-
某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。
-
当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。
-
某工程进度计划网络图上的工作X（在关键线路上）与工作Y（在非关键线路上）同时受到异常恶劣气候条件的影响，导致X工作延误10天，Y工作延误35天，该气候条件未对其他工作造成影响。若Y工作的自由时差（应为：总时差）为20天，则承包人可向发包人索赔的工期是（）天。
-
关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。
-
采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是（）。
-
采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。
-
关于安全生产措施费的支付，下列说法正确的是（）。
-
关于施工合同工程预付款，下列说法中正确的是（）。
-
已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额50%。预付款起扣点为（）万元。
-
某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法求得该工程的预付款应为（）万元。
-
发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）。
-
因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。
-
关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。
-
关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。
-
建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。
-
施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。
-
某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。
-
关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。
-
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。
-
根据FIDIC《施工合同条件》通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是（）。
-
在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，期中支付证书中应增加该费用的（）作为工程材料和设备预支款。
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）,下列事项应纳入工程变更范围的有（）。
-
因发包人原因导致工程延期时，下列索赔事件能够成立的有（）。
-
下列资料中，可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有（）。
-
根据《建设工程造价鉴定规范》，下列说法正确的有（）。
-
发包人对工程质量有异议，竣工结算仍应按合同约定办理的情形有（）。
-
下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。
-
根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。
-
在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。
-
根据我国现行建设项目投资构成，建设投资中没有包括的费用是（）。
-
根据《建设项目经济评价方法与参数》的规定，工程费用由（）构成。
-
根据国际建设项目计量标准，属于项目基本建设成本的是（ ）。
-
国产非标准设备原价的确定可采用的方法是（）。
-
下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。
-
用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数不包括（）。
-
某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。
-
国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，废品损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。
-
设备抵达买方边境港口或边境车站所形成的价格是指（）。
-
在国际贸易中，交易双方采用FOB交货模式，下列选项中不属于卖方义务的是（）。
-
下列关于进口设备交货类别中买卖双方应承担的风险表述，正确的是（）。
-
国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。
-
某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，到岸价为250万元，进口关税率为10%，增值税率为17%，无消费税。该进口设备应缴纳的增值税额为（）万元。
-
某进口设备到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3‰，则离岸价为（）万元。
-
国产非标准设备原价按成本计算估价法确定时，其包装费的计算基数包括（）。
-
进口设备采用装运港船上交货价时，卖方的责任包括（）。
-
进口设备采用装运港船上交货价（FOB）时，买方需承担的责任包括（）。
-
国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有（）。
-
计算设备进口环节增值税时，作为计算基数的计税价格包括（）。
-
下列费用项目中，属于建筑工程费用的是（）。
-
下列费用中属于按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目的是（）。
-
按费用构成要素划分，下列不属于建筑安装工程费的是（）。
-
关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。
-
按照我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列各项费用表述正确的是（）。
-
下列费用中，不属于建筑安装工程费中检验试验费的是（）。
-
为验证质量参数，对钢筋进行屈服和极限强度试验所支出的各项费用应计入（）。
-
根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。
-
当一般纳税人采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额的抵扣原则为（）。
-
在施工过程中承包人按发包人和设计方要求，对构件做破坏性试验的费用应在（）中列支。
-
某市属建筑公司收到某县城工程一笔税前1000万元的工程款，当采用一般计税方法时，该工程造价为（）万元。
-
甲建筑企业为增值税一般纳税人，2016年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为2000万（包含增值税进项税额的含税价格），若该企业采用简易计税的方法，则应缴纳的增值税为（）万元。
-
增值税一般纳税人提供建筑服务，不可以选择适用简易计税方法的是（）。
-
根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（）。
-
在建设工程造价构成中，大型机械设备进出场及安拆费属于（）。
-
在建筑安装工程费用中，用于招标时尚未确定或详细说明的工程、服务和工程实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用归入（）。
-
与国内建筑安装工程费构成相比，国外建筑安装工程费用的材料费用构成的区别主要表现为（）。
-
下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）。
-
按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。
-
在国外建筑安装工程费用中，开办费一般约占工程价格的（）。
-
根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水、用电费应计入（）。
-
根据国外建筑安装工程费用构成，建筑安装工程一切险投保费应计入（）。
-
国外建筑安装工程费用中，下列不属于分包工程费的是（）。
-
下列关于国外建筑安装工程费用中的暂定金额表述，正确的是（）。
-
下列费用项目中，属于安装工程费用的有（）。
-
根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，属于企业管理费的有（ ）。
-
当一般纳税人采用一般计税方法时，办公费中增值税进项税额的抵扣原则为（）。
-
按造价形成划分的建筑安装工程费用中，分部分项工程费的综合单价包括（ ）。
-
按造价形成划分建安工程费，下列属于夜间施工增加费内容的有（）。
-
在措施项目费中，夜间施工增加费包括（）。
-
关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的有（）。
-
下列关于项目建设管理费的计算，正确的是（）。
-
在征地补偿费用中，对于协商征地方案后抢种的农作物，其青苗补偿费应（）。
-
下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。
-
有偿出让或转让土地使用权时，要向土地受让者征收（）。
-
以下关于拆迁补偿费用的说法中，错误的是（）。
-
关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。
-
下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）。
-
下列费用中，属于生产准备费的是（）。
-
下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。
-
下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。
-
下列费用中，属于工程咨询服务费的有（）。
-
下列属于专利及专有技术使用费主要内容的有（）。
-
建设项目竣工验收前进行联合试运转，根据工程造价构成，应计入联合试运转费的有（）。
-
工程建设其他费用中，其他税金包括（）。
-
在预备费中包括基本预备费和价差预备费，其中基本预备费的计算基数应是（）。
-
某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300万元，建设期利息为100万元，则该项目基本预备费的计算基数为（）万元。
-
根据我国现行规定，下列不属于基本预备费的是（）。
-
某工程，设备及工器具购置费为6000万元，建筑安装工程费为50000万元，工程建设其他费为3000万元，流动资金为6000万元，基本预备费率为5％。该项目估算的基本预备费应为（）万元。
-
某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，基本预备费为500万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费为（）万元。
-
某项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，在建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，第3年贷款1000万，贷款年利率为8％，建设期内利息只计息不支付，则该项目第2年的建设期贷款利息估算为（）万元。
-
某建设项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为1000万元.1000万元.800万元，贷款年利率为8%，期内只计息不支付，建设期第3年应计利息为（）万元。
-
某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为8%，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）万元。
-
某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，年利率8%，则该项目建设期的贷款利息为（）万元。
-
某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年利率6%，建设期内只计息不支付，则该项目第三年贷款利息为（）万元。
-
关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。
-
下列各项费用属于建设项目基本预备费组成内容的有（）。
-
根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（）相对应。
-
根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。
-
关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。
-
根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由（）三项费用构成。
-
已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为2%，利润率为10%。用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。
-
已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%。若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。
-
国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。
-
进口设备的原价是指进口设备的（）。
-
关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。
-
某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3‰，则离岸价为（）万元。
-
某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。
-
根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。
-
根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。
-
根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。
-
关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）。
-
下列建筑服务中，不可以选择按照简易办法计税的有（）。
-
安全生产、环境保护、文明施工、临时设施等措施项目工作内容的包含范围，应参考各省、自治区、直辖市或行业建设主管部门的相关规定进行补充。下列费用中属于安全生产措施费的是（）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。
-
按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。
-
下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）。
-
关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（）。
-
建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。
-
下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。
-
关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）。
-
下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。
-
关于场地准备和临时设施费的计算，下列说法正确的是（）。
-
下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（）。
-
关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。
-
下列费用中，属于生产准备费的是（）。
-
下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。
-
关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。
-
某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元。基本预备费率为8%，年均投资价格上涨率5%，建设期两年，计划每年完成投资50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（ ）万元。
-
某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。
-
某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为（）万元。
-
在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于（）。
-
根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。
-
关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。
-
某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。
-
根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。
-
国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有（）。
-
国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有（）。
-
计算设备进口环节增值税时，作为计算基数的计税价格包括（）。
-
下列费用项目中，以“到岸价＋关税＋消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有（ ）。
-
下列费用中应计入到设备运杂费的有（）。
-
关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有（）。
-
下列费用项目中，属于安装工程费用的有（）。
-
按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目应列入材料费的有（）。
-
根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（ ）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是（）。
-
按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中属于临时设施费的有（）。
-
关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的有（）。
-
国外建筑安装工程费用中的开办费一般包括（）等。
-
下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有（）。
-
关于工程建设其他费中的场地准备及临时设施费，下列说法正确的有（）。
-
新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（）。
-
下列费用中，属于工程建设其他费用中“工程咨询服务费”的有（）。
-
用来反映大、中型建设项目全部资金来源和资金占用情况的竣工决算报表是（ ）。
-
下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（ ）。
-
竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（ ）。
-
在基本建设项目竣工财务决算表中，属于资金占用项目的是（ ）。
-
由设计原因造成项目竣工时有重大改变的，由设计单位负责重新绘制，由（ ）加盖“竣工图”标志后，并附以有关记录和说明，即作为竣工图。
-
（ ）是真实地记录各种地上、地下建筑物、构筑物等情况的技术文件，是工程进行交工验收、维护、改建和扩建的依据，是国家的重要技术档案。
-
关于建设工程竣工图的说法中，错误的是（ ）。
-
下列关于项目竣工财务决算未经审核前的说法，错误的是（ ）。
-
下列关于主管部门、财政部收到项目竣工财务决算审核的说法，正确的是（ ）。
-
在编制项目竣工财务决算前，项目建设单位应当做的工作包括（ ）。
-
建设项目竣工决算的核心内容包括（ ）。
-
竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是竣工决算报告的重要组成部分，其内容主要包括（ ）。
-
建设项目竣工决算报表包括（ ）。
-
建设项目竣工决算是综合全面地反映竣工项目建设成果及财务情况的总结性文件，编制工程竣工决算应具备的条件包括（ ）。
-
竣工决算的编制程序分为四个阶段，下列属于前期准备工作阶段主要工作的有（ ）。
-
竣工决算的审核方式包括（ ）。
-
竣工决算的审核内容包括（ ）。
-
进行分摊时，用地与工程准备费按照（ ）比例分摊。
-
下列选项中，能以实际支出计入无形资产价值的是（ ）。
-
关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（ ）。
-
对于专有技术的计价，下列说法中正确的是（ ）。
-
（ ）是指可以在一年内或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括现金及各种存款以及其他货币资金、短期投资、存货、应收及预付款项等。
-
按照新的财务制度和企业会计准则，新增资产按资产性质可分（ ）。
-
关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（ ）。
-
下列关于共同费用分摊计入新增固定资产价值的表述，正确的有（ ）。
-
关于无形资产价值确定的说法中，正确的有（ ）。
-
根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是()
-
关于设备原价的说法,正确的是（）
-
某进口设备人民币货价400万元,国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3‰,则该设备应计的运输保险费折合人民币（）万元。
-
下列费用中属于安全文明施工费的是（ ）
-
根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（）
-
根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，下列有关建设项目费用开支,应列入建设单位管理费是（ ）。
-
根据我现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转费应包括（）
-
根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内。
-
某建设项目,建设期为2年，分年均衡进行贷款,第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下,该项目应计建设期贷款利息（）万元。
-
关于工程定额的应用,下列说法正确的是（）
-
关于工程量清单计价,下列表达式正确的是（）
-
根据现行工程量计算规范,适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）
-
在工程量清单计价中,下列费用项目应计入总承包服务费的是（）
-
在工程量清单计价中,下列关于暂估价的说法,正确的是（）
-
在测定定额所采用的方法中，测时法用于测定（ ）
-
工作日写实法测定的数据显示,完成10m3某现浇混凝土工程需基本作业时间8小时,辅助工作时间占工序作业时间的8%,准备和结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（ ）工日/10m3
-
用于混凝土抹灰砂浆贴200*300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗是（）。
-
某工程采用两票制支付方式采购某种材料,已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t,材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.5%、3.5%。材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%。则该材料的不含税单价为（）元
-
下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（ ）。
-
编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（ ）。
-
工程造价指标测算中,各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）
-
关于工程造价指数的计算,下列表达式正确的是（）
-
在进行建设厂址多方案全寿命周期技术经济分析时,应计入项目投产后生产经营费用的是（）
-
某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为8000万元。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地2017年至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。
-
若外币对人民币贬值,则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响,下列说法正确的是（）
-
某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GCI-2015）,采用概算法编制的估算中,工程费用为8000万元,工程建设其他费用为800万元,基本预备费为880万元,价差预备费为120万元,建设期利息为200万元,流动资金为100万元,则该项目建设投资估算为（）万元。
-
在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计方法中,可降低单位建筑面积造价的是（）
-
关于设计概算的说法,正确的是（）
-
某地市政道路工程，已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。
-
编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按工程费用*费率计算的是（ ）
-
施工图预算的二级预算编制由（）组成
-
采用实物量法与工料单价法编制施工图预算,其工作步骤的差体现在（）
-
关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制,下列说法正确的是（）
-
编制招标工程量清单时,应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整因素以及工程实际情况合理确定的清单项目是（）
-
依据工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分部分项工程综合单价组价时,首先应确定的是（）
-
关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准,下列说法正确的是（）
-
投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是（ ）
-
在投标报价确定分部分项工程综合单价时，应根据所选的计算基础计算工程内容的工程量，该数量应为（ ）
-
某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为7000万元、6000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是（ ）万元。
-
根据《建设工程造价咨询规范》下列投标文件的评审内容,属于清标工作的是（）。
-
投标人复核招标工程量清单时发现了遗漏,是否向招标人提出修改意见取决于（）。
-
下列工程总承包类型中,总承包商需要履行试运行工作职责的是（ ）
-
国际工程投标报价时,对于当地采购的材料,其单价应为（）。
-
国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（ ）
-
下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程变更的是（ ）
-
某招标工程项目执行《建设工程程量清单计价规范》（GB50500-2013）,招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3,施工中由于设计变更调增为1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3,投标报价为47元/m3,则该分项工程的结算价为（）元。
-
某市政工程投标截止日期为2019年4月20日,确定中标后,工程于2019年6月1日开工。施工合同约定,工程价款结算时人工、钢材、水泥、砂石料及施工机具使用费采用价格指数法调差,各项权重系数及价格指数见下表（缺表）。2019年8月,承包人当月完成清单子目价款2000万元,当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为200万元,则本工程2019年8月的价格调整金额为（）万元。
-
关于工程索赔的相关论述,下列说法正确的是（（）
-
根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款,下列引起承包人索赔的事件中,可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）
-
某施工现场主导施工机械一台,由承包人租得。施工合同约定,当发生索赔事件时,该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元台班计;人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计;以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中,发生如下事件:出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日;因恶劣天气导致工程修复用工10个工日、主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元
-
关于预付款担保的说法,正确的是（）
-
关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是（）。
-
编制竣工结算文件时,应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是（）
-
根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017] 138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）
-
发包人收到承包人提交的最终结清申请单,并在规定时间内予以核实后,向承包人签发（）。
-
关于合同价款纠纷的处理,人民法院应予支持的是（）
-
对于工程总承包合同中质量保证金的扣留与返还,下列做法正确的是（）
-
根据2017版FIDIC 《施工合同条件》,关于物价波动引起的价格调整,下列说法正确的是（）
-
下列作为考核和分析投资效果，落实结余资金,并作为报告上级核销基本建设支出依据是（）
-
在计算新增固定资产价值时,仅计算建筑、安装或采购成本,不计分摊的待摊投资的固定资产是（）
-
非标准设备原价中，能作为利润取费基数的是（ ）
-
根据我国现行《建安工程造价计价方法》，下列情况可用简易计税方法的是（）
-
下列项目费用项目，属于征地补偿费的有（）。
-
在工程量清单编制中,施工组织设计、施工规范和验收规范可以用于确定（）
-
关于分部分项目工程清单的编制,下列说法正确的有（）
-
下列人工、材料、机械台班的消耗，应计入定额消耗量的有（）
-
下列费用中,不计入机械台班单价而需要单独列项计算的有（）
-
关于各类工程计价定额的说法,正确的有（）
-
建设工程造价指标测算常用的方法包括（ ）
-
以下属于流动资产的是（ ）
-
某单位建筑工程的初步设计采用的技术比较成熟,但由于设计深度不够,不能准确计算出工程量,若急需该单位建筑工程概算时,可采用的概算编制方法有（）
-
为满足施工招标工程量清单编制的需要，招标人需拟定施工总方案，其主要内容包括（ ）
-
投标报价的分包询价，投标人应注意的问题有（）。
-
下列条件下的建设工程，其施工承包合同适合采用成本加酬金方式确定合同价的有（ ）
-
关于依法必须招标的给定暂估价的专业工程招标下列说法正确的有（）
-
下列费用中,承包人可以索赔的有（）
-
工程施工中的下列情形,发包人不予计量的有（）
-
关于工程签证争议的鉴定,下列做法正确的有（）
-
根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更的说法,正确的有（）
-
一般不属于无形资产的，但当转让后可以计入无形资产的是（ ）。
-
根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为（ ） 。
-
某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用 20 万元， 外购配套件费为 3 万元，利润率为 10%，增值税率为 13%，则生产该台设备的利润为（ ）万元。
-
某应纳消费税的进口设备到岸价为 1800 万元，关税税率为 20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节增值税额为（ ） 万元。
-
下列费用中，属于安全文明施工费中临时设施费的是（ ） 。
-
根据国外建筑安装工程费的构成规定，工程施工中的周转材料费应包含在( ) 中。
-
关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（ ） 。
-
下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（ ） 。
-
下列费用中，属于基本预备费支出范围的是（ ） 。
-
某新建项目建设期 2 年，分年度均衡贷款，2 年分别贷款 2000 万元和 3000 万元，贷款年利率为 10%，建设期内只计息不付息，则建设期贷款利息为（ ）万元。
-
下列工程量清单计价，下列计算式正确的是（ ） 。
-
下列定额中，定额水平反映社会平均先进水平的是（ ） 。
-
关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是（ ） 。
-
下列费用中，应计入总价措施项目清单与计价表中的是( )。
-
编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（ ） 。
-
对工人工作时间消耗的分类中，属于必需消耗时间而被计入时间定额的是（ ） 。
-
干混地面砂浆 DSM20 贴 600mm×600mm 石材楼面，灰缝宽 2mm，石材损耗率 2%。则每 100m2石材楼面中石材的消耗量为（ ）块。
-
某装载容量为 15 m3的运输机械，每运输 10km 的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空转时间分别为 10min、15min、8min、12min,机械时间利用系数为 0.75,则该机械运输 10km 的台班产量定额为（ ）10m3/台班。
-
采用"一票制"、 “二票制"支付方式采购材料的， 在进行增值税进项税抵扣的， 正确的做法是 （ ）。
-
已知某施工机械采购原值 5 万元，寿命期内检修次数为 3 次，检修间隔台班 400 台班，机械的残值率为 5%，则该台施工机械的台班折旧费为（ ）元/台班。
-
关于概算定额，下列说法正确的是（ ） 。
-
2020 年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为 7.31 亿元。其中:矿山工程造价为 7800 万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为 6000 万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为 1.20，则该矿山工程的造价指数是（ ） 。
-
关于工程造价指标，下列说法正确的是（ ） 。
-
确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（ ） 。
-
关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（ ） 。
-
关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是（ ）
-
某拟建项目，建筑安装工程费为 11.2 亿元，设备及工器具购置费为 33.6 亿元，工程建设其他费为8.4 亿元，建设单位管理费为 3 亿元，基本预备费费率为 5%，则拟建项目基本预备费为（ ）亿元。
-
对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是（ ） 。
-
关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是( )。
-
采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有:①套用各子目的综合单价;②收集基础资料;③计算措施项目费:④编写概算编制说明;⑤汇总单位工程造价;⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（ ） 。
-
某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为 900 元/㎡，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每 100 ㎡建面中分摊的基础工程量均为 15㎡，同期毛石混凝土基础综合单价为 580 元/m，混凝土基础综合单价为 640 元/m，则经结构差异修正后的概算指标为（ ）元/㎡。
-
施工图预算的三级预算编制形式由( )组成。
-
关于施工图预算编制时工程建设其他费的计费原则，下列说法正确的是（ ） 。
-
关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是( )
-
关于建设工程施工招标文件，下列说法正确的是( )。
-
关于建设工程工程量清单的编制，下列说法正确的是( ) 。
-
关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（ ） 。
-
关于建设工程投标报价的编制，下列说法正确的是（ ） 。
-
投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（ ） 。
-
建设工程评标过程中遇下列情形，评标委员会可直接否决投标文件的是( )。
-
对于综合评估法中的评标基准价的确定，下列说法正确的是( )。
-
关于施工总承包建设工程投标文件的内容，下列说法正确的是 ( )。
-
EPC 总承包模式中承包人应承担的工作（ ） 。
-
根据现行 《标准设计施工总承包招标文件》 ， 关于"合同价格"和"签约合同价"下列说法正确的是( )。
-
下列费用中包含在国际工程投标报价其他费用中的是（ ） 。
-
根据现行《建设工程工程量清单计价规范》 ，对于不实行招标的建设工程，以建设工程施工合同签订前的第（ ）天作为基准日。
-
因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是( ） 。
-
某市政工程施工合同中约定，①基准日为 2020 年 2 月 20 日；②竣工日期为 2020 年 7 月 30 日；③工程价款结算时人工单价、钢材、商品混凝土及施工机具使用费采用价格指数法调验，各项权重系数及价格指数见下表，工程开工后，由于发包人原因导致原计划 7 月施工的工程延误至 8 月实施，2020 年 8 月承包人当月完成清单子目价款 3000 万元，当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为 100 万元，则本工程2020 年 8 月的价格调整金额为( )万元。
-
某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、 基准期的价格分别为 100 元/m³、 96 元/m³，2020 年 7 月的造价信息发布价为 130 元/m³，则该月碎石的实际结算价格为( )元/m3。
-
根据《招标施工招标文件》通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是( )。
-
施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由（ ）提出。
-
发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（ ） 。
-
某工程合同总额为 20000 万元，其中主要材料占比 40%，合同中约定的工程预付款项总额为 2400 万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（ ） 。
-
对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是（ ） 。
-
因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付（ ） 。
-
承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（ ）颁发前发生的工程变更。
-
根据 《建设工程造价鉴定规范》 （GB/T 51262-2017） ， 关于鉴定期限的起算， 下列说法正确的是 （ ） 。
-
根据现行《标准设计施工总承包招标文件》 ，选用暂估价(A)条款时，若发包人在价格清单中给定暂估价的材料，不属于依法必须招标的，则其价格与暂估价的差额应经确认后计入合同价款，履行该确认职能的应是( )。
-
根据 2017 版 FIDIC《施工合同条件》 ，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（ ） 。
-
根据《基本建设项目建设成本管理规定》 ，建设项目的建设成本包括（ ） 。
-
某建设项目由 A、B 两车间组成，其中 A 车间的建筑工程费 6000 万元，安装工程费 2000 万元，需安装设备费 2400 万元；B 车间建筑工程费 2000 万元，安装工程费 1000 万元，需安装设备费用 1200 万元；该建设项目的土地征用费 2000 万元，则 A 车间应分摊的土地征用费是( )万元。
-
关于设备购置费中的设备原价，下列说法正确的有（ ） 。
-
下列费用中，属于建筑安装工程费用企业管理费的有（ ） 。
-
下列费用中，应计入工程建设其他费用中用地与工程准备费的有（ ） 。
-
根据现行 《建设工程工程量清单计价规范》 ， 关于工程量清单的特点和应用， 下列说法正确的有 （ ） 。
-
关于其他项目清单与计价表的编制，下列说法正确的有（ ） 。
-
关于人工定额消耗量的确定，下列算式正确的有（ ） 。
-
下列材料损耗中，因损耗而产生的费用包含在材料单价中的有（ ） 。
-
关于投资估算指标，下列说法正确的有（ ） 。
-
按照用途的不同，建设工程造价指标可分为（ ） 。
-
在满足建筑物使用要求的前提下，关于设计阶段影响工程造价的因素，下列说法正确的有（ ） 。
-
关于施工图预算的编制，下列说法正确的有( )。
-
下列费用中，属于招标工程量清单中其他项目清单编制内容的是（ ） 。
-
投标人在确定综合单价时需要注意的事项有（ ） 。
-
关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有（ ） 。
-
根据《建设工程施工合同（示范文本） 》 （GF-2017-0201） ，下列变化应纳入工程变更范围的有（ ） 。
-
关于承包人原因导致的工期延误期间合同价款的调整，下列说法正确的有（ ） 。
-
发包人未按规定程序支付竣工结算款项的，承包人可以（ ） 。
-
为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（ ） 。
-
根据现行《标准设计施工总承包招标文件》工程总承包项目合同中的暂列金额可用于支付签订合同时（ ） 。
-
根据现行财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的内容包括( )。
-
某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费800万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的建设投资为（ ）万元。
-
已知某进口设备FOB价为500万元，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为13%，若该进口设备抵岸价为717.1万元，则该进口设备的到岸价为（ ）万元。
-
施工项目部对进场建筑材料进行一般鉴定检查所发生的费用属于（ ）。
-
根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标[2013]44号）的规定，下列各项中属于环境保护费的是（ ）。
-
关于建设用地的取得及所发生的费用，下列说法正确的是（ ）。
-
关于联合试运转费，下列说法中正确的是（ ）。
-
某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费2000万元，工程建设其他费800万元，基本预备费200万元。项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（ ）万元。
-
以建筑物或构筑物各个分项工程和结构构件为对象编制的定额是（ ）。
-
某分部分项工程的清单编码为020301008001，则附录分类顺序码为（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），在编制分部分项工程项目清单时，为计取规费等的使用，可在表中增设的项为（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，安全文明施工费应计列于（ ）之中。
-
在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架项目，应在清单中列明（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（ ）。
-
招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（ ）。
-
根据工人工作时间分类，下列属于必需消耗的时间是（ ）。
-
关于计时观察法的说法中，不正确的是（ ）。
-
已知每m2砖墙的勾缝时间为12min，则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为（ ）min。
-
确定材料消耗量的基本方法中，（ ）一般只能确定材料总消耗量，不能确定净用量和损耗量。
-
砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为2.5%，场外运输损耗率为2%。砖的规格为240mm×115mm×53mm，则每m3砖墙工程中砖的定额消耗量为（ ）块。
-
有关施工机械台班定额消耗量的编制，下列表述中正确的是（ ）。
-
工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（ ）。
-
某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和18%，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（ ）工日。
-
工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（ ）。
-
某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m³，机械时间利用系数为0.8，机械幅度差系数为25%，按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（ ）台班/1000m³。
-
决策阶段进行建设地区选择时，下列项目中和矿产品布置原则一致的项目是（ ）。
-
预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账款800万元，预付账款500万元，存货1000万元，现金400万元。则该年度流动资金估算额为（ ）万元。
-
对于技术复杂、设计有难度的工程通常采用三阶段设计，即（ ）。
-
施工图预算的二级预算编制形式由（ ）组成。
-
采用实物量法与工料单价法编制施工图预算，其工作步骤差异体现在（ ）。
-
设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（ ）。
-
在招标文件的各项内容中，下列各项中属于投标邀请书的是（ ）。
-
关于招标工程量清单编制的说法，正确的有（ ）。
-
投标报价时有关复核工程量的表述，正确的是（ ）。
-
在施工招标文件的编制内容中，如需要其他材料，通常应在（ ）中予以规定。
-
编制脚手架工程量清单时，下列说法正确的是（ ）。
-
下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（ ）。
-
有关投标报价时生产要素询价的表述，正确的是（ ）。
-
有关投标文件的递交，说法正确的是（ ）。
-
对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（ ）提出。
-
关于招标控制价的编制，论述正确的是（ ）。
-
关于投标报价的说法，正确的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），投标报价的综合单价组价工作包括：①计算工程内容的工程数量；②确定消耗量指标和生产要素单价；③计算清单单位含量；④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；⑤分析每一清单项目的工程内容，下列工作排序正确的是（ ）。
-
下列关于投标报价的编制方法与内容的说法中，错误的是（ ）。
-
关于规费的计算，下列说法正确的是（ ）。
-
在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为（ ）。
-
投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，不属于显著差异或保留的是（ ）。
-
下列有关投标文件的澄清和说明，表述正确的是（ ）。
-
由于承包人原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，处理原则是（ ）。
-
施工合同履行期间，若应予计算的实际工程量与招标工程量清单列出的工程量出现偏差超过 15%时，如果合同中没有约定合同价款调整方法或约定不明的，以下调整原则正确的是（ ）。
-
对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（ ）。
-
除按照工程变更规定引起的工程量增减外，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，承包人用于结算的最终工程量应该是（ ）。
-
某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（ ）之日计付。
-
对某招标工程进行报价分析，承包人中标价为1500万元，招标控制价为1600万元，设计院编制的施工图预算为1550万元，承包人最终报价值为1540万元，其中都包含安全文明施工费200万元，则承包人的报价浮动率是（ ）。
-
某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1800m3；该项目的招标控制价的综合单价为380元/m3，投标报价的综合单价为450元/m3，投标报价浮动率为5%，则其结算工程款应当为（ ）元。
-
某工程合同价为100万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为（ ）万元。
-
施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为3400元/t、3200元/t，2019年12月、2020年9月的造价信息发布价为3000元/t、3600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（ ）元/t。
-
关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。
-
已知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元。主要材料在合同价款中所占比重为40%，承包工程价款总额为800万元，则工程预付款应在（ ）月开始扣回。
-
在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是（ ）。
-
竣工决算的内容由四部分组成，其核心内容为（ ）。
-
按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的有（ ）。
-
国产非标准设备原价按成本计算估价法确定时，其利润的计算基数包括（ ）。
-
根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标[2013]44号）的规定，下列各项费用属于文明施工费用的是（ ）。
-
关于措施项目费的计算，下列说法正确的是（ ）。
-
根据分部组合计价原理，从工程计价的角度，需要把分部工程按照（ ）的不同划分为分项工程。
-
下列表述中，属于施工定额特性的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）的规定，分部分项工程量清单的组成部分包括（ ）。
-
项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征，通常项目特征应按照（ ）予以详细而准确的表述和说明。
-
估算建设投资后需编制建设投资估算表，为后期的融资决策提供依据。按概算法分类，建设投资可分为（ ）。
-
下列关于设计概算的作用，下列说法正确的有（ ）。
-
在设计阶段编制施工图预算，建筑安装工程费的主要编制方法包括（ ）。
-
下列关于招标工程量清单的描述，说法正确的是（ ）。
-
招标工程量清单中，只需列出工程量的是（ ）。
-
投标人投标报价前研究招标文件，进行合同分析的内容包括（ ）。
-
下列各项中属于投标文件中应当包含的内容是（ ）。
-
招标工程量清单是招标文件的重要组成部分，以下有关其缺项漏项引起的价款调整说法正确的是（ ）。
-
在下列各项中，属于物价变化类合同价款调整事项的是（ ）。
-
下列关于采用造价信息调整价格差额的表述，正确的有（ ）。
-
下列事件的发生，按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，仅可以获得费用补偿的有（ ）。
-
建设项目竣工财务决算表中，属于“资金占用”的有（ ）。
-
关于我国现行建设项目总投资构成的说法中，正确的是（ ）。
-
某进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费用4.47万元，关税217万元，银行财务费6万元，外贸手续费19.15万元，增值税253.89万元，消费税率为5%，则该设备的消费税为（ ）万元。
-
某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中包含材料费进项税额1600万，当采用一般计税方法时，增值税税率为9%，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税额为( )万元。
-
在施工排水、降水措施项目中，以下各项费用中，不属于成井费用的是（ ）。
-
下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（ ）。
-
下列费用中，不属于生产准备费的是（ ）。
-
某新建项目，建设期2年，第一年贷款200万元，第二年贷款 500万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为8%，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（ ）万元。
-
关于工程定额的应用，下列说法正确的是（ ）。
-
下列关于工程定额的说法中，正确的是（ ）。
-
采用工程量清单计价方式招标时，对招标工程量清单的完整性和准确性负责的是（ ）。
-
《建设工程工程量清单计价规范》规定，除另有说明外，分部分项工程量清单表中的工程量应等于（ ）。
-
编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（ ）。
-
招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（ ）。
-
在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。
-
用计时观察法测定时间消耗的写实记录法中，精确度较高的方法是（ ）。
-
已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（ ）工日/100m2。
-
根据计时观测资料得知，每㎡标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每m3砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（ ）工日/ m3。
-
某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元。某安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于（ ）元。
-
已知某材料（适用13%增值税率）采用“两票制”支付方式，其含税原价为1000元/t，含税运杂费为30元/t，运输损耗率为0.6%，采购及保管费率为5%，则该材料的单价为（ ）元/t 。
-
某载重汽车配司机3人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元。求该载重汽车的台班人工费为（ ）元/台班。
-
在计算预算定额人工工日消耗量时，对于工种间的工序搭接及交叉作业相互配合影响所发生的停歇用工，应列入（ ）。
-
建设工程造价数据样本数量达到采集最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用（ ）测算。
-
建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较的是（ ）。
-
在工程投资比例分析中，通常需要分析的是（ ）。
-
按照生产能力指数法（x＝0.8，f＝1.1），如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加（ ）。
-
下列关于流动资金估算的说法中正确的是（ ）。
-
在建筑结构的选择中，五层以下的建筑物通常应选用（ ）。
-
拟建某教学楼，与概算指标略有不同。概算指标拟定工程外墙面贴瓷砖，教学楼外墙面干挂花岗石。该地区外墙面贴瓷砖的综合单价为180元/m2，干挂花岗石的综合单价为380元/m2。教学楼工程和概算指标拟定工程每100m2建筑面积中外墙面工程量均为80m2。概算指标土建工程综合单价为2000元/m2。则拟建教学楼土建工程综合单价为（ ）元/m2。
-
当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，可采用（ ）编制单位设备安装工程概算。
-
关于各级施工图预算的构成内容，下列说法中正确的是（ ）。
-
关于招标文件的内容，下列表述中正确的是（ ）。
-
在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程在2020年6月15日出售招标文件，规定投标文件提交截止日期为2020年7月15日，在2020年7月6日招标人公布了修改后的招标控制价（没有超过批准的投资概算）。对此情况招标人应采取的做法是（ ）。
-
编制建设投资估算表时，若按照形成资产法分类，预备费通常应（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（ ）。
-
在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是（ ）。
-
当进行国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算通常不需计算（ ）。
-
确定投标报价中的综合单价时，确定计算基础主要是指（ ）。
-
我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价8000万美元，承诺较投标要求工期提前3个月，则甲投标人评标价为（ ）万美元。
-
下列关于中标人和合同价款的确定，正确的是（ ）。
-
下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（ ）。
-
下列关于承揽国际工程时投标报价的标价组成，正确的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013，不属于发承包双方在合同条款中约定的事项为（ ）。
-
关于履约担保，下列说法中不正确的有（ ）。
-
当采用经评审的最低投标价法时，根据《标准施工招标文件》的规定，主要的量化因素有（ ）。
-
关于联合体投标的规定，下列说法中不正确的是（ ）。
-
关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（ ）。
-
由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是（ ）。
-
发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发 （ ）。
-
关于变更引起的分部分项工程费价格调整，以下原则描述中正确的是（ ）。
-
某项目由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，报价浮动率为5%，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（ ）万元。
-
某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价3000元/台班，租赁费为1000元/台班，人工工资为120元/工日，窝工补贴60元/工日，以人工费和机具费合计为计算基础的综合费率为30%。在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为（ ）元。
-
承包商在提交的最终结清申请中，只限于提出（ ）发生的索赔。
-
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，下列关于施工合同价款纠纷的处理表述错误的是（ ）。
-
某纠纷项目工程造价金额为3000万元，鉴定机构应在确定委托鉴定委托之日起，（ ）个工作日内完成鉴定工作。
-
在 FIDIC 合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（ ）。
-
关于项目竣工决算的编制、审核与批复，下列说法正确的是（ ）。
-
由设计原因造成项目竣工时有重大改变的，由设计单位负责重新绘制，由（ ）加盖“竣工图”标志后，并附以有关记录和说明，即作为竣工图。
-
用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目有（ ）。
-
根据《建筑安装工程费用项目组成》（2013）44号，下列各项属于企业管理费的有（ ）。
-
关于措施项目费中超高施工增加费，下列说法不正确的有（ ）。
-
关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（ ）。
-
关于工程计价依据，下列说法正确的是（ ）。
-
关于工程量清单计价和定额计价，下列计价公式中正确的有（ ）。
-
下列发生的各项费用，应计入总承包服务费的是（ ）。
-
下列对于测时法的特征描述中，错误的有（ ）。
-
项目规模确定中需考虑的主要环境因素包括（ ）。
-
在建设项目决策阶段，技术方案影响着工程造价，因此，选择技术方案应坚持的基本原则是（ ）。
-
关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（ ）。
-
关于投标保证金及投标有效期，下列说法正确的有（ ）。
-
下列施工评标及相关工作事宜中，属于清标工作内容的有（ ）。
-
初步评审后，导致投标被否决的情况包括（ ）。
-
下列关于公示中标候选人的说法，正确的是（ ）。
-
承包人向发包人索赔成立的前提条件有（ ）。
-
下列关于现场签证的说法，正确的是（ ）。
-
根据FIDIC《施工合同条件》，工程变更的范围包括（ ）。
-
下列关于竣工结算计价原则的表述，正确的是（ ）。
-
建设项目竣工决算报表包括（ ）。
-
营改增方案实施后，（ ）的计算基数均为应纳增值税额（即销项税额-进项税额）。
-
（ ）反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。
-
建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中不应计入基本建设项目概况表“非经营项目转出投资”的是（ ）。
-
（ ）是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件，是正确核定新增固定资产价值的依据。
-
根据《基本建设项目竣工财努决算管理暂行办法》（财建【2016】503）的规定，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，建设单位应在（ ）内完成竣工财务决算编制工作。
-
某医院建设项目由甲、乙、丙三个单项工程组成，其中：建筑设计费60万元，建设项目建筑工程费2000万元、设备费3000万元、安装工程费1000万元；丙单项工程建筑工程费600万元、设备费1000万元、安装工程费200万元，则丙单项工程应分摊的建筑设计费为（）万元。
-
本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产是（ ）。
-
下列属于新增流动资产价值中的流动资产的是（ ）。
-
在 FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，期中支付证书中应增加该费用的（ ）作为工程材料和设备预支款。
-
根据 FIDIC《施工合同条件》，关于合同价款调整的规定，下列说法中正确的是（ ）。
-
在 FIDIC合同条件下，对于预付款扣减时间的表述正确的是（ ）。
-
根据 FIDIC《施工合同条件》的规定，下列有关工程材料和设备款的预支表述正确的是（ ）。
-
下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，正确的有（ ）。
-
工程总承包综合评估法评标时采用的详细评审内容包括（ ）。
-
大数据技术对工程定额编制的影响不包括（ ）。
-
违背劳动纪律造成的工作时间不包括（ ）。
-
在材料价格信息的发布中，应披露材料（ ）。
-
工程造价指数是反映一定时期价格变化对工程造价影响程度的指数，不包括（ ）。
-
BIM技术的特点包括（ ）。
-
借助数字化平台实现由专业到系统的（ ）。
-
某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（ ）。
-
某工程主要购置M、N两类设备，M类设备基期欲购5台，单价28万元，报告期实际购置6台，单价35万元；N类设备基期欲购8台，单价16万元，报告期实际购置10台单价27万元，则设备购置价格指数为（ ）。
-
建筑工程实物工程量人工价格信息是以（ ）为对象。
-
BIM模型中所有数据只需一次性采集或输入，便可在整个建筑物的全生命周期中实现信息共享、交换与流动，体现了BIM（）的特点。
-
下列关于工程计价信息管理现状的说法，正确的是（ ）。
-
下列工程建设其他费用，属于技术服务费的有（ ）。
-
我国工程造价管理体系可划分为若干子体系，具体包括（ ）。
-
下列费用项目，属于施工仪器仪表台班单价组成内容的有（ ）。
-
建设工程造价指标应区分不同的工程特征进行测算，这些特征包括（）。
-
费用索赔计算的常用方法有（ ）。
-
有效的仲裁协议是申请仲裁的前提，仲裁协议达到有效必须同时具备的内容有（ ）。
-
根据我囯现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是（ ）。
-
概算指标列表构成包括的内容有（ ）。
-
根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，下列说法正确的是（ ）。
-
某项目由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，报价浮动率为5%，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（ ）万元。
-
单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（ ）。
-
下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（ ）。
-
在国外建筑安装工程费用中，劳动保护费列入（ ）。
-
已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（ ）元/吨。（各项价格均不含进项税额）
-
关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（ ）。
-
当初步设计达到一定深度、建筑结构尺寸比较明确能计算工程量时，编制单位工程概算宜采用（ ）。
-
因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法，在确定可调因子的现行价格指数时，所选择的基准日期是指（ ）。
-
下列各项中属于工程造价管理基础标准的是（ ）。
-
某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元，则安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于（ ）元。
-
关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的有（ ）。
-
某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.25、1.15，综合费率为4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（ ）万元。
-
若外币对人民币升值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（ ）。
-
建设规模较小，技术难度较低，工期较短，施工图设计已审查批准的建设工程可以采用（ ）。
-
下列各项内容属于初步评审中施工组织设计和项目管理机构评审标准的是（ ）。
-
根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》GB50854的规定，下列属于不可以精确计算工程量的措施项目有（ ）。
-
关于工程建设其他费，下列说法正确的有（ ）。
-
某混凝土输送泵每小时纯工作状态可输送混凝土25m³，泵的时间利用系数为0.75，则该混凝土输送泵的产量定额为（ ）。
-
下列关于工程计价信息的说法中，错误的是（ ）。
-
有关其他项目清单的表述，下列内容中正确的有（ ）。
-
某建设项目包含三个同类单项工程，各单项工程造价指数及总投资额见下表，该建设工程造价综合指数是（ ）。
-
设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，动态投资的主要作用是（ ）。
-
在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装车的砂石数量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作所延续的时间属于（ ）。
-
应用朗格系数进行工程项目或装置估计的精度仍不是很高，主要原因不包括（ ）。
-
工程计量工作包括工程项目的划分和工程量的计算，下列关于工程计量工作的说法中正确的有（ ）。
-
某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和18%，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（ ）工日。
-
下列对安拆费及场外运费的说法，正确的是（ ）。
-
下列工程的预算费用，不属于建筑工程费的是（ ）。
-
项目一般不得预留尾工工程，确需预留尾工工程的，尾工工程投资不得超过批准的项目概（预）算总投资的（ ）。
-
下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（ ）。
-
《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码的第二级为表示（ ）的顺序码。
-
除按照工程变更规定引起的工程量的增减外，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，承包人用于结算的最终工程量应该是（ ）。
-
已知某材料（适用13%增值税率）采用“两票制”支付方式，其含税原价为1000元/t，含税运杂费为30元/t，运输损耗率为0.6%，采购及保管费率为5%，则该材料的单价为（ ）元/t。
-
下列费用项目，应归属拆迁补偿费的有（ ）。
-
在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（ ）。
-
根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标[2013]44号）的规定，下列各项费用属于安全施工费用的是（ ）。
-
下列属于交钥匙总承包的优越性的是（ ）。
-
关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（ ）。
-
关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。
-
关于工程量清单计价和定额计价，下列计价公式中错误的是（ ）。
-
某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%和40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（ ）万元。
-
投标报价时，常需以清单单位含量作为清单工程量和定额工程量换算的基础，清单单位含量是指（ ）。
-
某土建分项工程工程量为10㎡，预算定额人工、材料、机械台班单位用量分别为2工日、3㎡和0.6台班，其他材料费5元。当时当地人工、材料、机械台班单价分别为40元/工日、50元/㎡和100元/台班。用实物量法编制的该分项工程人材机费为（ ）元。
-
关于工程施工项目最高投标限价编制的注意事项，下列说法正确的有（ ）。
-
下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（ ）。
-
下列关于拆迁补偿费的说法中，错误的是（ ）。
-
费用索赔的计算方法中，（ ）是根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。
-
已知某世行项目各项数据如下：项目管理费500万元，开工试车费300万元，业主的行政性费用100万元，生产前费用600万元，运费和保险费150万元，地方税100万元，建设成本上升费用180万元，则该项目间接建设成本为（ ）万元。
-
采用造价信息调整价格差额，对材料和工程设备价格的调整，下列说法正确的有（ ）。
-
某建设项目建成正常运营后，年销售收入500万元，年经营成本3500万元，外购原材料、燃料及其他材料的年费用1800万元，应付账款的周转天数60天。则该项目应付账款年估算额为（ ）万元。
-
下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（ ）。
-
按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于企业管理费的说法正确的是（ ）。
-
2019年已建成年产20万吨的某化工厂，2021年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》的规定，下列各项内容中不属于招标文件中投标人须知的是（ ）。
-
某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重价格如下表所示。已知该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元，则9月份合同价款调整金额为（ ）万元。
-
在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（ ）。
-
编制工程量清单时，不依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有（ ）。
-
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）的规定，下列各项费用中属于措施项目费的有（ ）。
-
关于国际工程合同价款的结算，下列说法正确的是（ ）。
-
确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（ ）。
-
建设项目竣工决算报表包括（ ）。
-
下列项目中，在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括（ ）。
-
关于合同价款纠纷的处理，下列说法正确的有（ ）。
-
根据《建筑安装工程费用项目组成》（44号文），按照构成要素分，属于建筑安装工程施工机械使用费的有（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（ ）。
-
关于综合评估法评标时，下列说法正确的有（ ）。
-
支持承包人工程索赔成立的基本条件有（ ）。
-
采用成本计算估价法计算国产非标准设备的原价时，下列费用中，应作为利润计算基础的是（ ）。
-
在工程建设其他费中，下列内容中属于专项评价及验收费的有（ ）。
-
根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T 51262-2017，下列说法正确的有（ ）。
-
下列不属于承包人提交的进度款支付申请内容的是（ ）。
-
关于各类工程计价定额的说法，正确的有（ ）。
-
关于工程计价信息，下列说法正确的是（ ）。
-
在某大型工程项目的施工中，所用下列材料中，属于形成工程实体材料的有（ ）。
-
采用实物量法编制施工图预算，下列说法正确的有（ ）。
-
关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（ ）。
-
复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。关于复核工程量，下列说法正确的是（ ）。
-
在编制招标工程量清单时，工程量清单总说明中通常包括的内容有（ ）。
-
下列关于设备及工器具购置费的描述中，正确的有（ ）。
-
根据《建设工程造价咨询规范》，下列属于清标工作内容的有（ ）。
-
下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，正确的是（ ）。
-
在其他项目清单中，投标时应由投标人自主确定价格的有（ ）。
-
关于共同延误的处理说法正确的是（ ）。
-
工程总承包范围涉及试运行阶段的总承包类型是（ ）。
-
下列关于竣工结算计价原则的表述，正确的是（ ）。
-
根据我国现行建筑安装工程造价计税方法，下列情况，可以选择适用简易计税方法的有（ ）。
-
下列关于新增固定资产价值确定方法的描述，正确的有（ ）。
-
关于工程定额，下列说法正确的是（ ）。
-
按照现行对基本预备费内容的规定，下列费用中属于基本预备费范围的有（ ）。
-
下列各项工程建设其他费用中，可以用工程费用作为计算基数的是（ ）。
-
下列关于设计概算的作用，下列说法正确的有（ ）。
-
下列关于工程计价信息的说法中，正确的有（ ）。
-
编制预算定额时，机械台班幅度差的内容包括（ ）。
-
下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有（ ）。
-
预算定额中人工工日消耗量的确定方法包括（ ）。
-
编制建设项目竣工决算必须满足的条件包括（ ）。
-
工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算，以下说法错误的是（ ）。
-
按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（ ）。
-
对某招标工程进行报价分析，承包人中标价为1500万元，最高投标限价为1600万元，设计院编制的施工图预算为1550万元，承包人认为的合理报价值为1540万元，其中都包含安全文明施工费200万元，则承包人的报价浮动率是（ ）。
-
关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有（ ）。
-
关于施工过程的分类，下列说法正确的有（ ）。
-
某施工合同中的工程内容由单项工程A、B组成，两个单项工程的合同额分别为400万元和600万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿5万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%。单项工程B按期通过竣工验收，单项工程A工程延误24日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。
-
（ ）是市场经济体制下，进行造价信息传递和形成造价成果文件的重要支撑。
-
确定材料消耗量的基本方法中，（ ）适合于不易产生损耗，且容易确定废料的材料消耗量的计算。
-
某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，除税系数0.8，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（ ）元/台班。
-
在建设投资构成内容中，能够形成固定资产的是（ ）。
-
有关场地准备及临时设施费的说法中，错误的是（ ）。
-
已知某分项工程工程量清单数量为1520m³，施工中由于设计变更调增为1824m³，该分项工程最高投标限价综合单价为350元，投标报价为406元，则该分项工程最终结算金额为（ ）万元。
-
下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中，属于鉴定委托人移交的证据材料的是（ ）。
-
已知某建筑安装工程人工费为150万元，材料费为500万元（其中包含可抵扣进项税额为45万元），施工机具使用费为200万元（其中包含可抵扣进项税额为10万元），以人工费和施工机具费为基数的管理费率为20%，利润率为15%，以人工费为计算基数的社会保险和住房公积金费率为10%。若该施工企业为小规模纳税人，则增值税为（ ）万元。
-
关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（ ）。
-
下列单位安装工程中，采用设备原价为基数乘以设备安装费率来编制安装工程费估算的是（ ）。
-
某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福利费按照每人每年20000元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（ ）万元。
-
下列工人工作时间中，虽属于损失时间，但在拟定定额时又要适度考虑它的影响的是（ ）。
-
建设规模是影响工程造价的主要因素之一，在确定项目建设规模时，通常采用的比选方法不包括（ ）。
-
根据《建设工程总承包合同（示范文本）GF-2020-0216 通用合同条件，发包人逾期支付进度款超过56天的，按照（ ） 支付利息。
-
编制脚手架工程量清单时，下列说法正确的是（ ）。
-
我国预可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（ ）%以内。
-
最高投标限价中综合单价应考虑的风险因素不包括（ ）。
-
关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中错误的是（ ）。
-
在预算定额中，已知某材料净用量为15t，材料消耗量为l6t，则该材料损耗率为（ ）。
-
在确定中标人后，业主须与承包商进行合同谈判，下列各项中不容谈判的是（ ）。
-
已知某工程承包合同价款总额6000万元，其主要材料及构件所占比重为60%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（ ）万元。
-
关于技术方案中生产方法的选择，应研究的问题不包括（ ）。
-
已知某进口设备FOB价为500万元，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为13%，若该进口设备抵岸价为717.1万元，则该进口设备的关税完税价格为（ ）万元。
-
民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素不包括（ ）。
-
当根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），采用清单计价的某分部分项工程，最高投标限价的综合单价为350元，承包人投标报价的综合单价为300元，该工程投标报价总价的下浮率为5%。结算时，该分部分项工程工程量较清单工程量减少了16%，且合同未确定综合单价调整方法，则对该综合单价的正确处理方式是（ ）。
-
下列费用中，不属于建设期计列的生产经营费的是（ ）。
-
某载重汽车配司机3人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为500元。求该载重汽车的台班人工费为（ ）元/台班。
-
下列不属于环境治理方案比选内容的是（ ）。
-
现有一通用工艺设备，原价30000元，设备运杂费为5000元，安装费率2%，该设备的安装费为（ ）元。
-
下列关于施工图预算对施工企业的作用，表述正确的有（ ）。
-
某教学楼工程项目，建设期为3年，建设期第1年贷款2000万元、第2年贷款1500万元，第3年贷款1500万元，建设期内只计息不支付，贷款年利率为6%，则在建设期期间的利息为（ ）万元。
-
在编制招标工程量清单时，总承包服务费计价表中需要由招标人填写的是（ ）。
-
某建筑工程的造价组成见下表，该工程的含税造价为（ ）万元。
-
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人在做出答复前，正确的处理方式是（ ）。
-
我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共10万元，外购配套件费2万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为5%。若不考虑其他费用，则该设备的原价为（ ）万元。
-
关于建设工程竣工图的说法中，错误的是（ ）。
-
某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为6300万元、5000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是（ ）万元。
-
影响建筑材料预算价格变动的因素不包括（ ）。
-
某施工合同约定，施工现场主要施工机械一台，由施工企业租赁，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；（3）场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（ ）元。
-
（ ）是指建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用。
-
某年产量25万吨化工产品已建项目的静态投资额为4500万元，现拟建类似项目的生产能力为100万吨/年。已知生产能力指数为0.7，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.35，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（ ）万元。
-
招标工程量清单应根据常规施工组织设计编制，拟定常规施工组织设计时（ ）。
-
拟建某教学楼，与概算指标略有不同。概算指标工程外墙面贴瓷砖，拟建工程为外墙面干挂花岗石。该地区外墙面贴瓷砖的综合单价为80元/㎡，干挂花岗石的综合单价为280元/㎡。教学楼工程和概算指标工程每100㎡建筑面积中外墙面工程量均为80㎡。概算指标土建工程综合单价为2000元/㎡，则拟建教学楼土建工程综合单价为（ ）元/㎡。
-
关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（ ）。
-
工料单价法编制施工图预算的步骤包括：①复核，填写封面、编制说明；②按计价程序计取其他费用，并汇总造价；③套用定额预算单价，计算直接费；④列项并计算工程量；⑤编制工料分析表；⑥计算主材费并调整直接费。正确的顺序是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于分部分项工程量清单的编制，下列说法正确的有（ ）。
-
工程变更按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的规定，不包括（ ）。
-
根据计时观测资料得知，每㎡标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每m³砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（ ）工日/m³。
-
采用装运港船上交货价时卖方的责任不包括（ ）。
-
有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（ ）。
-
基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（ ）个月内编制竣工财务决算，中、小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。
-
国际工程投标报价中，对于第三国采购的材料，其单价应为（ ）。
-
某建设项目建安工程费为1500万元，设备购置费400万元，工程建设其他费300万元。已知基本预备费费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年均投资价格上涨率为7%，则该项目的预备费为（ ）万元。
-
下列关于工程量清单计价程序和方法的说法中，错误的是（ ）。
-
某桩基工程，业主通过招标与某基础工程公司签订了施工合同，工程量清单中估计工程量4000m3，合同价500元/m3，合同工期为40天。合同约定：工期提前1天奖励2万元，拖后1天罚款4万元；工程款按旬结算支付。合同履行到第21天时发生了地震，造成停工4天，经工程师认可的施工方的实际损失为10万元，第3旬完成工程量800m3；后期因机械故障停工3天，最后实际工期为50天。不考虑其他款项，施工方在第3旬应得到的工程款为（ ）万元。
-
根据《标准施工招标文件》对于未进行资格预审的招标项目，其施工招标文件的组成内容包括（）等。
-
根据2017版FIDIC《施工合同文件》，调整工程量清单中某项工作的合同价款需满足的条件有（）。
-
关于设备原价，下列说法正确的有（ ）。
-
按照《住房城乡建设部关于进一步推进工程造价改革的指导意见》（建标〔2014）142号）的要求，工程量清单规范体系应满足（ ）下工程计价需要。
-
下列工人工作班内消耗时间，在确定人工工日消耗量定额时应适当考虑其影响的有（ ）。
-
编制投资估算文件时，投资估算分析的内容应包括（）。
-
投标人对招标工程量清单中工程量复核的目的在于（ ）。
-
依法必须招标的项目，对于中标候选人的公示内容有（ ）。
-
因发包人原因导致工程延期，承包人可向发包人索赔的费用项目有（）。
-
承包人的进度款支付申请应包括的内容有（ ）。
-
关于新增固定资产价值的确定，下列说法正确的有（ ）。
-
关于建筑设计对工业建设项目单位造价的影响，下列说法正确的是（ ）。
-
根据国外建筑安装工程费的构成规定，属于开办费的有（ ）。
-
某工程合同价为100万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素甲、乙、丙分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款差额为（ ）万元。
-
编制概算指标时，选择设备及安装工程的列表形式，工艺管道一般以（ ）为计算单位。
-
按成本计算估价法，国产非标准设备原价的相关计算公式错误的是（ ）。
-
下列费用项目中，属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（ ）。
-
关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法正确的是（ ）。
-
施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（ ）提出。
-
对于价格波动不大的定型产品和通用设备产品，适合采用的安装工程概算编制方法是（ ）。
-
政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的（ ）。
-
采用概算定额法编制设计概算的过程中，确定各分部分项工程费时使用的单价内容应包括（ ）。
-
某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m³、96元/m³，2022年7月的造价信息发布价为130元/m³，则该月碎石的实际结算价格为（）元/m³。
-
关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。
-
已知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元。主要材料在合同价款中所占比重为50%，承包工程价款总额为800万元，则工程预付款应在（ ）月开始扣回，扣回的金额是（ ）万元。
-
下各项费用中，关于施工机械安拆费及场外运费的组成和确定说法中错误的是（ ）。
-
下列费用中，包含在国际工程投标报价其他费用中的是（ ）。
-
对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（ ）。
-
某施工机械预算价格为60000元，耐用总台班为3000台班，一次检修费为3000元，检修周期为5，自行检修比例为30%，修理修配劳务适用13%的增值税税率，台班维护费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为100元/台班，残值率5%，则该机械的台班单价为（ ）元/台班。
-
根据财政部、国家发改委、住建部的有关文件，竣工决算的组成文件包括（ ）。
-
关于流动资金的估算，下列说法中正确的是（ ）。
-
实物量法编制施工图预算的工作有：①计算并汇总直接费；②套用预算定额（或企业定额）；③列项并计算工程量；④准备资料、熟悉施工图纸；⑤复核、填写封面、编制说明；⑥计算其他各项费用，汇总造价。下列工作排序正确的是（ ）。
-
某分项工程发生变更时，没有适用单价也没有类似单价可供参考，且工程造价管理也未发布信息价格，则承包人确定综合单价的依据不包括（ ）。
-
下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于分部分项工程量清单的编制，下列说法错误的是（ ）。
-
下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（ ）。
-
某装载容量为15m³的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输l0km的台班产量定额为（ ）10m³/台班。
-
关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的有（ ）。
-
某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为800元/台班，租赁费为300元/台班，人工工资为400元/工日，窝工补贴为100元/工日，以人工费为基数的综合费率为40%，在施工过程中，发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工20工日，增加材料费6000元；③场外大面积停电，停工2天，人员窝工30工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（ ）元。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程变更价款的调整方法，下列说法中错误的是（ ）。
-
根据《建设工程量清单计价规范》，下列关于计日工的说法中正确的是（ ）。
-
反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是（ ）。
-
按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（ ）。
-
某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节増值税额为（ ）万元。
-
下列费用中，属于安全文明施工费中临时设施费的是（ ）。
-
某地2022年拟建一年产30万吨化工产品的项目，建设期2年。根据调查，该地区2018年建设的年产10万吨相同产品的已建项目投资额为1亿元。生产能力指数为0.8，若2018年至 2022年工程造价平均每年递增10%，则该拟建项目的静态投资为（ ）亿元。
-
关于工程签证争议的鉴定，下列做法错误的是（ ）。
-
某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为310元/m³，招标人的基准价格为328元/m³，实际采购价为340元/m³。则发包人在结算时确认的单价应为（ ）元/m³。
-
某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（ ）。
-
应用形成资产法编制建设投资估算表时应计入其他资产的是（ ）。
-
承揽国际工程进行投标报价计算时，下列说法错误的是（ ）。
-
关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（ ）。
-
对某招标工程进行报价分析，承包人签约合同价为6300万元，最高投标限价为6600万元，设计院编制的施工图预算为6550万元，承包人认为的合理报价值为6500万元，其中都包含安全文明施工费400万元，则承包人的报价浮动率是（ ）。
-
招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（ ）。
-
确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（ ）。
-
新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（ ）万元。
-
下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（ ）。
-
某地2022年拟建一座年产60万吨的某产品的化工厂。根据调查，该地区2018年已建年产50万吨相同产品的项目的静态投资为20000万，设备购置费为12000万元。已知按2022年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为15000万元，用比例估算法估算拟建项目的静态投资为（ ）万元。
-
竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（ ）。
-
为了合理划分承发包双方的合同风险，对于不实行招标的建设工程，一般以（ ）为基准日。
-
建设工程造价指标测算常用的方法不包括（ ）。
-
下列费用中，由招标人填写金额，投标人直接计入投标总价的有（ ）。
-
已知砌筑1m³砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m³计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m³砖墙的砂浆用量为（ ）m³。
-
下列各项中属于BIM在发承包阶段应用内容的是（ ）。
-
某地拟建一幢建筑面积为3600㎡办公楼。已知建筑面积为2400㎡的类似工程预算成本为320万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、60%、10%、10%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.15、1.1、1.3、0.98，综合费率为5%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（ ）万元。
-
关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（ ）。
-
根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（ ）内。
-
当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（ ）。
-
关于工程总承包投标报价，下列说法中错误的是（ ）。
-
关于工程量清单中的项目特征描述，下列表述错误的是（ ）。
-
在满足建筑物使用要求的前提下，关于设计阶段影响工程造价的因素，下列说法错误的是（ ）。
-
下列关于预付款担保和安全文明施工费，说法正确的是（ ）。
-
关于新增无形资产价值确定的做法中，正确的有（ ）。
-
下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有（ ）。
-
下列关于新增固定资产价值确定方法的描述，正确的是（ ）。
-
下列选项中，应予计量的措施项目费包括（ ）。
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列事项应纳入工程变更范围的有（ ）。
-
为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法有（ ）。
-
下列费用中，属于工程建设其他费用的有（ ）。
-
编制预算定额时，机械台班幅度差的内容包括（ ）。
-
在总价措施项目清单与计价表中，安全文明施工费的计算基数可为（ ）。
-
关于各类工程计价定额的说法，正确的有（ ）。
-
关于工程施工项目最高投标限价编制的注意事项，下列说法正确的有（ ）。
-
ICMS中规定，工程项目总建设成本包括（ ）。
-
下列关于工程量清单，计算正确的有（ ）。
-
下列关于工程定额的说法中，正确的有（ ）。
-
下列关于进口设备原价的构成及计算，正确的有（ ）。
-
在工料单价法编制施工图预算过程中，“按计价程序计取其他费用，并汇总造价”程序中应分別计算的费用包括（ ）。
-
关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的有（ ）。
-
下列有关暂列金额的表述，正确的有（ ）。
-
在编制机械台班单价时需要单独计算的安拆费场外运费的情况有（ ）。
-
非标准设备原价的计算方法有（ ）。
-
关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中错误的是（ ）。
-
关于工程造价指数的编制，下列说法错误的是（ ）。
-
已知某进口设备货价为 500万美元，银行外汇牌价为1美元=6.0元人民币，该设备运费率为10%，运输保险费率为5%，关税税率为20%，则该进口设备关税完税价格为（ ）万元人民币。
-
根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，下列建设期计列的生产经营费说法错误的是（ ）。
-
下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（ ）。
-
某建设项目由两个单项工程组成，其竣工决算的有关费用如下表所示。已知该项目的项目建设管理费、用地与工程准备费、建筑设计费、生产工艺流程设计费分别为100、120、60、40万元。则单项工程II的新增固定资产价值是（ ）万元。
-
设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（）。
-
下列施工招标文件的各项内容中，不属于投标人须知的是（ ）。
-
某工程合同价格为2000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为1亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（ ）万元。
-
关于项目编码的说法中，正确的是（ ）。
-
施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。
-
建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（ ）。
-
某建设项目从两个不同的地点采购材料（适用13%增值税率），其供应量及有关费用如下表所示（表中原价、运杂费均为含税价格，且来源一供料采用“一票制”支付方式；来源二采用“两票制”支付方式），则该材料的单价为（ ）元/t。
-
采用价格指数调整价格差额的方法，主要适用于（ ）。
-
关于工程造价指标，下列说法错误的是（ ）。
-
国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，废品损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。
-
采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（ ）。
-
采用造价信息调整价格差额的，如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以（ ）为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过分部按实调整。
-
承包人实施按计日工计价的某项工作时，应报工程师审查的资料不包括（ ）。
-
某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，基本预备费率为8%，年均投资价格上涨率5%，建设期两年，计划每年完成投资50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（ ）万元。
-
下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（ ）。
-
编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时，已知基本用工、辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日，人工幅度差系数为10%，则该分项工程单位人工工日消耗量为（ ）工日。
-
某通风空调工程设计图纸齐全，可以准确计算工程量，则该单位工程概算的编制方法应采用（ ）。
-
下列项目中属于预算定额中人工工日消耗量中辅助用工的是（ ）。
-
投资决策是一个由浅入深、不断深化的过程，不同阶段决策的深度不同，投资估算的精度也不同。如在项目规划和项目建议书阶段，投资估算的误差率在±（ ）%。
-
下列工程总承包类型中承包人需要提供建设项目前期工作服务的承包方式为（ ）。
-
用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是（ ）。
-
下列初步评审标准中属于响应性评审标准的是（ ）。
-
某分项工程招标工程量清单数量为4000㎡，施工中由于设计变更调减为3000㎡，该项目最高投标限价综合单价为600元/ ㎡，投标报价为450元/㎡。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以最高投标限价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（ ）万元。
-
某中标单位提交履约担保，合同价格为1000 万元，则履约担保最高为（ ）万元。
-
某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40%，应收账款年周转次数是60次，则应收账款估算额为（ ）万元。
-
工作日写实法测定的数据显示，完成10m³某现浇混凝土工程基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间，不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（ ）工日/10m³。
-
鉴定机构应在确定受理鉴定委托之日起，根据纠纷项目工程造价金额，在规定的时限内完成鉴定工作。某工程项目造价金额是1000万，则期限为（ ）工作日。
-
某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元，则造价机构确定普工的最低日工资单价不得低于（ ）元。
-
下列选项中，不包括在工程建设其他费用中税金的是（ ）。
-
关于工程量清单综合单价中的风险费用，下列表述正确的是（）。
-
工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（ ）。
-
某工厂年度承包工程总价为9000万元，其中材料所占比例为70%，材料在途4天、加工10天、整理2天和供应间隔5天，保险天数3天，仓储天数5天，则按公式计算法求得的预付款金额为（ ）万元。
-
关于建设工程的分部组合计价，下列说法错误的是（ ）。
-
在编制投标报价时，确定分部分项工程综合单价的注意事项描述中，错误的是（ ）。
-
对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（ ）。
-
根据《FIDIC 施工合同条件》的规定，针对工程材料和设备款的预支，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应当根据审查承包人提交的相关文件确定此类材料和设备的实际费用，其中支付证书中应增加的款额为该费用的（ ）。
-
我国采用经评审的最低投标价法进行工程总承包评标时，考虑的量化因素主要是（ ）。
-
关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。
-
某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，并约定合同价的70%为可调部分。可调部分中，人工占45%，材料占45%，其余占10%。结算时，仅人工费价格指数增长了10%，而其他未发生变化。则该工程项目应结算的工程价款为（ ）万元。
-
关于投标人询价与工程量复核，下列说法错误的是（ ）。
-
下列费用中，属于建筑安装工程费中企业管理费的有（ ）。
-
我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月45万美元进行报价修正，现国内A投标人报价8000万美元，承诺较投标要求工期提前4个月，则A投标人评标价为（ ）万美元。
-
采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（ ）。
-
“投标保证金应当从投标人基本账户转出”的规定适合于下列何种情况（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》（2007版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（ ）。
-
编制建设投资估算表时，若按照形成资产法分类，预备费通常应（ ）。
-
某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（ ）m³/台班。
-
关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（ ）。
-
下列措施项目中，宜采用分部分项工程项目清单方式编制的是（ ）。
-
某建设项目包含三个同类单项工程，各单项工程造价指数及总投资额见下表，该建设工程造价综合指数是（ ）。
-
关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。
-
某项目根据《建设项目投资估算编审规程》，采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为880万元，价差预备费为120万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（ ）万元。
-
某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为220台班，人工日工资单价为200元，则该施工机械的台班人工费为（ ）元/台班。
-
在工程咨询服务费中，下列内容中属于专项评价费的是（ ）。
-
在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括（ ）。
-
构成进口设备原价的费用项目中，应以到岸价为计算基数的有（ ）。
-
关于措施项目费中超高施工增加费，下列说法正确的有（ ）。
-
设计采购施工（EPC）总承包，其承担的工作范围包括（ ）。
-
在索赔费用的计算过程中，现场管理费索赔时现场管理费率的确定方法通常有（ ）。
-
在预算定额的编制过程中，以下各种材料中适合用换算法计算其材料消耗量的是（ ）。
-
下列项目中，在计算联合试运转费时需要考虑的有（ ）。
-
下列有关施工过程结算的描述，正确的有（ ）。
-
在建设规模方案比选时，项目合理建设规模的确定方法包括（ ）。
-
关于专业工程暂估价的调价方法，下列表述正确的是（ ）。
-
承包人向发包人索赔成立的前提条件有（ ）。
-
在工程量清单编制中，设计图纸、施工组织设计、施工规范和验收规范可以用来确定（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》，下列因不可抗力导致的后果中，由发包人承担责任的有（ ）。
-
下列各项中属于基本建设项目竣工财务决算表中资金来源项目的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程竣工结算的计价原则，下列说法错误的是（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》的规定，采用综合评估法时，以下各项中属于评标分值构成的是（ ）。
-
新增固定资产价值的确定方法中，应以建筑工程造价比例进行分摊的费用有（ ）。
-
关于工程量清单计价的适用范围，下列说法错误的有（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，最高投标限价中综合单价中应考虑的风险因素包括（ ）。
-
根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为（ ）。
-
新增固定资产价值的确定方法中，应以建筑工程造价比例进行分摊的费用有（ ）。
-
下列关于新增固定资产价值确定方法的描述，正确的是（ ）。
-
某建设项目由两个单项工程组成，其竣工决算的有关费用如下表所示。已知该项目的项目建设管理费、用地与工程准备费、建筑设计费、生产工艺流程设计费分别为100、120、60、40万元。则单项工程II的新增固定资产价值是（ ）万元。
-
工程造价信息化建设需要以（ ）的基本原则进行，通过工程建设各方的共同参与建设工程造价信息化平台，进行计价信息的发布、共享和服务。
-
下列关于定额计价与工程量清单计价的主要区别相关说法，正确的是（ ）。
-
下列措施费中，宜采用分部分项工程项目清单编制的是（ ）。
-
下列施工合同约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类型的是（ ）。
-
下列工程总承包的类型中，总包方能承担项目可行性研究工作的是（ ）。
-
在满足住宅功能和质量前提下，下列设计思路中，可降低单位和面积造价的是（ ）。
-
在编制投标报价时，其他费用中的专业工程暂估价的费用组成为（ ）。
-
最高投标报价公布时间，正确的是(）。
-
下列工作时间中，属于损失时间但在拟定定额时可以适当考虑的是（ ）。
-
某招标项目估算价为 2000 万元，根据《招标投标法》的规定，该项目最高投标保证金为（ ）。
-
GB50500-2013 清单计价规范中的清单综合单价是（ ）。
-
对于依法必须招标的暂估价专业工程的招投标，下列说法正确的是（ ）。
-
某工程招标工程量清单中现浇混凝土板的工程量为 1600 ㎡，施工中由于设计变更调增为 2100㎡，该项目最高投标限价综合单价为 400 元/㎡,投标报价为 480 元/㎡。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过+15%时。按照现行工程量清单计价规范调整综合单价，该清单项目的结算金额应为()万元。
-
某施工项目投标截止日期为 2022 年 8 月 1 日,施工合同约定工程价款结算时采用价格指数法调整，人工、钢材、混凝土等权重系数及价格指数如下表所示，则 2022 年 9 月份的综合调价指数为（ ）。
-
编制建设项目竣工决算文件时,下列建设项目投资支出，应计入待核销基建支出的是()。
-
某工业建设项目及其甲车间的竣工决算资料如下表所示。甲车间应分摊的项目建设管理费为()万元。
-
因承包人原因导致工程延误的，关于延误期间国家法律、行政法规发生变化带来的工程造价变化与合同价款处理，下列说法正确的是()。
-
下列选项中，属于进口设备运杂费的是（ ）。
-
下列建设项目竣工决算文件中，能够反映基本建设项目的全部资金来源和资金占用情况的是()。
-
关于工期“共同延误”的责任处理，下列说法正确的是（ ）
-
国际工程管理中，如果承包商认为其建议被业主采纳后能够降低业主实施工程的费用，可随时向工程师提交一份书面建议书，该书面建议书的编制费用应由()承担。
-
关于建设工程施工质量缺陷责任制，下列说法正确的是（ ）。
-
某建筑工程施工过程中发生如下时间:①遇到不利物质条件，用工 20 个工日；②异常恶劣天气停工 1 日，窝工 30 个工日。人工工日单价 200 元/工日,窝工补贴 100 元/工日，管理费用、利润分别按人工费的20%、10%计算,不考虑其他费用。根据《标准施工招标文件》(2007 年版)的通用合同条款,承包人可向发包人索赔的金额为()元。
-
关于按照下=P-M/N 约定的预付款起点，下列说法正确的是(）。
-
关于建设工程施工过程结算及进度款支付，下列说法正确的是(）。
-
根据我国司法解释，关于建设工程施工无效合同的认定和价款处理，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设工程造价鉴定规范》(GB/T51262-2017)，关于施工合同争议鉴定，下列说法正确的是()。
-
关于工程施工项目竣工结算款的支付，下列说法正确的是(）。
-
某项目采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料、加工具等费用为 30 万元，外购配套件费为 8 万元，利润率为 7%，增值税率为 13%。不计其他费用，则用成本计算估价法计算的该台设备原价为（ ）万元。
-
关于措施项目工程量的计算单位，下列说法正确的是()。
-
某建筑工程项目建设投资为 12000 万元，工程建设其他费为 2000 万元，预备费为 500 万元，建设期利息为 900 万元，流动资金为 300 万元。该项目的固定资产投资额为（ ）万元。
-
根据国际建设项目计量标准(CMS)，下列费用中，应计入项目相关建设成本的是（ ）。
-
下列国外建筑安装工程费的构成项目中，应计入管理费的是(）。
-
下列关于项目建设管理费的说法中，正确的是（ ）
-
某建设项目静态投资计划额为 10000 万元，建设前期年限为 1 年。建设期为 2 年,分别完成投资的 40%、60%。若年均投资价格上涨率为 4%，则该项目建设期问价差预备费为（ ）万元。
-
关于建设期贷款利息计算公式 qj=(Pj-1+1/2Aj）*i 的应用，下列说法正确的是(）
-
关于分部分项工程项目清单的编制造价，下列说法正确的是（ ）。
-
某地区测算新建医院的造价综合指数，已测得新建医院的住院楼、医技楼、门诊楼、实验楼、其他建筑的造价指数及总投资额如下表所示。若基期价格指数为 1.00,则该地区新建医院的造价综合数为()。
-
某项目采用综合评估法评标，其中投标报价部分总分值为 35 分，评标基准价为投标人报价的算数平均值,偏差率=(投标人报价-评标基准价)/评标基准价*100%。 当投标报价>评标基准价时，投标报价得分=35-偏差率*100*2 当投标报价≤评标基准价时，投标报价得分=35+偏差率*100*1 本项目有甲、乙、丙、丁四个通过初评的投标人，投标报价分别为 7000 万元、7300 万元、7200万元、6900 万元。该项目投标报价得分最高的投标人是()。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，招标人在编制最高投标限价时,下列风险因素，应考虑纳入综合单价的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》(G505002013),关于工程量清单及其编制，下列说法正确的是（)。
-
下列关于招标工程量清单中的事项，投标人在工程投标报价时应重点关注的是（ ）。
-
工程 EPC 总承包模式下造价，下列风险中，应由承包人承担的是（ ）
-
根据《建设工程造价指标指数分类与测算标准》(GB/T512902018)，按照用途的不同，建设工程价指标可以分为()。
-
某地 2023 年拟建一年产 30 万吨工业产品项目该地区 2020 年建成的年产 20 万吨同类产品项主要设备购置费为 6000 万元，建筑安装工程费占主要设备购置费的比例为 70%。若该地区 2020 年至2023 年工程造价年均递增 4%，预计建设期两年内造价年均上涨率为 5%，则该项目的工程费用估()万元（生产能力指数为 0.8)。
-
关于国际工程投标报价中的暂定金额，下列说法正确的是(）。
-
通过计时观察资料得知，砌砖墙人工勾缝 10 ㎡的基本工作时间为 90min 辅助工作时间占工序作业时间的 5%，准备与结束工作时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作日的 5%、12%、3%，该人工勾缝的产量定额为（ ）㎡/工日。
-
关于投标人在投标报价前对招标工程量清单中工程量的复核，下列说法正确的是（ ）。
-
某学校拟新建宿舍楼工程，按概算指标和地区材料预算价格等算出每平方米建筑面积含税工程造为 2100 元，但拟建宿舍楼设计资料与概算指标相比较，外墙涂料装饰变更为墙砖装饰、增加了热水系统已知每平方米建筑面积外墙装饰的工程量为 0.5 ㎡，涂料装饰和墙砖装饰税前综合单价分别为 90 元/㎡，150 元/㎡，每平方米建筑面积热水系统税前造价为 20 元，增值税率为 9%。该新建宿舍楼工程每平方米建筑面积的含税工程造价为（ ）元。
-
采用类似工程预算法编制设计概算时，关于调整公式 D=A·K 的应用，下列说法正确的是（ ）。
-
关于施工图预算的作用，下列说法正确的是() 。
-
施工图预算编制时可能发生的主要工作有：①列项计量；②预算定额计算人、材、机消耗量；③套预算定额单价；④计算并汇总直接费；⑤编制工料分析表；⑥计算主材费并调整直接费；⑦计算其他费用，并汇总造价。采用工料单价法编制施工图预算时，发生的主要工作及其顺序是()。
-
关于投资决策阶段对工艺设备安装费的估算，下列说法正确的是()。
-
现从 30 个建设工程造价资料中随机抽取 7 个项目的现浇混凝土矩形梁工程综合单价及工程量，数据如下表所示。采用数据统计法测算，现浇混凝土矩形梁工程的综合单价指标为（ ）元/㎡。
-
下列关于评标委员会成员的说法造价,正确的是（ ）。
-
关于投资决策阶段对流动资金的估算下列说法正确的是（)。
-
用 M75 水泥砂浆与规格为 240mm*115mm*53mm 的普通砖砌筑一砖厚墙体灰缝宽度为 10mm。假设普通砖与水泥砂浆的损耗率均为 1%，则每 10m³该墙体中普通砖和水泥砂浆的消耗量分别为（ ）。
-
某建设项目从供应商处采购甲材料，已知含税采购价为 5650 元/t(适用 13%增值税率)，不含税运杂费为 100 元/t。若运输损耗、采购保管费率均按 3%考虑，则该材料的不含税单价应为（ ）元/t。
-
某载重汽车预算价格为 20 万元，可耐用 1000 台班，残值率为 5%，需配司机 1 人。若年度工作日为 250 天，年工作台班为 200 台班，人工单价为 300 元，该载重汽车的台班折旧费、人工费分别 是()元/台班。
-
依据劳动定额编制预算定额人工工日消耗量，已知完成 10m³某工作的基本用工 8 个工日、辅助用工 1.5 个工日、超运距用工 0.5 个工日，人工幅度差系数按照 15%考虑，则完成该工作 10m³的预算定额工消耗量为()工日。
-
关于一般计税方法和简易计税方法的选择，下列说法正确的是()。
-
在计算国际工程投标报价时，下列费用中应计入国内派出人工工日单价的是（ ）。
-
关于设备及工器具购置费的构成，下列说法正确的有（ ）。
-
在不增加施工成本的前提下，下列关于承包人增加增值税可抵扣进项税额的方法，正确的有（ ）。
-
关于招标人编制招标工程量清单的准备工作，下列说法正确的有（ ）。
-
下列施工机械消耗时间，应计入施工机具台班消耗量的有()。
-
关于工程建设其他费的内容，下列说法正确的有()。
-
下列费用中，在投标时需按招标人确定的单价或金额计入投标总价的有（ ）。
-
关于工程计价原理与依据，下列说法正确的有（ ）。
-
下列与施工仪器仪表相关的费用中，属于施工仪器仪表台班单价的有（ ）。
-
关于利用指标估算法进行投资估算，下列说法正确的有（ ）。
-
关于建筑工程设计概算的编制工作，下列说法正确的有（ ）。
-
关于房屋建筑工程造价指标的特征信息，下列说法正确的有（ ）。
-
下列竣工决算的审核内容，属于审核的有（ ）。
-
下列评标中遇到的情形，评标委员会可直接否决其投标的有（ ）。
-
关于建设工程施工过程中合同价款的调整，下列说法正确的有（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》(2007 年版)通用合同条款，承包人有权利同时提出工期、费用、利润索赔的事件有（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于编制工程竣工结算文件时的计价原则，下列说法正确有(）。
-
关于和解方式解决建设工程施工合同纠纷，下列说法正确的有（ ）。
-
根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)通用合同条件，关于工程总承包合同价款结算，下列说法正确的有（ ）。
-
关于投标有效期的确定，下列说法正确的有（ ）
-
下列定额中，分项最细，子目最多的定额是（ ）。
-
某建设项目工程费用为10000万元，工程建设其他费为2000万元，预备费为600万元，建设期贷款8000万元，建设期利息为800万元，流动资金为400万元。该项目建设投资为（ ）万元。
-
某批进口设备到岸价为1000万元，银行财务费、外贸手续费合计为20万元，关税税率为20%，消费税税率为10%，增值税税率为13%。该批设备进口环节增值税为（ ）万元。
-
按照成本估价法计算国产非标准设备原价时，下列费用项目中，包含在利润计算基数中的是（ ）。
-
下列费用中，属于安装工程费的是（ ）。
-
关于可计量措施项目的工程量计量单位，下列说法正确的是（ ）。
-
关于国外建设工程造价构成中承包人总部管理费的计列，下列说法正确的是（ ）。
-
下列费用中，应计入建设期计列的生产经营费中的是（ ）。
-
某建设项目工程费用为8000万元，工程建设其他费为1500万元，基本预备费为500万元。项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，各年完成投资的50%。若年均投资价格上涨率为4%，则该项目的建设期价差预备费为（ ）万元。
-
某建设项目建设期为2年，分别于每年年初从银行获得贷款3000万元和2000万元，贷款年利率为10%，建设期只计息不付息，则该项目建设期贷款利息为（ ）万元。
-
《工程造价咨询企业服务清单》（CECA/GC11）属于我国现行工程造价管理标准中的（ ）。
-
关于施工企业的企业定额，下列说法正确的是（ ）。
-
关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
关于措施项目清单的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
招标工程量清单编制中，应由招标人填写暂定数量的其他项目是（ ）。
-
按照工程定额编制要求，在工作时间分类中，属于损失时间而不被计入时间定额的是（ ）。
-
完成某分部分项工程1m³的基本工时为2h，辅助工作时间占工序作业时间的10%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间合计占工作日的20%。该工程的产量定额为（ ）。
-
用干混砂浆贴800mm×800mm地砖地面，砂浆结合层厚度为20mm，砂浆损耗率为2%，不考虑砂浆灰缝用量，则每铺贴100㎡地面砂浆消耗量为（ ）m³。
-
下列与施工仪器仪表相关的费用中，应计入仪器仪表台班单价的是（ ）。
-
某施工机械配操控人员2人，年制度工作日为250天，年机械工作台班为220台班，人工单价为100元/工日，则该施工机械台班单价中含人工费（ ）元。
-
关于概算指标，下列说法正确的是（ ）。
-
现从30个建设工程造价数据中随机抽取7个项目的C20商品混凝土的材料单价及消耗量，数据见下表。采用数据统计法测算，该商品混凝土单价指标是（ ）元/m³。
-
某地区2022年上半年发布的人工单价见下表。若以2022年3月为基期（基期价格指数为100），则2022年4、5月的人工费价格指数分别是（ ）。
-
关于项目决策阶段工程方案选择应满足的基本要求，下列说法正确的是（ ）。
-
某地2022年拟建一年产30万吨化工产品项目，已知主要工艺设备投资估算为8000万元。该地区2020年建成的年产20万吨同类产品项目的各专业工程费为4000万元。若该地区2020年至2022年工程造价年均递增5%，则该项目的工程费用投资估算应为（ ）万元（生产能力指数为1）。
-
关于安装工程费投资估算，下列说法正确的是（ ）。
-
关于流动资金的分项详细估算，下列计算公式正确的是（ ）。
-
关于多层民用住宅建筑设计与工程造价的关系，下列说法正确的是（ ）。
-
应用概算定额法编制建筑工程概算，如采用全费用综合单价，则单位工程概算造价计算公式为（ ）。
-
某地新建一公寓工程，当地同期类似工程概算指标为1820元/㎡。新建工程和类似工程概算指标相比，现浇钢筋部分有所不同（如下表所示）。新建工程结构差异修正后的概算指标应为（ ）元/㎡。
-
下列费用中，应计入单项工程综合概算表中的是（ ）。
-
下列工程预算文件的组成部分中，不属于二级预算组成内容的是（ ）。
-
施工图预算编制的主要工作有：①列项计量；②了解施工现场情况；③套预算定额计算人、材、机消耗量；④计算直接费；⑤计算价差；⑥计算其他费用。采用实物量法编制时，正确的编制步骤及顺序是（ ）。
-
关于招标分部分项工程清单的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
关于采用工程量清单方式招标形成的总价合同的计量和计价，下列说法正确的是（ ）。
-
根据现行工程量清单计价规范，下列价格风险因素中，招标人编制最高投标限价时考虑并计入综合单价的是（ ）。
-
根据现行工程量清单计价规范，关于最高投标限价的管理规定，下列说法正确的是（ ）。
-
根据现行工程量清单计价规范，关于投标人在投标报价前对工程量的复核，下列说法正确的是（ ）。
-
确定投标报价综合单价的工作步骤有：①分析清单项目工程内容；②计算分部分项工程人材机费；③计算工程数量与清单单位含量；④确定计算基础；⑤计算综合单价，上述步骤正确的顺序是（ ）。
-
关于投标保证金和投标有效期，下列说法正确的是（ ）。
-
某世行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时投多个标段的评标修正率为5%。投标人甲同时投I、Ⅱ标段，其报价分别6000万元、4500万元。在甲已中标I标段的情况下，其Ⅱ标段的评标价格应为（ ）万元。
-
关于依法必须招标项目合同签订的相关规定，下列说法正确的是（ ）。
-
根据现行《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，下列风险应由发包人承担的是（ ）。
-
在世界银行贷款项目采购程序中，下列投标情况，属于国际竞争性招标项目评标内容的是（ ）。
-
某企业进行国际工程投标报价。下列费用项目，可与直接费、间接费平行计列的是（ ）。
-
由于承包人的原因导致工期延误，在工程延误期间国家法律、行政法规发生变化造成合同价款增加的，合同价款应（ ）。
-
某工程项目招标工程量清单工程量为800m³，施工中变更为1000m³，该项目最高投标限价综合单位为500元/m³，投标报价为600元/m³。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时允许调整综合单价。按照工程量清单计价规范的相关规定，调整后的综合单价应为（ ）元/m³。
-
施工合同约定由发包人承担材料价格波动±5%以外的风险。已知某项材料投标人投标报价、基准期发布的价格分别为510元/m³、520元/m³，施工期该材料的造价信息发布价为560元/m³。按照造价信息调整价差法，该材料的实际结算价应为（ ）元/m³。
-
根据我国现行《标准施工招标文件》，下列索赔事件中，只可补偿费用，不可补偿工期、利润的是（ ）。
-
某建筑工程施工过程中发生以下事件：①发现地下文物，停工5日，窝工30个工日，保护文物用工10个工日；②提前4日向承包人提供材料。已知人工工日单价150元/工日，窝工补贴50元/工日，管理费用、利润分别按人工费的20%、10%计算。不考虑其他费用，承包人应向发包人索赔的工期、费用分别是（）。
-
因发包人原因，某分部分项工程发生索赔事件。经双方确认的索赔费中直接费为9万元，现场管理费为2万元。投标书中总部管理费率为5%，则总部管理费的索赔额应为（ ）万元。
-
关于工程计量，下列说法正确的是（ ）。
-
某施工合同总价3亿元，分两年内均衡施工。已知主要材料、设备价值占合同总价的比例分别为54%、6%，主要材料、设备储备天数平均为60天，年度施工天数按360天考虑，按公式计算法计算该工程的年度预付款应（ ）万元。
-
关于工程竣工结算编制应遵循的计价原则，下列说法正确的是（ ）。
-
某工程项目由于承包人违约导致合同解除。下列费用中，发包人应向承包人支付的是（ ）。
-
关于缺陷责任期内质量保证金的管理和使用，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T18849-2017），关于工程造价鉴定的人员和组织，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），下列变化因素中，不属于工程总承包合同价款调整主要原因的是（ ）。
-
根据《建设项目工程总承包合同（示范文本））（GF-2020-0216），关于工程总承包合同价款结算，下列说法正确的是（ ）。
-
基本建设项目概况表是建设项目竣工财务决算报表之一。下列费用项目，应计列在基本建设项目概况表中的是（ ）。
-
关于新增固定资产价值的确定范围，下列说法正确的是（ ）。
-
关于设备购置费及其构成，下列说法正确的有（ ）。
-
下列费用中，应计入建筑安装工程分部分项工程费的有（ ）。
-
关于工程建设其他费中场地准备及临时设施费的构成，下列说法正确的有（ ）。
-
关于工程概预算计价和工程量清单计价模式的异同，下列说法正确的有（ ）。
-
根据现行工程量清单计价规范，关于工程量清单及其编制，下列说法正确的有（ ）。
-
根据工程定额编制要求，下列时间、材料、施工机具的消耗，应计入人工、材料或施工机具台班消耗量的有（ ）。
-
下列费用中，应计入施工机械台班单价的有（ ）。
-
关于数字技术的应用对工程造价领域带来的推动作用，下列说法正确的有（ ）。
-
关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的有（ ）。
-
单项工程综合概算应包括的费用有（ ）。
-
关于施工图预算编制，下列说法正确的有（ ）。
-
根据现行工程量清单计价规范，关于招标工程量清单编制，下列说法正确的有（ ）。
-
投标人在研究招标文件时，通过投标人须知可以了解的信息有（ ）。
-
在下列不同特点的工程中，较适合采用成本加酬金方式确定合同价款的有（ ）。
-
关于采用价格指数调整价格差额的方法，下列说法正确的有（ ）。
-
关于对承包人提出的工期索赔的处理，下列说法正确的有（ ）。
-
包人在编制期中支付文件时，已完工程进度款支付申请中应包括的内容有（ ）。
-
关于合同价款纠纷的处理，下列说法正确的有（ ）。
-
根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定价格的（ ）。
-
新增流动资产中的短期投资包括（ ）。
-
根据世界银行国际组织对工程项目总建设成本构成的规定，下列费用中，应计入间接建设成本的是（ ）。
-
生产非标准设备所用的材料，辅助材料和加工费合计为6万元，专用工具和废品损失费为0.5万元，外购配套件费为1.5万元。若利润率为10%，增值税率为13%，设备原价按成本计算估价法确定，在不发生其他费用的情况下，该设备的增值税销项税额为（ ）万元。
-
关于进口设备原价消费税的计算，下列计算方式正确的是（ ）。
-
下列费用中，属于施工企业管理费中财务费的是（ ）。
-
关于超高施工增加费计取的条件，下列说法正确的是（ ）。
-
关于建设单位以出让或转让方式取得国有土地使用权涉及的相关税费，下列说法正确的是（ ）。
-
下列建设项目实施过程中发生的技术服务费，属于专项评价费的是（ ）。
-
某建设工程的静态投资为8000万元，其中基本预备费率为5%，工程的建设前期的年限为0.5年，建设期2年，计划每年完成投资的50%。若平均投资价格上涨率为5%，则该项目建设期价差预备费为（ ）万元。
-
某建设项目贷款总额为3000万元，贷款年利率为10%。项目建设前期年限为1年。建设期为两年，其中第一、二年的贷款比例分别为60%和40%。贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息，则该项目建设期利息为（ ）万元。
-
根据现行工程量清单计价规范，将工程量乘以综合单价，汇总得出分部分项工程和单价措施项目费，在计算总价措施项目费和其他项目费，合计得出单位工程建筑安装工程费的方法称为（ ）。
-
下列工程定额中，以单位工程为对象，反映完成一个规定计量单位建筑安装产品经济指标的是（ ）。
-
关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
根据现行工程量清单计价规范，下列费用中，应列入单价措施项目清单与计价表的是（ ）。
-
关于招标工程量清单中的暂估价，下列说法正确的是（ ）。
-
关于人工定额消耗量的测定，下列计算公式正确的是（ ）。
-
用规格为290×240×190的烧结空心砌块砌筑240mm厚墙体，灰缝宽度为10mm，砌块损耗率为1%，则每10m³该种砌体空心砌块的消耗量为（ ）m³。
-
某型号施工机械循环作业一次，各循环组成部分的正常延续时间分别3min、5min、4min、2min，交叠时间为2min，—次循环的产量为2m³，机械时间利用系数为0.9，则该机械的产量定额为（ ）m³/台班。
-
下列与施工机械安拆和场外运费应用中，应计入施工机械台班单价的是（ ）。
-
某材料从两地采购，采购量分别是600t和400t。采购价（含税）分别为500元/t和550元/t。运杂费（含税）分别为20元/t和25元/t，运输损耗费率、采购与仓储保管费率为0.5%、3%，采用“一票制”支付方式，增值税率为13%。则该材料的预算单价（不含税）为（ ）元/t。
-
关于投资估算指标的说法，正确的是（ ）。
-
现有30个某类建设工程造价数据，随机抽取7个项目的造价及相关数据如下表所示。采用数据统计法测算该类工程造价指标是（ ）元/㎡。
-
某地区新建学校的教学楼、宿舍楼、实验楼、办公楼、其他建筑的报告期指数及相关投资数据见下表。如学校项目基期造价综合指数为1，则其报告期的建设工程造价综合指数是（ ）。
-
在项目决策阶段，环境治理方案比选中的技术水平对比，主要是比较（ ）。
-
某地2022年拟建一年产40万吨的化工产品项目，设备购置费估算为6000万元，该地区2019年已建20万吨相同产品项目的建安工程费为6000万元。该地区2019年至2022年设备购置费、建安工程费年均分别递增3%、4%。若生产能力指数为0.6，则该拟建项目的工程费用投资估算应为（ ）万元。
-
关于可行性研究阶段投资估算的方法，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设项目投资估算编审规程》，关于投资估算文件的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
关于建筑设计因素与工程造价的关系，下列说法正确的是（ ）。
-
关于使用概算定额法编制建筑工程概算，在采用全费用综合单价的情况下，下列说法正确的是（ ）。
-
某地拟建一景观工程，已知其类似已完工程造价指标为400元/㎡，其中人材机费分别：15%、55%、10%，拟建工程与类似工程地区的人材差异系数分别为1.15、1.05、0.95，假定拟建工程综合取费以人材机费之和为基数，费率为25%，则该拟建工程的造价指标为（ ）元/㎡。
-
当初步设计深度不够，但能提供的设备清单有规格和设备重量时，编制设备安装工程概算应选用的方法是（ ）。
-
关于施工图预算对投资方的作用，下列说法正确的是（ ）。
-
下列施工图预算编制的工作中，属于工料单价法但不属于实物量法的工作步骤是（ ）。
-
招标工程量清单编制的准备工作包括：①拟定常规施工组织设计；②现场踏勘；③计算工程量；④审查复核；⑤列项。正确的排列顺序是（ ）。
-
关于招标工程量清单中的暂列金额，下列说法正确的是（ ）。
-
在编制最高投标限价时，对于招标人自行采购材料的，其总承包服务费按招标人提供材料价值（ ）计算。
-
关于编制最高投标限价时应注意的问题，下列说法正确的是（ ）。
-
关于投标报价与最高投标限价编制的相同之处，下列说法正确的是（ ）。
-
某项目拟采用工程量清单招标签订单价合同，关于该工程投标综合单价的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
根据现行工程量清单计价规范，投标人应按招标文件提供金额编制报价的项目是（ ）。
-
天津某建筑工程招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件对同时投多个标段的评标修正率为3%，甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价如下表所示，若甲中标Ⅰ标段，不考虑其他量化因素，则甲乙Ⅱ标段的评标价格应分别为（ ）万元。
-
关于履约担保的说法正确的是（ ）。
-
EPC总承包模式下，工程总承包人应承担的工作范围是（ ）。
-
关于世界银行贷款项目国际竞争性招标工程的评标，下列步骤及顺序正确的是（ ）。
-
某企业进行国际工程投标报价时，将分包费列入直接费中，该分包工程的管理费应计入（ ）。
-
根据现行工程量清单计价规范，工程变更引起措施项目发生或施工费的调整，下列说法正确的是（ ）。
-
某工程招标工程量清单的工程量为1000m³，施工中变更为800m³，该项目最高投标报价综合单价为500元/m³，投标报价为450元/m³，投标人报价浮动率为4%，实际工程量与招标工程量偏差超过15%时允许调整综合单价。依据工程量清单计价规范的相关规定，调整后的综合单价应为（ ）元/m³。
-
施工合同约定由发包人承担材料价格波动±5%以外的风险，其中某材料投标报价520元/m³、基准期发布的价格为510元/m³，施工期该材料的造价信息发布价为560元/m³，若采用造价信息调整价差，则该材料的实际结算价为（ ）元/m³。
-
某项目采用《标准施工招标文件》（2007年版）合同条件，施工过程中发生下列事件，①基础开挖时出现勘察设计未注明溶洞，停工3天，窝工30工日，处理不利地质条件20天。②由于异常恶劣天气，导致停工2天，窝工20工日，该工程合同约定窝工160元/工日、人工工日单价200元/工，不考虑其他因素，承包人应向业主索赔的工期、费用分别为（ ）。
-
根据《标准施工招标》（2007版），下列索赔时间中，只可索赔、费用，不可补偿利润的是（ ）。
-
某工程合同总价1000万元，受索赔事件影响该工程同一关键线路上的A、B两个分项工程分别延误2、3天，A、B两个分项工程合同价分别为300万元、200万元，对承包人应向发包人提出的工期索赔为（ ）天。
-
根据现行工程量清单计价规范，关于国有资金投资建设工程的工程计量，下列说法正确的是（ ）。
-
除工程造价咨询合同另有约定外，工程造价咨询企业竣工结算审核通常采用的方法是（ ）。
-
关于编制竣工结算文件应遵循的计价原则，下列说法正确的是（ ）。
-
因不可抗力解除合同的，发包人应向承包人支付的金额中不应包括（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》（2007年版），关于最终结清的说法正确的是（ ）。
-
关于工程合同价款纠纷的解决，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，关于工程总承包价款结算中的最终结清支付，下列说法正确的是（ ）。
-
根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程承包合同中的暂定金额，下列说法正确的是（ ）。
-
关于建设项目竣工决算编制中的工程造价对比分析，下列说法正确的是（ ）。
-
某工业建设项目及其单项如下表所示，则甲工程应分摊的建设单位管理费和土地征用费为（ ）万元。
-
关于进口设备原价的构成内容，正确的有（ ）。
-
下列保险、担保费用中，属于建筑安装工程费中企业管理费的有（ ）。
-
下列费用中，应在研究试验费中列出的是（ ）。
-
关于现阶段我国工程造价计价依据改革的相关任务，下列说法正确的有（ ）。
-
根据工程定额编制，下列工人工作时间消耗、机械工作时间消耗或材料的消耗，应计入人工、材料或施工机具定额的有（ ）。
-
下列因素中，能够影响人工、材料或施工机具台班单价水平的有（ ）。
-
关于预算定额、概算定额和估算指标等各类计价定额的异同，下列说法正确的有（ ）。
-
关于建设项目投资估算编制要求，下列说法正确的是（ ）。
-
建设项目总投资估算中，属于动态部分的费用项目有（ ）。
-
关于建设项目设计概算，下列说法正确的有（ ）。
-
关于招标工程量清单的编制，正确的有（ ）。
-
在招标工程量清单的编制内容中，应作出合理说明的内容有（ ）。
-
下列投标人的行为，属于投标人相互串通投标的有（ ）。
-
下列对投标文件进行评审的工作中，属于初步评审工作的有（ ）。
-
采用计日工计价的变更工作，承包人应在该项变更实施过程中，按合同约定提交的资料有（ ）。
-
根据我国《标准施工招标文件》，下列索赔事件中，发包人可以同时向承包人提出工期、费用和利润索赔的有（ ）。
-
关于工程计量的说法，正确的有（ ）。
-
根据《建设工程造价鉴定规范》，关于鉴定意见书的鉴定意见，下列说法正确的有（ ）。
-
根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程承包的工程变更，下列说法正确的有（ ）。
-
关于建设项目形成无形资产计价原则，下列说法正确的有（ ）。
-
某生产性建设项目的工程费用15000万元，设备费用5000万元，工程建设其他费用3000万元，预备费1000万元，建设期利息1000万元，铺底流动资金500万元。该项目工程造价为（ ）万元。
-
国内生产某台非标准设备，材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费合计50万元，废品损失费5万元，外购配套件费15万元，包装费率5%。假设利润率为10%，则用成本计算估价法计算的该设备的利润是（ ）万元。
-
对进口设备计算进口环节增值税时，作为计税基数的组成计税价格是（ ）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用项目构成规定，在施工合同签订时尚未确定的服务采购费用，应计入（ ）。
-
在国外建筑安装工程费中，现场材料试验及所需设备的费用包含在（ ）中。
-
关于土地出让或转让中涉及的税、费，下列说法正确的是（ ）。
-
下列费用，属于工程建设其他费用中研究试验费的是（ ）。
-
某建设项目投资估算中的建安工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用分别为30000万元、20000万元、10000万元。若基本预备费费率为5%，则该项目的基本预备费为（ ）万元。
-
某新建项目建设期为2年，第一年贷款1200万元，第二年贷款1800万元。假设贷款在年内均衡发放，年利率为10%，建设期内贷款只计息不支付。该项目建设期第二年应计贷款利息为（ ）万元。
-
《工程造价术语标准》（GB/T 50875）属于工程造价管理标准中的（ ）。
-
下列工程定额中，能够反应建设总投资及其各项费用构成的是（ ）。
-
关于工程量清单计价的适用范围和编制要求，下列说法正确的是（ ）。
-
关于分部分项工程项目清单中“项目特征”的描述，下列说法正确的是（ ）。
-
关于分部分项工程项目清单的编制要求，下列说法正确的是（ ）。
-
下列人工消耗量定额测定时间中，其长短与所负担的工作量大小无关，但往往与工作内容有关的是（ ）。
-
某一砖半厚混水墙，采用规格为240mm×115mm×53mm的烧结煤矸石普通砖砌筑，灰浆厚度为10mm，每10m³该种墙体砖的净用量为（ ）千块。
-
出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每一次工作循环中，运料、装料、搅拌、卸料、不可避免的中断时间分别为5min、1min、3min、1min、5min。若机械时间利用系数为0.8，则该机械台班产量定额为（ ）。
-
某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（适用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%。该材料的预算单价（不含税）为（ ）元/t。
-
下列施工机械中，其安拆费及场外运费应单独计算，但不计入施工机械台班单价中的是（ ）。
-
关于概算指标的内容和特点，下列说法正确的是（ ）。
-
关于建设工程造价综合指数的计算方法，下列说法正确的是（ ）。
-
在应用数据统计法测算工程造价指标时，采用各样本工程的消耗量占比作为权重进行加权平均计算的造价指标是（ ）。
-
关于不同行业、不同类型的建设项目建设规模的确定基础，下列说法正确的是（ ）。
-
某地2021年拟建一座年产30万吨化工产品项目。调查得到该地区2018年已建20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元，安装工程费为3000万元，设备购置费为10000万元。已知2021年拟建项目设备购置费为12000万元，土地使用等其他费用为5000万元，且该地2018年至2021年建筑安装工程造价平均每年递增3%，则按生产能力指数法估算的该项目静态投资为（ ）万元。（生产能力指数为1）
-
关于流动资金估算，下列说法正确的是（ ）。
-
按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（ ）。
-
下列工程概算，属于单位设备及安装工程概算的是（ ）。
-
关于应用概算定额法编制单位建筑工程概算，下列说法正确的是（ ）。
-
某拟建工程概算编制中，已知类似工程土建工程造价指标为1600元/㎡，其中人材机费分别占土建工程造价的15%、60%、10%，拟建工程与类似工程由于时间地点差异产生的人材机费费差异系数分别为1.1，1.25，0.95。假定以人材机费用之和为基数取费的综合取费率25%，则该拟建工程的造价指标为（ ）元/㎡。
-
当初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算应选用的方法是（ ）。
-
关于施工图预算文件的编制形式，下列说法正确的是（ ）。
-
下列施工图预算编制工作中，属于实物量法，但不属于工料单价法的工作步骤是（ ）。
-
关于招标文件的澄清和修改，下列说法正确的是（ ）。
-
关于最高投标限价的公布，下列说法正确的是（ ）。
-
编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入“总价措施项目清单与计价表”的是（ ）。
-
关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
投标人编制投标报价前需仔细研究招标文件，因下列做法而可能直接影响报价完整性的是（ ）。
-
下列清单项目中，投标人不得自主报价的是（ ）。
-
某分项工程招标工程量清单数量为1000m³，该分项工程的主要材料是X材料，X材料在招标人提供的其他项目清单中的暂估价为100元/㎡。己知投标人的企业定额中，每100m³分项工程的X材料消耗量为102㎡。投标人调查的X材料市场价为110元/㎡，则投标人用企业定额编制的该分项工程的工程量清单综合单价分析表中，计列的X材料暂估合价为（ ）。
-
某市政工程招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%，现有投标人甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，甲的报价分别为8000万元、7000万元，乙的报价分别为8500万元、6800万元。已知投标人甲已经中标Ⅰ标段，在不考虑其他量化因素的情况下，投标人甲、乙Ⅱ标段的评标价分别为（ ）。
-
招标发包的建设工程，其签约合同价为（ ）。
-
与其他工程总承包方式相比，交钥匙总承包的优越性体现在（ ）。
-
工程总承包人在投标报价中考虑的“标高金”由（ ）组成。
-
关于国际竞争性招标项目的开标，下列做法正确的是（ ）。
-
下列因工程变更引起的价款调整，需考虑承包人报价浮动率的是（ ）。
-
某实行招标的工程，施工图预算为8000万元，最高投标限价为7800万元。若承包人签约合同价为7500万元，则该承包人的报价浮动率为（ ）。
-
关于采用价格指数调整价格差额，下列说法正确的是（ ）。
-
某项目施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差。已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（ ）元/t。
-
因不可抗力造成的下列损失，应由发包人承担的是（ ）。
-
某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：①因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；②因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；③复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元。
-
根据现行《标准施工招标文件》，下列已完工程，发包人应予计量的是（ ）。
-
某工程合同12000万元，其中主要材料及构件占比为50%。合同约定的工程预付款为3600万元，进度款支付比例为85%。按起扣点计算的预付款起扣点为（ ）万元。
-
关于工程预付款的额度计算和支付，下列说法正确的是（ ）
-
因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（ ）。
-
关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（ ）
-
根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T 51262-2017），关于合同争议鉴定，下列说法正确的是（ ）。
-
根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。
-
某工程总承包合同的专用合同条件约定，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为招标人发包。关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（ ）。
-
竣工决算中，用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况.作为考核和分析投资效果的文件是（ ）。
-
某建设项目及其单项工程X的竣工决算如下表所示，则x工程应分摊的地质勘查费为（ ）万元。
-
某建设项目工程费用为10000万元，工程建设其他费为2000万元，预备费为600万元，建设期贷款8000万元，建设期利息为800万元，流动资金为400万元。该项目建设投资为（ ）万元。
-
某生产性建设项目的建设投资为12000万元，工程建设其他费为2000万元，预备费为500万元，建设期利息为900万元，流动资金为300万元。该项目的固定资产投资额为（ ）万元。
-
根据国际建设项目计量标准（ICMSC)，为主体工程所做的辅助性配套工程的费用，应计入项目总建设成本中的（ ）。
-
根据国际建设项目计量标准（CMS），下列费用中，应计入项目相关建设成本的是（ ）。
-
生产某国产非标准设备所需的材料和加工费用为20万元，专用工具费费率为2%，废品损失费率为10%，外购配套件费为3万元，利润率为7%，增值税税率为13%，不计其他费用，基于成本计算估价法计算该台设备的增值税销项税额是（ ）万元。
-
某项目采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料、加工费等费用为30万元，外购配套件费为8万元，利润率为7%，增值税率为13%。不计其他费用，则用成本计算估价法计算的该台设备原价为（ ）万元。
-
某进口设备人民币货价400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币（ ）万元。
-
关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（ ）。
-
某批进口设备到岸价为1000万元，银行财务费、外贸手续费合计为20万元，关税税率为20％，消费税税率为10％，增值税税率为13％。该批设备进口环节增值税为（ ）万元。
-
某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10％、17％，则该进口设备原价为（ ）万元。
-
下列费用项目中，以“到岸价＋关税＋消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有（ ）。
-
下列费用中，应计入进口设备运杂费的是（ ）。
-
下列费用中应计入到设备运杂费的有（ ）。
-
关于设备及工器具购置费的构成，下列说法正确的有（ ）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（ ）。
-
按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目应列入材料费的有（ ）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（ ）。
-
按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（ ）。
-
根据我国现行建筑安装工程造价计税方法，下列情况，可以选择适用简易计税法的有（ ）。
-
某项目一般纳税人含税（适用税率9％）的合同总额为10000万元。已知劳务分包不含税价格（适用税率3％）为2000万元，材料等可抵扣进项增值税额为600万元。在不考虑各项附加税费的条件下，该纳税人应缴纳的增值税是（ ）万元。
-
关于一般计税方法和简易计税方法的选择，下列说法正确的是（ ）。
-
在不增加施工成本的前提下，下列关于承包人增加增值税可抵扣进项税额的方法，正确的有（ ）。
-
根据有关办法的规定，关于承包人预收工程款，预缴税的纳税义务说法正确的是（ ）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全生产措施费的有（ ）。
-
下列费用项目中，可列入建筑安装工程文明施工费的是（ ）。
-
下列费用中，应计入建筑安装工程分部分项工程费的有（ ）。
-
下列措施项目中，可按照分部分项工程费的方式计算的是（ ）。
-
下列国外建筑安装工程费的构成项目中，应计入管理费的是（ ）。
-
关于国外建设工程造价构成中承包人总部管理费的计列，下列说法正确的是（ ）。
-
关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（ ）。
-
下列关于项目建设管理费的说法中，正确的是（ ）。
-
根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，下列有关建设项目费用开支，应列入项目建设管理费的是（ ）。
-
下列费用项目，应归属征地补偿费的有（ ）。
-
关于工程建设其他费中场地准备及临时设施费的构成，下列说法正确的有（ ）。
-
关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是（ ）。
-
下列建设项目实施过程中发生的工程服务费，属于专项评价费的是（ ）。
-
下列费用，属于工程建设其他费用中研究试验费的有（ ）。
-
下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（ ）。
-
新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（ ）。
-
关于工程建设其他费的内容，下列说法正确的有（ ）。
-
下列费用中应计入建设期计列的生产经营费中的是（ ）。
-
关于工程建设其他费的计算，下列公式不正确的有（ ）。
-
某项目建设期初预计静态投资4200万元。该项目基本预备费率为5％，投资在建设期1年内均衡发放。若年投资价格上涨率为3％，则该项目预备费总额约是（ ）万元。
-
某建设项目静态投资计划额为10000万元，建设前期年限为1年。建设期为2年，分别完成投资的40％、60％。若年均投资价格上涨率为4％，则该项目建设期间价差预备费为（ ）万元。
-
根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（ ）。
-
根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（ ）。
-
某项目建设期为2年，第1、2年年初分别从银行获得贷款4000万元和3000万元，贷款年利率为6％，建设期只计息不付息，则该项目建设期贷款利息是（ ）万元。
-
当建设项目没有具体的图样和工程量清单时，匡算其投资应利用（ ）。
-
《工程造价术语标准》（GB/T 50875）属于工程造价管理标准中的（ ）。
-
我国工程造价管理体系可划分为若干子体系，具体包括（ ）。
-
关于现阶段我国工程造价计价依据改革的相关任务。下列说法正确的有（）。
-
关于定额计价和工程量清单计价的比较差异，下列说法正确的有（ ）。
-
下列工程定额中，能反应建设总投资及各项费用的是（ ）。
-
下列费用中，既可采用费率计价，又可采用总价计价的是（）。
-
在工程量清单计价中，下列属于承包人承担的风险是（）。
-
模拟工程量清单，与现行标准工程量清单最大的不同点在于（ ）。
-
工程量清单计价的作用不包括的是（）。
-
2024年版建设工程工程量清单计价标准实现的主要目的不包括（）。
-
使用财政资金或国有资金投资的建设工程，应按国家及行业工程量计算标准编制工程量清单，采用工程量清单计价。下列属于国家融资资金投资的工程建设项目的内容的有（）。
-
以国有资金投资为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额（）以上，或虽不足，但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目。
-
工程量清单按（）分别编制及计价。
-
分部分项工程项目清单通常采用暂定工程量与综合单价的方式计价，综合单价中未包括（）。
-
增值税的计算基础不包括（）。
-
承包人承担的计量与计价风险中，未超出招标文件、合同约定物价变化范围和波动幅度的市场物价波动，如合同未约定幅度或约定不明，通常采取的方式是承包人承担（）的市场价格波动幅度的风险。
-
工程总承包模式下项目清单的标准格式与施工发承包模式下的标准工程量清单大体相当，清单的核心要素由（）组成。
-
可行性研究或方案设计后清单编制中，第三级所代表的编码是（）。
-
可行性研究或方案设计后项目清单编码包含四级编码，符合规定的是（）。
-
初步设计后清单编码应在可行性研究或方案设计后项目清单编码的基础上进行，该编码第（ ）位为第五级，表示（ ）。
-
根据施工过程组织上的复杂程度，施工过程可以分为（）。
-
以下（）是承诺。
-
下列选项中，属于招标文件内容的有（）。
-
关于施工招标文件，下列说法中正确的有（）。
-
下列关于施工招标文件的相关说法中，错误的是（）。
-
编制工程量清单时，若出现工程量计算标准附录中未包括的项目，编制人可做补充，下列正确的做法是（）。
-
分部分项工程项目清单的编制要素有（）。
-
在工程量清单的编制过程中，分部分项工程量清单的项目名称应按专业工程量计算标准附录的项目名称结合（）确定。
-
关于分部分项工程量清单的编制，下列说法错误的是（）。
-
下列关于暂列金额明细表的相关说法，错误的是（）。
-
下列有关计日工的表述中，错误的是（）。
-
招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（）。
-
以下（）不是最高投标限价的优点。
-
某项目建设投资为16000万元，工程建设其他费为1800万元，预备费为600万元，流动资金为300万元；建设期初贷款8000万元，贷款年利率为5%，建设期2年，则该项目的工程造价是（）万元。
-
根据国际建设项目计量标准（ICMS），为主体工程所做的辅助性配套工程的费用，应计入项目总建设成本中的（）。
-
生产某国产非标准设备所需的材料和加工费用为20万元，专用工具费费率为2%，废品损失费率为10%，外购配套件费为3万元，利润率为7%，增值税税率为13%，不计其他费用，基于成本计算估价法计算该台设备的销项增值税是（）万元。
-
关于设备购置费及其计算，下列说法正确的是（ ）。
-
下列费用项目中，可列入建筑安装工程安全文明施工费的是（）。
-
某项目一般纳税人含税（适用税率9%）的合同总额为10000万元。已知劳务分包含税价格（适用税率3%）为2000万元，材料等可抵扣进项增值税额为600万元。在不考虑各项附加税费的条件下，该纳税人应缴纳的增值税是（ ）万元。
-
关于国外建筑安装工程费中分部分项工程单价的构成，下列说法正确的是（）。
-
关于工程建设其他费中专利及专有技术使用费，下列说法正确的是（）。
-
某项目建设期初预计静态投资4200万元。该项目基本预备费率为5%，投资在建设期1年内均衡发放。若年投资价格上涨率为3%，则该项目预备费总额约是（）万元。
-
某项目建设期为2年，第1、2年年初分别从银行获得贷款4000万元和3000万元，贷款年利率为6%，建设期只计息不付息，则该项目建设期贷款利息是（）万元。
-
当建设项目没有具体的图样和工程量清单时，匡算其投资应利用（）。
-
关于工程量清单计价，下列说法正确的是（）。
-
关于分部分项工程项目清单的编制，下说法正确的是（）。
-
下列费用中，需由投标人自主报价的是（）。
-
根据施工过程组织上的复杂程度，施工过程可以分为（）。
-
用规格240mm×115mm×53mm的普通砖砌筑一砖厚的砖墙，其工作由砌砖和勾缝两部分组成。通过计时观察法资料得知，砌砖的基本工作时间为160min/m³，勾缝的基本工作时间为10min/㎡，辅助工作时间占工序作业时间的5%，规范时间为工作日的20%，按8小时工作制计，则砌筑该砖墙的（含勾缝）的时间定额是（）工日/m³。
-
用水泥砂浆贴200mm×150mm×5mm瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，灰缝宽度为2mm，假设水泥砂浆的损耗率为1%，则每100㎡该墙面的水泥砂浆的消耗量是（）m³。
-
某建设项目通过两个途径采购某建材，已知含税原价（适用13%增值税率）、含税运杂费（适用9%增值税率）如表所示，运输损耗、采购保管费率均按3%考虑，材料采用两票制支付方式，则该材料的不含税单价应是（）元/t。
-
下列与施工仪器仪表相关的费用中，计入施工仪器仪表台班单价的是（）。
-
已知劳动定额给定某桩基项目的基本用工为0.80工日/t，超运距用工为0.04工日/t，辅助用工为0.1工日/t，若人工幅度差按15%计算，基于劳动定额编制该项目的预算定额人工工日消耗量是（）工日/t。
-
下表数据是从30个工程项目造价资料中随机抽取的某分项工程单位造价及工程数量，用数据统计法编制该分项工程的造价指标是（）元/m³。
-
已知某地区2024年上半年新建医院的住院楼、易染楼、实验楼、通道、其他建筑的基期、报告期造价指标及总投资额如下表所示，该地区新建医院的报告期造价综合指数是（）。
-
关于制约建设规模合理化的市场因素，下列说法正确的是（）。
-
为了保证投资估算精度，在条件满足的情况下，应优先采用的编制方法是（）。
-
甲地2024年拟建一年产50万吨工业产品项目，已知设备购置费为12000万元。邻近工地2021年建成年产40万吨相同产品的项目，其建筑工程费为6000万元，安装工程费为3000万元，设备购置费为10000万元。若甲地的建筑安装工程进价比工地高2%，且2021年至2024年建筑工程费年均递增3%，安装工程费年均递增2%。采用朗格系数法计算，拟建项目的工程费用是（）万元。
-
下列各项安装工程估算费用中，可以按设备费百分比估算指标进行估算的是（）。
-
关于影响民用建设项目工程造价的主要因素，下列说法正确的是（）。
-
下列工程造价概算编制方法中，常用于单位设备及安装工程概算编制是（）。
-
关于运用概算定额法编制单位工程概算，下列说法正确的是（）。
-
关于工料单价法编制施工图预算，下列说法正确的是（）。
-
关于为编制招标工程量清单而拟定常规施工组织设计，下列说法正确的是（）。
-
根据现行工程量清单计价规范，需在招标工程量清单列出总金额的其他项目是（）。
-
关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。
-
关于最高投标限价的市场化编制发展趋势，下列说法正确的是（）。
-
某土方开挖工程量清单为10000m³，经计算需6台反铲挖掘机并配备5名辅助人员，施工10天。若每台挖掘机租赁费为1800元/天，（不含机上人工和柴油费），每台挖掘机配备司机1名，机上工人400元/天，柴油费用200元/天，辅助人员每人300元/天；不考虑增值税的影响。该土方开挖工程的人工费、施工机具使用费分别是（）元/m³
-
下列费用项目中，投标人报价时自主确定的是（）。
-
下列情形中，视为投标人相互串通投标的是（）。
-
下列各项评标工作中，属于详细评审阶段内容的是（）。
-
关于评标、定标阶段的相关事项，下列说法正确的是（）。
-
关于建设工程施工合同价款的约定，下列说法正确的是（）。
-
根据《建设项目工程总承包计价规范》（T/CCEAS7100-29516），可行性研究报告批准后发包的建设项目，宜采用的工程总承包模式是（）。
-
计算国际工程的人工工日单价时，当地雇佣工人工日单价均需考虑的是（）。
-
国际工程投标报价时，以下各项费用中，应列入其他费用的是（）。
-
下列施工合同约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,对于实行招标的建设工程，下列承包人报价浮动率L的计算式正确的是（）。
-
某工程招标工程量清单中挖土方的工程量为20万m³，施工中由于设计变更调减为16万m³，最高投标限价挖土方的综合单价为30元/m³，中标价挖土方的综合单价为25元/m³，投标人的报价浮动率为4%。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，按照现行工程量清单计价规范调整综合单价。该挖土方清单项目的结算造价应是（）万元。
-
施工合同约定承包人承担材料价格风险幅度为±5%，超出部分依据现行工程工程量清单计价规范造价信息法调差。已知钢筋的投标价、基准期发布的价格分别为4000元/t，3600元/t，施工中某期钢筋的造价信息发布价为3500元/t，该期钢筋的实际结算价是（）元/t。
-
根据《标准施工招标文件》（2007版）的通用合同条款，下列事件中，承包人能同时得到工期、费用、利润补偿的是（）。
-
某工程进度计划网络图上的工作X（在关键线路上）与平行工作Y（在非关键线路上）同时受到异常恶劣气候影响，导致X工作延误10天，Y工作15天，其他均不受影响；若原计划中Y工作的剩余自由时差3天，则承包人可向发包人索赔的工期是（）天。
-
下列因不可抗力事件发生而增加的费用中，承包人有权向发包人提出并获得索赔的是（）。
-
下列施工过程中完成的工程量，发包人应予计量的是（）。
-
关于工程预付款的支付与扣回，下列说法正确的是（）。
-
关于编制竣工结算文件应当遵循的计价原则，下列说法正确的是（）。
-
因承包人违约而解除建设工程施工合同，承包人有权向发包人申请支付的是（）。
-
关于建设工程施工合同价款纠纷的解决，下列说法正确的是（）。
-
根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T 51262-2017），关于工程造价鉴定期限的规定，下列说法正确的是（）。
-
根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），关于采用价格调整公式调整合同价款，下列说法正确的是（）。
-
下列建设项目竣工财务决算报表中，能反映基本建设项目建成后新增资产的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果依据是（）。
-
下列建设项目投资支出中，应计入竣工决算其他投资支出的是（）。
-
某建设筑目由两个车间组成，各项费用如下表所示。若待分摊的项目建设管理费为600万元，求车间二待分摊的项目建设管理费为（）万元。
-
关于进口设备购置费的构成和计算，下列说法正确的有（）。
-
根据现行建筑业增值税的相关规定，关于简易计税方法的说法，正确的有（）。
-
关于工程建设其他费的计算，下列公式正确的有（）。
-
关于定额计价和工程量清单计价的比较差异，下列说法正确的有（）。
-
关于工程量清单中各级各类表格的编制，下列说法正确的是（）。
-
下列施工中使用或消耗的材料，属于实体材料类的有（）。
-
关于建筑安装工程人工、材料、施工机具单价的确定，下列说法正确的有（）。
-
关于建设工程概算定额及其编制，下列说法正确有（）。
-
关于房屋建筑工程造价指标的特征信息分类，下列说法正确的有（）。
-
关于建设工程投资估算的编制要求，下列说法正确的有（）。
-
关于建设工程概算编制的市场化发展趋势，以下说法正确的有（）。
-
编制施工招标工程量清单时，采用与分部分项工程项目清单编制相同方式的措施项目有（）。
-
编制施工投标报价文件时，投标人对分包人询价应注意的事项（）。
-
发承包双方应在施工合同中约定的价款事项有（）。
-
在工期延误期间发生法律法规变化引起工程造价发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的有（）。
-
对于依法招标的专业工程暂估价的招投标，下列说法正确的有（）。
-
关于建设工程施工过程结算及进度款支付，下列说法正确的有（）。
-
根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T7100-29516），鉴定人关于人工费调整物价波动和工程签证争议的鉴定，下列说法正确的有（）。
-
根据FIDIC《施工合同条件》（2017版），关于承包商基于价值工程提出的书面建议，下列说法正确的有（）。
-
根据《资产评估准则-无形资产》，下列建设项目竣工财务决算涉及的费用或资源中，应计入新增无形资产价值的有（）。
-
关于工程签证争议的鉴定，下列做法正确的有（ ）。
-
某建设项目建筑工程费5000万元，安装工程费800万元，设备购置费1300万元，工程建设其他费500万元，预备费260万元，建设期利息120万元，铺底流动资金550万元，则该项目的建设投资为（ ）万元。
-
可行性研究或方案设计后清单编制中，第三级所代表的编码是（）。
-
某进口设备人民币货价600万元，国际运费折合人民币30万元，国际运输保险费率为3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币（ ）万元。
-
关于国外建筑安装工程费用的构成，下列说法中正确的是（ ）。
-
某项目一般纳税人含税的合同总额为20000万元，在不考虑各项附加税的条件下，则此项业务的无差别平衡点可抵扣进项税额为（ ）万元。
-
下列工程建设其他费用中，属于项目建设管理费的是（ ）。
-
某项目工程费用1800万元，设备购置费为500万元，工程建设其他费为400万元，基本预备费为400万元，项目前期年限为2年，建设期为2年，各年度完成静态投资额的比例分别为50%，年均投资价格上涨率为4%，则该项目建设期第二年价差预备费为（ ）万元。
-
关于工程计价定额中的概算指标，下列说法正确的是（ ）。
-
下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和保温安装费的是（ ）。
-
关于索赔费用的描述，下列说法正确的是（ ）。
-
下列关于工程计价原理的说法，错误的是（ ）。
-
关于建设单位取得土地使用权涉及的相关税费，下列说法正确的是（ ）。
-
在投标人编制的措施项目清单构成明细分析表中，采用总价计价方式的，可只填写（）列数值。
-
关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
用干混抹灰砂浆贴200mm×300mm瓷砖墙面，灰缝宽为5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100㎡瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（ ）㎡。
-
计日工表编制时应列出“计日工名称”“暂定数量”，下列说法错误的是（ ）。
-
招标人根据最高投标限价复查结论需要修订及重新公布最高投标限价的，若重新公布之日距原投标截止期不足（ ）的应延长投标截止期。
-
在下列工人工作时间中，属于有效工作时间的是（ ）。
-
有关法律法规及政策性变化引起的合同价款调整，下列表述中错误的是（ ）。
-
总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（ ）。
-
某工程现场采用出料容量800L的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为3min、9min、2min、4min，交叠时间为6min，机械时间利用系数为0.85，求该机械的台班产量定额（ ）m³/台班。
-
关于项目决策阶段技术方案的比选，下列说法正确的是（ ）。
-
某建设项目材料从甲、乙两地采购，采购量及有关费用如下表所示，该工程材料的材料单价为（ ）元/t。
-
采用数据统计法测算建设工程经济指标时，抽取以下7个样本项目，造价及相关数据如下表所示。则测算的该类工程经济指标为（ ）元/㎡。
-
关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法错误的是（ ）。
-
某地2024年拟建一座年产50万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2021年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，拟建项目设备购置费为10000万元，工程建设其他费用为1000万元，且该地区2021～2024年建筑安装工程费平均每年递增5%，生产能力指数为1，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万元。
-
关于民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素，下列说法正确的是（ ）。
-
某招标项目采用经评审的最低投标价法评标，有甲、乙、丙三位投标人，招标文件中规定了工期提前效益对报价的修正（工期每提前1个月有10万元评标优惠）。已知三名投标人的投标报价、工期及基准工期如下表所示。则推荐的中标候选人排序为（ ）。
-
应用工料单价法编制施工图预算时，在套用定额预算单价后，紧接的工作是（ ）。
-
暂估价引起的合同价款调整中属于依法必须招标的暂估价处理，说法错误的是（ ）。
-
下列费用项目中，属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（ ）。
-
建设工程的最高投标限价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税组成，其中分部分项工程项目综合单价的确定，通常考虑的工程价格信息及造价资讯不包括（）。
-
下列关于工程总承包模式的选择，说法正确的是（ ）。
-
某地市政道路工程，已知与其类似已完工程造价指标为1600元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%，50%，20%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.1，1.05，1.05，假定以工料机费用之和为基数取费，综合费率为25%，用类似工程预算法计算拟建工程适用的综合单价为（ ）元/㎡。
-
根据国家相关法律、法规和政策规定，工人因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工工日单价中的（ ）。
-
综合评估法下评标分值构成分为四个方面，即施工组织设计，项目管理机构，投标报价，其他评分因素，总计分值为100分。其中施工组织设计的评分因素不包括（）。
-
某工程随工合同约定根据价格调整公式调整合同价，已知不调值部分占合同价的比例为15%，可参与调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数见下表，若结算当月完成的合同额为1000万元，则调整后的合同金额为（ ）万元。
-
投标人在投标前期研究招标文件时，需进行合同分析，不属于对合同进行分析的内容是（ ）。
-
下列关于投标保证金的返还，正确的是（ ）。
-
工程施工时，由于不可抗力事件的发生而导致的费用中，需要由承包人承担的是（ ）。
-
关于工程造价指数的计算，下列表达式正确的是（ ）。
-
某招标项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%，若投标工期提前一个月，按每月25万进行修正。投标人甲同时投标1#、2#标段，报价分别为9000万元和8000万元，并且甲在1#标段中标，并承诺2#标段较要求工期提前2个月。则其在2#标段的评标价为（ ）万元。
-
关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法错误的是（ ）。
-
缺陷责任期的起算日期以（ ）为准。
-
根据团体标准《建设项目工程总承包计价规范》的规定，下列说法正确的是（ ）。
-
施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024价格信息法调差。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为5000元/t、4500元/t，2024年12月、2025年7月的造价信息发布价分别为4200元/t、5400元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）元/t。
-
国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（ ）中。
-
已知某工程承包合同价款总额为6000万元，其主要材料及构件所占比重为60%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（ ）万元。
-
下列关于中标人的确定，说法正确的是（ ）。
-
关于质量保证金的预留及返还，下列说法正确的是（ ）。
-
下列各项中不属于竣工财务决算说明书内容的是（ ）。
-
施工过程结算价款确认后，承包人应向发包人提交施工过程结算款支付申请。下列不属于支付申请内容的是（）。
-
某工业建设项目及其中甲车间的各项建设费用如下表所示，则甲车间应分摊的用地与工程准备费为（ ）万元。
-
模拟工程量清单，与现行标准工程量清单最大的不同点在于（ ）。
-
关于建设工程施工合同无效的价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（ ）。
-
某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为 300 元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为140元/工日，窝工补贴为50元/工日，以人工费为基数的综合费率为 35%，在施工过程中，发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工20工日；③场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。据此，下列选项正确的有（）。
-
下列选项中，属于工程造价管理体系但不属于工程计价主要依据的是（ ）。
-
在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（ ）。
-
关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中错误的是（ ）。
-
国际工程中，当承包商提交书面结清单后的一定期限内，由工程师向业主发出的证书是（ ）。
-
关于工程建设其他费的内容，下列说法正确的有（ ）。
-
设计概算的编制依据包括（ ）。
-
在工程量清单编制中，设计图纸、有关技术标准、现场情况可以用来（ ）。
-
基建支出是指建设项目从开工起至竣工为止发生的全部基本建设支出，下列属于项目的建设成本的有（ ）。
-
关于预算定额编制的说法，正确的有（ ）。
-
关于工程签证争议的鉴定，下列做法正确的有（ ）。
-
下列关于设备及工器具购置费的说法中，正确的有（ ）。
-
按照形成资产法编制建设项目投资估算时，下列费用可形成固定资产费用的有（ ）。
-
下列关于工程预付款的表述中，正确的有（ ）。
-
关于工程竣工结算的相关说法，正确的有（ ）。
-
下列施工机器消耗时间中，属于机器必需消耗时间的是（ ）。
-
关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的有（ ）。
-
下列费用中，不计入机械台班单价而单独列项计算的有（ ）。
-
关于国际工程合同价款的结算，下列说法正确的有（ ）。
-
属于依法必须招标的暂估价处理，下列关于招标组织及费用承担方式，说法正确的有（ ）。
-
关于国际工程投标报价中的其他费用的计算，下列说法正确的有（ ）。
-
根据相关规定，确定中标人所推行的“评定分离”说法，下列正确的有（ ）。
-
关于措施项目费，下列说法正确的有（ ）。
-
采用计日工计价的变更工作，承包人按合同约定向发包人提交的复核资料包括（）。
-
在概算指标编制时，下列说法中符合要求的有（ ）。
-
《工程造价咨询企业服务清单》（CCEA/GC 11）属于我国现行工程造价管理标准中的（ ）。
-
关于建设工程造价综合指数的计算方法，下列说法正确的是（ ）。
-
已知某地区 2024 年上半年新建医院的住院楼、易染楼、考研楼、通道、其他建筑的基期、报告期造价指标及总投资额如下表所示，该地区新建医院的报告期造价综合指数是（ ）。
-
某地区新建学校的教学楼、宿舍楼、实验楼、办公楼、其他建筑的报告期指数及相关投资数据见下表。如学校项目基期造价综合指数为 1，则其报告期的建设工程造价综合指数是（ ）。
-
下列关于国外建设项目总投资构成中，属于项目基本建设成本的是（）。
-
以单位工程为对象，反映完成一个规定计量单位建筑安装产品经济指标的定额是（）。
-
下列对于设备原价的描述正确的是（）。
-
已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费合计为27万元，废品损失率为8%，外购配套件费为4万元，包装费率为2%，利润率为10%，增值税率为13%，用成本计算估价法，计算该非标准备的原价为（）万元。
-
根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，下列建设期计列的生产经营费，说法错误的是（）。
-
按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程咨询服务费的是（）。
-
下列关于建筑业增值税税务筹划，说法正确的是（）。
-
某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款。第1年贷款1500万元，第2年贷款1350万元，年利率为6%。则该项目的建设期利息为（）万元。
-
下列属于工程造价管理标准中的团体标准的是（）。
-
某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.5%、3.5%。材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%。则该材料的不含税单价为（）元/t。
-
下列费用中，属于基本预备费支出范围的是（）。
-
关于分部组合计价原理，下列说法错误的是（）。
-
通过计时观察，完成1m³某工程的基本工作时间为7小时，辅助工作时间为工序作业时间的9%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和10%，则完成该工程的时间定额是（）工日/m³。
-
下列用工中，同时包括在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。
-
某挖土机挖土，一次正常循环的工作时间为60s，每次循环平均挖土量为0.9m³，机械正常利用系数为0.85，机械幅度差系数为20%，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（）台班/1000m³。
-
用规格为240×115×53mm的标准烧结砖砌筑240mm厚墙体，灰缝宽度为10mm，砌块损耗率为1%，则每10m³该种砌块的消耗量为（）m³。
-
关于工程造价指标的测算方法，下列说法错误的是（）。
-
某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。
-
关于建筑设计对工程造价的影响，正确的是（）。
-
在进行建设场址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）。
-
某新建设项目建筑面积6000㎡，按概算指标和地区材料预算单价等算出一般土建工程单位造价为1250元（其中，人、料、机费用1000元，综合费率25%）。但新建项目的设计资料与概算指标相比，其结构中有部分变更：设计资料中外墙1砖半厚，预算单价210元/m³，而概算指标中外墙1砖厚，预算单价190元/m³，并且设计资料中每100㎡建筑面积含外墙65m³，而概算指标中含48m³，其余条件不考虑，则调整后的一般土建工程概算单价为（）元/㎡。
-
关于国外项目投资估算的阶段划分与精度要求，下列说法正确的是（）。
-
采用单价合同工程的措施项目，除安全生产措施项目按合同约定计算，在分部分项工程项目清单中列项的（）及合同约定应予计量的措施项目应予以调整外，其他措施项目不因工程量清单缺陷而调整。
-
关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。
-
关于最高投标限价编制的相关规定，下列说法中正确的是（）。
-
在共同延误的处理过程中，若初始延误是客观原因，则承包人（）。
-
参照类似工程确定最高投标限价中总承包服务费时，房屋建筑工程用类似工程相应总承包服务项目费用总额除以（），对比修正与招标工程的差异后进行编制。
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列不属于工程变更范围的是（）。
-
某项目根据《建设项目投资估算编审规程》，采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为880万元，价差预备费为120万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。
-
关于不同行业、不同类型的建设项目建设规模的确定基础，下列说法正确的是（）。
-
在评标过程中，下列情形中，评标委员会可以要求投标人对投标文件做出必要澄清、说明和补充的有（）。
-
国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（）。
-
对投标文件的初步评审中，属于响应性评审标准的是（）。
-
关于设计概算的说法，错误的是（）。
-
单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。
-
关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（）。
-
建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“待核销基建支出”的是（）。
-
施工图预算对投资方、施工企业都具有十分重要的作用。下列选项中仅属于对施工企业作用的是（）。
-
某混凝土工程招标清单工程量为800m³，综合单价为300元/m³。在施工过程中，由于工程变更导致实际完成工程量为660m³。合同约定当实际工程量减少超过15%时可调整单价，调价系数为1.1。该混凝土工程的实际工程费用，应当为（）万元。
-
下列各项中属于清标工作包括内容的是（）。
-
关于工程总承包模式下可行性研究或方案设计后的项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是（）。
-
某材料从两地采购，采购量分别是600t和400t。采购价（含税）分别为500元/t和550元/t。运杂费（含税）分别为20元/t和25元/t，运输损耗费率、采购与仓储保管费率为0.5%、3%，采用“一票制”支付方式，增值税率为13%。则该材料的预算单价（不含税）为（）元/t。
-
最高投标限价的编制内容中，关于分部分项工程费编制时综合单价的风险因素，下列说法中正确的是（）。
-
工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为（）天。
-
合同约定进行施工过程结算的，发承包双方应将按规定计算且已确认的合同价款列入当期施工过程结算，并同期支付施工过程结算价款的支付比例应在合同中约定，不应低于当期施工过程结算价款的（）。
-
关于竣工决算的批复，下列说法错误的是（）。
-
某工程项目总价值1000万元，合同工期12个月，现承包人因建设条件发生变化需要增加额外工程费用100万元，则承包方可提出工期索赔为（）个月。
-
关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。
-
下列工程总承包类型中，总承包商需要履行试运行工作职责的是（）。
-
按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属于合同谈判内容的是（）。
-
某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天，材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为（）万元。
-
关于新增无形资产价值的确定，下列表述中正确的是（）。
-
根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。
-
根据《建设工程造价鉴定规范》，关于鉴定意见书的鉴定意见，下列说法正确的是（）。
-
关于各级施工图预算的构成内容，下列说法中正确的是（）。
-
采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。
-
投标报价偏差率的计算公式为（ ）。
-
以国有资金投资为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额（）以上，或虽不足（）但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目。
-
关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是（ ）。
-
关于投标报价的说法，正确的是（）。
-
当计算进口设备从属费时，下列各组费用计算基数相同的有（）。
-
下列有关定额编制的描述中，符合预算定额简明适用原则的是（）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全生产措施费的有（ ）。
-
影响定额中人工工日单价的因素包括（ ）。
-
下列属于项目建议书阶段投资估算编制方法的是（）。
-
关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。
-
关于工程概预算编制的基本程序，下列计价公式中正确的有（）。
-
下列属于编制单位建筑工程概算的方法的有（）。
-
在国际工程发承包中，根据FIDIC《施工合同条件》（2017年版），因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件，必须同时满足（）。
-
直接套用概算指标编制单位建筑工程设计概算时，拟建工程应符合的条件包括（）。
-
下列各项中，属于BIM在设计阶段应用内容的是（）。
-
下列关于确定材料消耗量的基本方法中，说法正确的有（）。A现场技术测定法可以区别材料是否属于可以避免的损耗
-
一般不作为无形资产入账，但当涉及转让事项时，才做无形资产核算的有（）。
-
关于分部分项工程项目清单的编制要素，下列说法正确的有（）。
-
关于固定资产价值的确定，下列表述中正确的有（）。
-
根据《标准施工招标文件》，关于最终结清的说法正确的有（）。
-
关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的有（）。
-
在用数据统计法编制造价指标时，下列各项造价指标的编制是用建设规模作为权重计算的是（）。
-
下列关于机械安拆费及场外运费说法正确的有（）。
-
施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料，在确定材料定额消耗量时，必需消耗的材料包括（）。
-
在应用数据统计法测算工程造价指标时，采用各样本工程的消耗量占比作为权重进行加权平均计算的造价指标是（ ）。
-
现从30个建设工程造价数据中随机抽取7个项目的C20商品混凝土的材料单价及消耗量，数据见下表。采用数据统计法测算，该商品混凝土单价指标是（ ）元/m³。
-
下表数据是从30个工程项目造价资料中随机抽取的某分项工程单位造价及工程数量，用数据统计法编制该分项工程的造价指标是（）元/m³。
-
工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（ ）。
-
根据《建设工程造价指标指数分类与测算标准》（GB/T 51290-2018），按照用途的不同，建设工程造价指标可以分为（ ）。
-
关于房屋建筑工程造价指标的特征信息分类，下列说法正确的有（ ）。
-
下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。
-
关于房屋建筑工程造价指标的特征信息，下列说法正确的有（）。
-
已知劳动定额给定某桩基项目的基本用工为0.80工日/t，超运距用工为0.04工日/t，辅助用工为0.1工日/t，若人工幅度差按15%计算，基于劳动定额编制该项目的预算定额人工工日消耗量是（）工日/t。
-
编制预算定额人工工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）。
-
关于概算定额，下列说法正确的是（）。
-
概算指标列表形式的构成内容包括（）等。
-
关于定额计价和工程量清单计价的比较差异下列说法正确的有（ ）。
-
工程量清单的发展方向应建立多层级工程量清单，形成以清单计价标准和各专（行）业工程量计算标准配套使用的清单标准体系，满足（ ）下工程计价的需要。
-
在编制投标报价时，其他项目清单中的专业工程暂估价的费用组成为（）。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500－2024），关于工程量清单的计价方式，下列说法中正确的有（）。
-
关于工程总承包模式下可行性研究或方案设计后的项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是（）。
-
下列因素中，影响施工过程的技术因素是（ ）。
-
根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必需消耗时间是（ ）。
-
用规格240mm×115mm×53mm的普通砖砌筑一砖厚的砖墙，其工作由砌砖和勾缝两部分组成。通过计时观察法资料得知，砌砖的基本工作时间为160min/m³，勾缝的基本工作时间为10min/㎡，辅助工作时间占工序作业时间的5%，规范时间为工作日的20%，按8小时工作制计，则砌筑该砖墙的（含勾缝）的时间定额是（ ）工日/m³。
-
用M7.5水泥砂浆与规格为240mm×115mm×53mm的普通砖砌筑一砖厚墙体灰缝宽度为10mm。假设普通砖与水泥砂浆的损耗率均为1％，则每10m³该墙体中普通砖和水泥砂浆的消耗量分别为（）。
-
用规格为290×240×190的烧结空心砌块砌筑240mm厚墙体，灰缝宽度为10mm，砌块损耗率为1％，则每10m³该种砌体空心砌块的消耗量为（）m³。
-
用干混抹灰砂浆贴200mm×300mm瓷砖墙面，灰缝宽为5mm，假设瓷砖损耗率为8％，则100㎡瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）㎡。
-
用水泥砂浆贴200mm×150mm×5mm瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，灰缝宽度为2mm，假设水泥砂浆的损耗率为1％，则每100㎡该墙面的水泥砂浆的消耗量是（）m³。
-
某建设项目通过两个途径采购某建材，已知含税原价（适用13%增值税率）、含税运杂费（适用9%增值税率）如下表所示，运输损耗、采购保管费率均按3%考虑，材料采用两票制支付方式，则该材料的不含税单价应是（）元/t。
-
某材料从两地采购，采购量分别是600t和400t。采购价（含税）分别为500元/t和550元/t。运杂费（含税）分别为20元/t和25元/t，运输损耗费率、采购与仓储保管费率为0.5%、3%，采用“一票制”支付方式，增值税率为13%。则该材料的预算单价（不含税）为（）元/t。
-
采用“一票制”、“两票制”支付方式采购材料，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是（）。
-
一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值率5%。该设备台班折旧费为（ ）元。
-
已知某施工机械寿命期内检修周期为10，一次检修费为10000元，自行检修比例为60%，修理修配劳务适用13%的增值税税率。耐用总台班为5000台班，台班维护费系数为1.2，则台班维护费为（）元/台班。
-
某载重汽车预算价格为20万元，可耐用1000台班，残值率为5％，需配司机1人。若年度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工单价为300元，该载重汽车的台班折旧费、人工费分别是（）元/台班。
-
直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（ ）为准。
-
最高投标报价公布时间，正确的是（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》，对于未进行资格预审的招标项目，其施工招标文件的组成内容包括（ ）等。
-
在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（ ）。
-
关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法中正确的有（ ）。
-
关于招标工程量清单中分部分项工程项目清单责任的划分，下列说法正确的是（ ）。
-
关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
关于招标工程量清单中的总承包服务费，下列说法正确的是（ ）。
-
关于招标工程量清单中的暂列金额，下列说法正确的是（ ）。
-
关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（ ）。
-
关于招标工程量清单的编制，正确的有（ ）。
-
在招标工程量清单的编制内容中，应对招标工程作出合理说明的内容有（ ）。
-
关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（ ）。
-
关于制约建设规模合理化的市场因素，下列说法正确的是（ ）。
-
确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（ ）。
-
关于不同行业、不同类型的建设项目建设规模的确定基础，下列说法正确的是（ ）。
-
在技术改造项目中，可采用生产能力平衡法来确定合理生产规模。下列属于生产能力平衡法的是（ ）。
-
建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（ ）。
-
关于项目决策阶段工程方案选择应满足的基本要求，下列说法正确的是（ ）。
-
在项目决策阶段，环境治理方案比选中的技术水平对比，主要是比较（ ）。
-
关于建设工程投资估算的编制要求，下列说法正确的有（ ）。
-
关于建设期内投资估算编制要求，下列说法正确的是（ ）。
-
某地2023年拟建一年产30万吨工业产品项目，该地区2020年建成的年产20万吨同类产品项目主要设备购置费为6000万元，建筑安装工程费占主要设备购置费的比例为70％。若该地区2020年至2023年工程造价年均递增4％，预计建设期两年内造价年均上涨率为5％，则该项目的工程费用估算为（ ）万元。（生产能力指数为0.8）
-
已知某项目主厂房工艺设备3600万元，主厂房其他各专业工程投资占工艺设备投资比例见下表，用系数估算法估算该项目主厂房工程费用投资为（ ）万元。
-
已建项目A主要设备投资占项目静态投资比例60％，拟建项目B需甲设备900台，乙设备600套，价格分别为5万元/台和6万元/套，用比例估算法估算B项目静态投资为（ ）万元。
-
甲地2024年拟建一年产50万吨工业产品项目，已知设备购置费为12000万元，邻近乙地2021年建成年产40万吨相同产品的项目，其建筑工程费为6000万元，安装工程费为3000万元，设备购置费为10000万元。若甲地的建筑安装工程造价比乙地高2％，且2021年至2024年建筑工程费年均递增3％，安装工程费年均递增2％，采用设备系数法计算，拟建项目的工程费用是（ ）万元。
-
下列各项安装工程估算费用中，可以按设备费百分比估算指标进行估算的是（ ）。
-
关于安装工程费投资估算，下列说法正确的是（ ）。
-
投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（ ）。
-
为了保证投资估算精度，在条件满足的情况下，应优先采用的编制方法是（ ）。
-
关于可行性研究阶段投资估算的方法，下列说法正确的是（ ）。
-
关于利用指标估算法进行投资估算，下列说法正确的有（ ）。
-
若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（ ）。
-
关于投资决策阶段对流动资金的估算，下列说法正确的是（ ）。
-
关于流动资金的分项详细估算，下列计算公式正确的是（ ）。
-
关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（ ）。
-
下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是（ ）。
-
根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1－2015），关于投资估算文件的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（ ）。
-
关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的有（ ）。
-
某地新建一公寓工程，当地同期类似工程概算指标为1820元/㎡。新建工程和类似工程概算指标相比，现浇钢筋部分有所不同（如下表所示）。新建工程结构差异修正后的概算指标应为（ ）元/㎡。
-
关于建筑设计因素与工程造价的关系，下列说法正确的是（ ）。
-
对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是（ ）。
-
在满足建筑物使用要求的前提下，关于设计阶段影响工程造价的因素，下列说法正确的有（ ）。
-
关于建筑设计对工业项目工程造价的影响，下列说法正确的有（ ）。
-
关于影响民用建设项目工程造价的主要因素，下列说法正确的是（ ）。
-
关于多层民用住宅建筑设计与工程造价的关系，下列说法正确的是（ ）。
-
关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（ ）。
-
下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（ ）。
-
关于设计概算的作用，下列说法正确的是（ ）。
-
下列原因中，关于设计概算的调整，说法正确的有（ ）。
-
关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（ ）。
-
当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（ ）。
-
建筑工程概算的编制方法主要有（ ）。
-
关于使用概算定额法编制建筑工程概算，下列说法正确的是（ ）。
-
关于应用概算定额法编制单位建筑工程概算，下列说法正确的是（ ）。
-
采用类似工程预算法编制设计概算时，关于调整公式D＝A·K的应用，下列说法正确的是（ ）。
-
当初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算应选用的方法是（ ）。
-
某单位建筑工程的初步设计采用的技术比较成熟，但由于设计深度不够，不能准确计算出工程量，若急需该单位建筑工程概算时，可采用的概算编制方法有（ ）。
-
关于建筑工程设计概算的编制工作，下列说法正确的有（ ）。
-
关于建设项目设计概算，下列说法正确的有（ ）。
-
关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（ ）。
-
下列文件中，包括在建设项目总概算文件中的有（ ）。
-
关于施工图预算的作用，下列说法正确的是（ ）。
-
关于施工图预算对投资方的作用，下列说法正确的是（ ）。
-
关于施工图预算文件的编制形式，下列说法正确的是（ ）。
-
施工图预算的三级预算编制形式由（ ）组成。
-
关于各级施工图预算的构成内容，下列说法中正确的是（ ）。
-
关于工料单价法编制施工图预算，下列说法正确的是（ ）。
-
施工图预算编制的主要工作有：①列项计量；②了解施工现场情况；③套预算定额计算人、材、机消耗量；④计算直接费；⑤计算价差；⑥计算其他费用。采用实物量法编制时，正确的编制步骤及顺序是（ ）。
-
下列施工图预算编制的工作中，属于工料单价法但不属于实物量法的工作步骤是（ ）。
-
关于施工图预算编制，下列说法正确的有（ ）。
-
关于施工图预算编制时工程建设其他费的计费原则，下列说法正确的是（ ）。
-
关于施工图预算的编制，下列说法正确的有（ ）。
-
关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。
-
关于最高投标限价及其编制，下列说法中正确的是（）。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024），最高投标限价中综合单价中应考虑的风险因素包括（）。
-
关于最高投标限价的市场化编制发展趋势，下列说法正确的是（）。
-
关于编制最高投标限价时应注意的问题，下列说法正确的是（）。
-
投标人编制投标报价前需仔细研究招标文件，因下列做法而可能直接影响报价完整性的是（）。
-
投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（）。
-
投标人对招标工程量清单中工程量复核的目的在于（）。
-
编制施工投标报价文件时，投标人对分包人询价应注意的事项（）。
-
某项目拟采用工程量清单招标签订单价合同，关于该工程投标综合单价的编制，下列说法正确的是（）。
-
某土方开挖工程量清单为10000m³，经计算需6台反铲挖掘机并配备5名辅助人员，施工10天。若每台挖掘机租赁费为1800元/天，（不含机上人工和柴油费），每台挖掘机配备司机1名，机上工人400元/天，柴油费用200元/天，辅助人员每人300元/天；不考虑增值税的影响，该土方开挖工程的人工费、施工机具使用费分别是（）元/m³。
-
当企业定额的工程量计算规则与清单的工程量计算规则相一致时，则投标人确定综合单价不可或缺的工作是（）。
-
根据现行工程量清单计价标准，措施项目清单与计价表的编制，下列说法正确的有（）。
-
投标人在递交投标文件后，其投标保证金按规定不予退还的情形有（）。
-
根据我国现行施工招标投标管理规定，投标有效期的确定一般应考虑的因素有（）。
-
关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有（）。
-
有关投标文件的递交，说法正确的是（）。
-
关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500－2024），关于评标过程中，对投标文件存在算术误差及细微偏差时的修正，下列做法中正确的是（）。
-
在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补正的情形包括（）。
-
天津某建筑工程招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件对同时投多个标段的评标修正率为3％，甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价如下表所示，若投标人甲已中标Ⅰ标段，不考虑其他量化因素，则甲、乙Ⅱ标段的评标价格应分别为（）万元。
-
我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5％的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元。
-
某项目采用综合评估法评标，其中投标报价部分总分值为35分，评标基准价为投标人报价的算数平均值，偏差率＝（投标人报价－评标基准价）/评标基准价×100％。当投标报价＞评标基准价时，投标报价得分＝35－偏差率×100×2，当投标报价≤评标基准价时，投标报价得分＝35＋偏差率×100×1。本项目有甲、乙、丙、丁四个通过初评的投标人，投标报价分别为7000万元、7300万元、7200万元、6900万元。该项目投标报价得分最高的投标人是（）。
-
某招标工程采用综合评估法评标，报价越低的报价得分越高。评分因素、权重及各投标人得分情况见下表。则推荐的第一中标候选人应为（）。
-
采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（）。
-
下列对投标文件进行评审的工作中，属于初步评审工作的有（）。
-
下列各项评标工作中，属于详细评审阶段内容的是（）。
-
关于评标、定标阶段的相关事项，下列说法正确的是（）。
-
下列关于评标委员会成员的说法，正确的是（）。
-
关于履约担保的说法正确的是（）。
-
依法必须招标的项目，对于中标候选人的公示内容有（）。
-
发承包双方应在施工合同中约定的价款事项有（）。
-
关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有（）。
-
下列工程总承包的类型中，总包方能承担项目可行性研究工作的是（）。
-
EPC总承包模式下，工程总承包人应承担的工作范围是（）。
-
根据《建设项目工程总承包计价规范》（T/CCEAS001—2022），可行性研究报告批准后发包的建设项目，宜采用的工程总承包模式是（）。
-
工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为（）天。
-
根据团体标准《建设项目工程总承包计价规范》T/CCES001-2022的规定，工程总承包投标报价由（）组成。
-
根据《建设项目工程总承包计价规范》，工程总承包为固定总价合同，预备费可作为风险包干费用，在合同专用条件中约定，预备费（）。
-
工程EPC总承包模式下的造价，下列风险中，应由承包人承担的是（）。
-
根据现行《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，下列风险应由发包人承担的是（）。
-
根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，关于“合同价格”和“签约合同价”下列说法正确的是（）。
-
在世界银行贷款项目采购程序中，下列投标情况，属于国际竞争性招标项目评标内容的是（）。
-
关于国际竞争性招标项目的开标，下列做法正确的是（）。
-
关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。
-
计算国际工程的人工工日单价时，国内派出工人及当地雇佣工人工日单价均需考虑的是（）。
-
国际工程投标报价时，以下各项费用中，应列入其他费用的是（）。
-
关于国际工程投标报价中的暂定金额，下列说法正确的是（）。
-
国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）中。
-
国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（）。
-
关于法律法规及政策性变化合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2017－0201），下列变化应纳入工程变更范围的有（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/50500-2024），因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/50500-2024），因工程变更引起分部分项工程的清单项目变化时，关于综合单价的确定，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》，采用单价合同，因工程变更导致工程量变化未超过15％，变更项目与工程量清单项目，满足（）条件，应采用类似清单项目的合同单价换算调整后的综合单价。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/50500-2024），新增工程如采用合同工程范围内清单项目的合同单价换算为新增工程综合单价，需考虑差异因素（ ）。
-
某土方工程招标文件中清单工程量为3000m³；合同约定，土方工程综合单价80元/m³，如工程量清单缺陷纠正后，当实际工程量增加15%以上时，增加部分的工程量综合单价72元/m³，工程结束实际完成并经发包人确认的土方工程量为3600m³，则工程价款为（）元。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），工程量清单缺陷引起的合同价款调整，正确的是（ ）。
-
下列施工合同约定调整合同价款的事项中，属于工程量清单缺陷的是（ ）。
-
关于采用价格指数调整价格差额的方法，下列说法正确的有（ ）。
-
某市政工程施工合同中约定：①基准日为2020年2月20日；②竣工日期为2020年7月30日；③工程价款结算时人工单价、钢材、商品混凝土及施工机具使用费采用价格指数法调差，各项权重系数及价格指数见下表，工程开工后，由于发包人原因导致原计划7月施工的工程延误至8月实施，2020年8月承包人当月完成清单子目价款3000万元（不含增值税），当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为100万元（不含增值税），则本工程2020年8月的价格调整金额为（ ）万元。
-
施工合同约定承包人承担材料价格风险幅度为±5%，超出部分依据现行工程工程量清单计价标准造价信息法调差。已知钢筋的投标价、基准期发布的价格分别为4000元/t，3600元/t，施工中某期钢筋的造价信息发布价为3500元/t，该期钢筋的实际结算价是（ ）元/t。
-
某建设期为2年的工程项目建设投资为10000万元，工程建设其他费为1500万元，预备费为450 万元，建设期初贷款4000万元，贷款年利率为4%；流动资金为200万元。该项目的固定资产投资额为（ ）万元。
-
根据水利工程总投资构成的规定，可列入水土保持工程投资的是（ ）。
-
某批进口运输设备到岸价为1500万元，关税税率为20%，消费税税率为10%，增值税税率为13%。该批运输设备进口环节增值税为（ ）万元。
-
关于国产设备及工器具购置费的构成及计算，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《住房城乡建设部关于加强和改善工程造价监管的意见》（建标[2017]99-51号），下列费用应计入人工工日单价的是（ ）。
-
下列与设备仪器相关的费用中，应计入建筑安装工程费中企业管理费的是（ ）。
-
下列费用中，应计入安全生产措施费的是（ ）
-
下列工程建设其他费用中，应从项目建设管理费中列支的是（ ）。
-
关于工程建设其他费用中研究试验费的构成，下列说法正确的是（ ）。
-
某建设项目建设期初预计的工程费和工程建设其他费分别为6000万元和700万元，基本预备费率为5%：投资在建设期2年内平均支出且均衡发放，若年投资价格上涨率为2%，则该项目预备费总额为（ ）万元。
-
关于建设期利息的构成和计算，下列说法正确的是（ ）。
-
关于分部组合计价的原理，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），关于其他项目清单费用构成和计算，下列方法正确的是（ ）。
-
关于工程总承包项目清单的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
用1:1水泥砂浆贴500mm×500mm×5mm瓷砖地面，结合层厚度为10mm，灰缝宽为2mm，瓷砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则每100㎡瓷砖地面中瓷砖和砂浆的消耗量分别为（ ）。
-
某施工机械循环工作一次各循环组成部分的正常延续时间分别为10min、15min、6min、9min，交叠时间为2min，每次循环产量为15m³，机械在一个台班内纯工作时间为6.4h，该机械产出1000m³的机械台班消耗量是（ ）台班。
-
关于材料单价的内涵和计算，下列说法正确的是（ ）。
-
某施工机械预算价格为20万元，可耐用1000台班，寿命期内检修次数为4次，一次检修费为2000 元，燃料动力费为10元/台班，残值率为5%。需配司机1人，年制度工作日为250天，年工作台班为200 台班，人工工日单价为260元，以上费用及价格均不含增值税可抵扣进项税额。若不发生其他费用，则该施工机械的台班单价为（ ）/台班。
-
关于概算指标的内容及编制，下列说法正确的是（ ）。
-
下表是从20个工程项目造价资料中随机抽取的7个项目的某单位分项工程人工工日单价及消耗量，采用数据统计法编制的该分项工程工日价格指标应是（ ）元/工日。
-
某地区2025年上半年新建学校的教学楼、行政楼、宿舍楼、实验楼、其他建筑的基期报告期造价指标及总投资额如下表所示。则该地区新建学校的报告期造价综合指数是（ ）。
-
关于项目建设地区和建设地点的选择，下列说法正确的是（ ）。
-
我国建设项目可行性研究阶段，要求投资估算精度误差控制在（ ）以内。
-
某地2025年拟建一月产5万片集成电路生产线项目。经调研该地区2021年已建成的月产3万片同类产品项目的静态投资为130亿元。该地区2021年至2025年工程造价平均每年递增5%，预计2025年起的2年建设期内工程造价每年递增2%。生产能力指数为0.9，采用生产能力指数法估算该拟建项目的静态投资为（ ）亿元。
-
关于可行性研究阶段投资估算方法，下列说法正确的是（ ）。
-
关于工业建设项目建筑设计阶段影响工程造价的主要因素，下列说法正确的是（ ）。
-
关于设计概算的含义和作用，下列说法正确的是（ ）。
-
采用类似工程预算法编制某拟建工程概算。已完工类似工程的单方造价为5000元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的18%、50%和12%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.02、1.05和1.01。假定以工料机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则该拟建工程综合单价是（ ）元/㎡。
-
关于施工图预算，下列说法正确的是（ ）。
-
关于招投标过程中相关工作时间的要求，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），关于分部分项工程和措施项目清单准确性、完整性的责任划分，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），下列其他项目清单各组成部分中，其价款包含增值税的是（ ）。
-
在参考类似工程、通过市场询价编制最高投标限价时，最终选定价格数据的来源通常不应少于（ ）个。
-
关于关于投标报价编制时的复核工作，下列说法正确的是（ ）。
-
关于联合体下列说法正确的是（）。
-
下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（ ）。
-
关于投标文件存在算术性误差及细微偏差时的修正，在不作为无效投标处理时，下列说法正确的是（ ）。
-
关于依法必须招标项目的中标候选人公示，下列说法正确的是（ ）。
-
关于“评定分离”方法，下列说法正确的是（ ）。
-
关于工程总承包评标中采用的经评审的最低投标价法，下列说法正确的是（ ）。
-
关于工程总承包投标报价，下列说法正确的是（ ）。
-
国际工程投标报价时，应计入分项工程单价的是（ ）。
-
如果招标工程的招标文件及合同中未对合同基准日进行约定，则该工程合同基准日为（ ）。
-
因工程变更引起不同变化情况下的综合单价调整，下列变化属于项目特征变化的是（ ）。
-
某工程因发包人责任事件，引起进度计划网络图上的工作X（在关键线路上）与平行工作Y（在非关键线路上）同时发生工期延长，其中X工作延长20天，Y工作延长30天，其他工作未受影响。若合同工期为200天，原计划中Y工作的剩余自由时差为4天，受此事件影响的措施项目中期运行总费用为400万元，则此事件影响合同工期引起的措施项目调增价款为（ ）万元。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），关于新增工程合同价款的确定，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），下列事件适合采用计日工计价的是（ ）。
-
某施工合同约定承包人承担材料价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）价格信息调差法调差，已知水泥的投标人投标价格、基准期发布价格为500元/t、520元/t，施工中某期水泥的造价信息发布价为460元/t，该期水泥的实际结算价应是（ ）元/t。
-
某建筑工程施工过程中发生如下事件：①发包人原因引起工程返工，用工10个工日；②遇到不利物质条件，用工15个工日；③地方政府主管部门就环保问题强制停止施工2天，窝工30个工日。施工合同约定，人工工日单价300元/工日，窝工补贴150元工日，管理费、利润分别按人工费的20%、10%计算，若不考虑其他费用，承包人可向发包人索赔的金额为（ ）元。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），将合同图纸较图纸清单增加的分部分项工程量视为（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），关于安全生产措施费的支付与扣回，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），施工过程结算价款的支付比例不应低于当期施工过程结算价款的（ ）。
-
下列在施工过程结算款中列支的费用，在工程竣工结算时需重新计算确定的是（ ）。
-
关于缺陷责任期限的确定，下列说法正确的是（ ）。
-
如果建设工程发生合同价款相关争议，发承包双务应首先选择的解决方式是（ ）。
-
下列情况下的建设工程施工合同，应被认定为合同有效的是（ ）。
-
根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），关于工程总承包合同价款，下列说法正确的是（ ）。
-
关于建设项目竣工决算时遗留的尾工工程，下列说法正确的是（ ）。
-
在编制竣工财务报表时，下列由建设单位发生的费用应计入待摊投资支出的是（ ）。
-
某建设项目由两个车间组成，各项费用如所示，若待分摊的工程勘察费是500万元，则车间二应分摊的工程勘察费是（ ）万元。
-
关于设备及工器具购置费的计算，下列说法正确的有（ ）。
-
关于增值税纳税义务及对资金流动性的影响，下列说法正确的有（ ）。
-
关于工程建设其他费的构成和计算，下列说法正确的有（ ）。
-
关于工程量清单计价的计算程序，下列算式正确的有（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），关于工程量清单计价中发承包双方的风险分担，下列说法正确的有（ ）。
-
关于人工、材料、施工机具台班消耗量的编制，下列说法正确的有（ ）。
-
关于施工机械台班单价的确定，下列说法正确的是（ ）。
-
关于工程造价指标的编制方法，下列说法正确的有（ ）。
-
关于投资估算文件的编制，下列说法正确的有（ ）。
-
关于概算指标法，下列说法正确的有（ ）。
-
关于招标工程量清单的编制，下列说法正确的有（ ）。
-
下列各项信息属于材料询价内容的有（ ）。
-
编制分部分项工程项目清单中发包人提供材料的清单项目的投标报价时，下列各项费用应予以考虑的有（ ）。
-
下列各项工作中，属于清标工作内容的有（ ）。
-
关于其他项目费的合同价款调整，下列说法正确的有（ ）。
-
某分部分项工程所需的商品混凝土原定由承包人提供，发包人征得承包人同意后变更为由发包人提供，关于此事件引起的合同价款调整。下列说法正确的有（ ）。
-
关于工程预付款的支付和扣回，下列说法正确的有（ ）。
-
因不可抗力解除建设工程施工合同的，发包人应向承包人结算和支付的费用有（ ）。
-
关于工程总承包项目质量保证金的预留和返还，下列说法正确的有（ ）。
-
根据现行财务制度和企业会计准则，下列建设项目竣工财务决算涉及的费用或资源中，应计入新增固定资产价值的有（ ）。
-
中部某市为提升城市防洪能力，改善流域生态环境，拟对当前水系进行综合治理，工程任务以堤防修建与加固和河湖整治为主。该河湖整治工程为大（1）型工程。初步设计概算部分成果见表1.1。
（1）除以上所列各项目外，房屋建筑工程需增列：室外工程按房屋建筑工程投资（不含室外工程本身）的15%～20%计算，本工程取上限。
（2）独立费用所包含的内容及计算方法如下。
①建设管理费
建设管理费费率见表1.2。
简化计算公式为：一至四部分建安工作量×该档费率+辅助参数。
②工程建设监理费
本工程专业调整系数为0.9，复杂程度调整系数为0.85，附加调整系数为1.0。
监理费收费基价见表1.3。
③联合试运转费本工程不计。
④生产准备费
-
中部某地区某水电站工程由大坝、引水系统工程、电站厂区及升压站工程等组成。主坝为混凝土坝，副坝为土坝。工程项目的建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程项目工程量及单价见下表。
要求：
（1）简述枢纽工程建筑工程包括的主要内容。
（2）对该工程的建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程费进行分类并计算其投资额。（计算结果以万元表示并保留两位小数。）
-
西部某县城为改善城市水资源条件，解决居民用水及灌溉用水短期问题，拟新建一座小型泵站，促进当地生活发展。
该泵站工程为小（1）型，目前处于可行性研究阶段，其估算部分成果如下：建筑工程投资234万元，机电设备及安装工程和金属结构设备及安装工程设备部分投资详见表1.20，施工临时工程投资22万元。
（1）建设管理费费率见表1.21。
简化计算公式为：一至四部分建安工作量×该档费率+辅助参数
（2）工程建设监理费收费为22.77万元。
（3）生产准备费包括：
①生产职工培训费，按一至四部分建安工作量的0.55%计算。
②管理用具购置费按一至四部分建安工作量的0.03%计算。
③科学研究试验费按照一至四部分建安工作量的0.7%计算。
④其他费用仅包括工程保险费，按一至四部分建安工作量的0.5%。
（4）基本预备费为工程一至五部分投资合计的5%，不计价差预备费。
要求：
（1）计算机电设备及安装工程费、金属结构设备及安装工程费。
（2）计算建设管理费。
（3）计算生产准备费。
（4）计算工程静态总投资。
-
西部某市为加强当地水生态文明，拟对某水库工程进行治理改造。该工程目前正处于初步设计阶段，其环境保护投资的相关概算成果见表1.28。基本预备费费率按主体工程的10%计算，价差预备费不计。
要求：
（1）根据环境保护投资的相关概算成果，将其进行分类划分填入表1.29。并计算预备费。
（2）完成环境保护工程投资费用汇总表1.30。
-
某地区为了加强生态文明建设，提升当地生态文明水平，拟对当地流域开展水土保持生态建设综合治理。水土保持建设工程投资估算由工程措施费、植物措施费、施工临时工程费和独立费用四部分组成。目前该项目处于可行性研究阶段。水土保持相关估算内容详见表1.33。
以费率计取的费用中基本预备费以一至四部分合计为计算基数，其余均以一至三部分合计为计算基数。本项目不计取价差预备费。施工临时工程主要以土质排水沟、沉砂池、土挡墙等为主。
要求：
（1）列示计算独立费用投资。
（2）根据上述背景资料完成表1.34。
表1.34 水土保持工程投资估算表
（3）根据表1.34计算结果完成表1.35。
-
中部某地区为改善水系沿岸基础设施和环境建设布局，推动城市发展，提出水生态的修复计划，水系的治理重点在于河道治理、堤防加固、绿化美化等工程。采取截污、清淤、疏浚河道、整治堤岸、修建河堤道路、绿化美化环境等综合措施。工程部分概算详见表1.19单位：万元
1、计算建筑工程投资。
2、计算施工临时工程投资。
3、计算独立费用投资。
4、计算工程部分投资。
-
我国南方某城市为了加强生态文明建设，改善流域生态环境，提升当地水生态文明水平，拟对某河道进行整治。该工程目前处于初步设计阶段，其环境保护投资的相关概算见表1.31。
表1.31 环境保护投资概算成果表
基本预备费费率按主体工程的8%计算，价差预备费不计。
1、简述环境保护独立费用包括的内容并列示计算环境保护独立费用。
2、根据环境保护投资的相关概算成果，将其进行分类划分填入表1.32。并计算预备费。
表1.32 环境保护投资相关概算表
3、列示计算环境保护工程投资费用。
（第一问结果保留三位小数，其余计算结果保留两位小数）
-
东部某城市水库工程主要包括大坝、溢洪道和导流泄洪供水洞三部分。目前处于初步设计阶段。水土保持工程初步设计概算详见表1.36。
表1.36 水土保持工程概算成果表
1、简述开发建设项目水土保持工程和水土保持生态建设工程的费用组成。
2、列示计算各部分投资费用，并填入表1.37总概算表中。
-
某新建项目，建设期为3年，从银行均衡贷款900万元，其中第1年300万元.第2年600万元。若年利率为6%，按季计息，列式计算该项目建设期利息。
1、估算建设期贷款利息。
-
某供水工程供水价为2.5元/t，每吨水的销售税金及附加为0.03元，每吨水的可变成本0.5元，年固定成本为200万元。
1、请列式计算年产量盈亏平衡点，并据此进行盈亏平衡分析。
-
某项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据如下（单位：万元），指标不变动的净现值原值为861.44，建设投资变动-10%.10%后净现值分别为914.94.807.94；营业收入变动-10%.10%后净现值分别为703.08.1019.80；经营成本变动-10%.10%后净现值分别为875.40.847.47。
1、对该项目进行敏感性分析。
-
项目计算期为10年，其中建设期2年，生产运营期8年。第3年投产，第4年开始达到设计生产能力。
1.项目建设投资8700万元。预计投资全部形成固定资产。
2.建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，建设期利息273.6万元；建设期只计息不还款，运营期等额还本.利息照付；建设期贷款利率为6%，流动资金100万全部贷款，利率为5%。
3.固定资产在运营期内按直线法折旧，残值（残值率为10%）在项目计算期末一次性收回。
4.运营期第一年经营成本3500万元，经营成本中的70%为可变成本支出，其它均为固定成本。
（计算结果保留两位小数）
1、计算建设期利息。
2、计算运营期各年折旧费。
3、计算运营期第1年总成本费用。
4、计算运营期第1年的固定成本.可变成本。
-
某新建引水项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：
1.项目工程费用为2000万元，独立费为500万元，基本预备费费率为8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。
2.项目建设期为2年，生产运营期为8年。
3.项目建设期第1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。
4.项目的建设投资.流动资金均由资本金投入。
5.项目建设投资全部形成固定资产（无可抵扣固定资产进项税额）。固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。
（计算结果保留两位小数）
1、分别列式计算项目建设期第1年.第2年价差预备费和项目建设投资。
2、分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本.固定成本.经营成本。
-
某新建项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：
1）按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2500万元。某已建类似项目的建筑工程费.安装工程费占设备购置费的比例分别为45%.25%，由于时间.地点因素引起的上述两项费用变化的综合调整系数为1.1，项目的独立费用按600万元估算。
2）项目建设期为1年，运营期为10年。
3）项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。
4）项目流动资金600万元，在运营期第1年内投入。
5）项目运营期各年的营业收入.经营成本.增值税金附加费分别为2400万元（含销项税400万元）.1300万元（含进项税170万元）.27万元。由于第一年未100%达产，故营业收入.经营成本.增值税金附加费分别为2000万元（含销项税340万元）.1050万元（含进项税130万元）.25万元。
6）项目的调整所得税税率25%。
7）项目计算时，不考虑预备费。
（计算结果保留三位有效数字）
1、列式计算项目的建设投资。
2、列式计算项目年固定资产折旧额。
3、列式计算运营期第1年的总成本费用.息税前利润.调整所得税。
4、若该项目初步的融资方案为：建设投资来源为资本金和贷款。贷款共计2000万元，年初和年中各投入1000万元，贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本.利息照付方式。列式计算运营期前两年应偿还贷款的本息额以及折旧费。
-
某建设项目的基础数据如下：
（1）项目建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元（含可抵扣进项税300万元），预计全部形成固定资产。
（2）项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为2000万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定运营期1年按照项目的最大偿还能力还款，运营期第2～6年将未偿还款项等额本息偿还，自有资金和贷款在建设期内均衡投入。
（3）项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。
（4）流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入（流动资金不用于项目建设期贷款的偿还）。
（5）运营期间正常年份的销售收入为800万元（不含税），经营成本为280万元（含进项税20万元），产品增值税为9%，增值税附加税率为12%，所得税为25%。
（6）运营期第一年达到设计产能的80%，该年的销售收入、经营成本均为正常年份的80%，以后各年均达到设计产能。
（7）在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。
问题：
1.列式计算项目建设期的贷款利息。
2.列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。
3.列式计算项目运营期第2年应偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。
4.项目资本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少?
计算结果保留两位小数。
-
某新建引水项目，与项目相关的信息如下
1.根据项目的设计方案及投资估算，该项目建设投资为10亿元，建设期2年，建设工程项目总成本计算投资金部形成固定资产。
2.该项目拟采用PPP模式投资建设，政府与社会资本出资人合作成立了项目公司。项目资本金为项目建设投资的30%，其中，社会资本出资人出资90%，占项目公司股权90%；政府出资10%，占项目公司股权10%。政府不承担项目公司亏损，不参与项目公司利润分配。
3.除项目资本金外的项目建设投资由项目公司贷款，贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为项目投入使用后10年内等额还本付息。项目资本金和贷款均在建设期内均衡投入。
4.该项目投入使用后，前10年年均支出费用2500万元，后10年年均支出费用4000万元，用于项目公司经营、项目维护和修理。所得水费归属项目公司所有，预计水费收入每年800万元。
5.固定资产采用直线法折旧，项目公司适用的企业所得税税率为25%，为简化计算不考虑销售环节相关税费。
6.PPP项目合同约定，项目投入使用（通车）后连续20年内，在达到项目运营绩效的前提下，政府每年给项目公司等额支付一定的金额作为项目公司的投资回报，项目通车20年后，项目公司需将该项目无偿移交给政府。
问题：
1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产投资额。
2.列式计算项目投入使用第1年项目公司应偿还银行的本金和利息。
3.列式计算项目投入使用第1年的总成本费用。
4.项目投入使用第1年，政府给予项目公司的款项至少达到多少万元时，项目公司才能除水费收益外不依赖其他资金来源，满足项目运营和还款要求？
5.若社会资本出资人对社会资本的资本金净利润率的最低要求为：以贷款偿还完成后的正常年份的数据不低于12%，则社会资本出资人能接受的政府各年应支付给项目公司的资金额最少为多少万元？（计算结果保留两位小数）
-
某新建水电站项目，工程费用估算额为11500万元，独立费为工程费用的30%，预备费为工程费用与独立费之和的10%。建设为3年，固定资产投资部分拟采用向银行贷款。贷款方案如下：贷款本金为6500万元，各年的贷款发放比例为第一年30%，第二年50%，第三年20%。贷款年利率为6%，按半年计息。计算结果保留小数点后两位。
1、计算建设期贷款利息。
-
某拟建水利项目的基础数据如下：
1.固定资产投资估算总额为5263.90万元（包括建设期利息在内），建设期2年，运营期8年。
2.本项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。自有资金在建设期内均衡投入，贷款本金为2000万元，在建设期内每年贷入1000万元。贷款年利率10%，按年计息。贷款合同规定的还款方式为：运营期的前4年等额还本付息。固定资产残值为300万元，按直线法折旧，折旧年限12年。
1、计算建设期贷款利息和运营期年固定资产折旧费。
2、计算运营期前4年还本和付息额。
-
某项目投产后正常年份生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中，项目单位产品的可变成本为550元（无可抵扣的进项税），其余为固定成本。项目产品预计售价为1400元/件（不含税），销售税金及附加税综合税率为1.02%。
1、分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点（以件为单位）及单价盈亏平衡点（以元为单位）。
-
某水库大坝施工用风，共设置左坝区和右坝区两个压气系统，总容量为187m3/min，配置40m3/min的固定式空压机1台，台班预算价格为991.94元/台班，20m3/min的固定式空压机6台，台班预算价格为601.06元/台班；9m3/min的移动式空压机3台，台班预算价格为304.41元/台班，冷却用水泵7kW的2台，台班预算价格为59.20元/台班。其他资料：空气压缩机能量利用系数0.85，风量损耗率8%。
1、供风设施维修摊销率0.004元/m3，试计算施工用风预算价格。（能量利用系数取0.85）
-
某水利工程初步设计阶段设计采用某新型施工机械进行渠道开挖，需编制补充台时费定额用于本工程概算编制。
根据调研，本新型施工机械出厂价为50万元（含增值税13%），生产厂家至工地分仓库的运杂费费率为5%，采购及保管费费率为0.7%，运输保险费费率为 0.45%，以上费率中均不考虑可抵扣增值税。
该型机械设备残值率5%，总寿命台时为16000小时，发动机额定功率58kw，发动机油量消耗综合系数0.103。根据现行《水利工程施工机械台时费定额》，同类型施工机械台时费定额的数据为：折旧费32.74元，修理及替换设备费20.21元，安装拆卸费1.6元，人工2.7工时，柴油9.5kg。
根据已编制的初步设计概算，对应的人工预算价格为：工长9.27元/工时，高级工8.57元/工时，中级工6.62元/工时，初级工4.64元/工时。柴油预算价格为8.3元/kg（含增值税13%）。问题：
1.求该施工机械运杂费。
2.编制该施工机械一类费用。
3.不考虑材料补差，编制该施工机械二类费用。
4.计算该施工机械台时费。
以上计算结果均保留两位小数（涉及百分数的保留百分数小数点后两位）。
-
某一工厂由某电网供电占97%，自备柴油发电厂供电占3%。电网单价为0.399元/kW·h，建设基金和其他加价为0.077元/kW·h，高压输电线路损耗率为6%，变配电设备及线路损耗率为10%，供电设施维修摊销率为0.035元/kW·h；柴油发电厂基本电价为0.89元/kW·h，变配电设备及线路损耗率为10%，供电设施维修摊销费为0.035元/kW·h。
1、试计算其综合单价。
-
某A施工公司欲在某公开招标工程中进行投标。同时投标的单位还有B、C、D、E公司，在平常的接触里A公司和这几个公司都建立了良好的关系；编制完标书之后，A公司和其他几个公司进行了协商，各方交换了投标报价，并达成协议在原报价的基础上增加10%的利润。1.在工程开标大会上，除到会的投标单位的有关人员外，招标办请来了市公证处法律顾问参加大会。开标前公证处提出对投标单位的资质进行审查。在审查中，对A施工公司提出疑问，A公司所提交的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人的签字。可是法律顾问认为A公司投标书无效。
1、上述招标程序是否正确？为什么？
2、A施工公司的投标书是否有效？为什么？
3、A、B、C、D、E公司的行为属于什么行为？
-
某水利工程项目采用公开招标方式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定：2018年10月20日下午17:30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，投标单位需提供投标保证金20万元。
在2018年10月20日，A、B、C、D、F五家投标单位在下午17:30前将投标文件送达，E单位在次日上午8:00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。
在10月20日上午10:25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。
开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、F五家承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。
在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处没有投标单位公章和法定代表人印章或签字。
评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。
招标人委托评标委员会确定中标人，经过综合评估法打分，B、A企业分列综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业，评标委员会确定A单位为中标单位。
1、在招标投标过程中有何不妥之处？说明理由。
2、B单位向招标人递交的书面说明是否有效?
3、在开标后，招标人应对C单位的投标书作何处理，为什么？
4、招标人对E单位的投标书应做如何处理，理由是什么？
-
某省使用国有资金投资的堤防专项整治工程，经过相关部门批准拟采用邀请招标方式进行施工招标。招标人于2018年10月8日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E五家投标人发出投标邀请书，其中说明，10月12～18日9至16时在该招标人总工办领取招标文件，11月8日14时为投标截止时间。该五家投标人均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但投标人A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。
开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于投标人A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E四家投标人投标，并宣读该四家投标人的投标价格、工期和其他主要内容。
评标委员会委员共由7人组成，其中招标人代表2人，本系统技术专家2人、经济专家1人，外系统技术专家1人、经济专家1人。
在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对其施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表希望投标人B再适当考虑一下降低报价的可能性。
按照招标文件中确定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低的顺序依次为B、D、C、E，故评标委员会确定投标人B为中标人。投标人B为外地企业，招标人于11月20日将中标通知书以挂号方式寄出，投标人B于11月24日收到中标通知书。
由于从报价情况来看，4个投标人的报价从低到高的顺序依次为D、C、B、E，因此，从11月26日至12月21日招标人又与投标人B就合同价格进行了多次谈判，结果投标人B将价格降到略低于投标人C的报价水平，最终双方于12月22日签订了书面合同.
1、从招标投标的性质来看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？
2、从所介绍的背景资料来看，在该项目的招标投标程序中有哪些不妥之处？请逐一说明原因。
-
某市政府投资一水利建设项目，法人单位委托招标代理机构采用公开招标方式代理招标，并委托有资质的工程造价咨询企业编制了招标控制价。
招投标过程中发生了如下事件：
事件1：招标信息在招标信息网上发布后，招标人考虑到该项目建设工期紧，为缩短招标时间，而改为邀请招标方式，并要求在当地承包商中选择中标人。
事件2：招标代理机构设定招标文件出售的起止时间为3个工作日；要求投标保证金为120万元。
事件3：开标后，招标代理机构组建了评标委员会，由技术专家2人、经济专家3人、招标人代表1人、该项目主管部门主要负责人1人组成。
事件4：招标人向中标人发出中标通知书后，向其提出降价要求，双方经多次谈判，签订了书面合同，合同价比中标价降低2%。招标人在与中标人签订合同3周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。
1、说明编制招标控制价的主要依据。
2、指出事件1中招标人行为的不妥之处，说明理由。
3、指出事件2、事件3中招标代理机构行为的不妥之处，说明理由。
4、指出事件4中招标人行为的不妥之处，说明理由。
-
某水电工程建设项目全部由政府投资兴建。该项目为该省建设规划的重点项目之一，且已列入地方年度固定投资计划，概算已经主管部门批准，施工图纸及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。招标人在国家级报刊发布招标公告。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故招标人委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本省和外省市施工企业投标价的评定。招标人于2018年8月5日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E五家承包商发出资格预审合格通知书，其中说明，8月10～11日在招标人总工程师室领取招标文件，9月5日14时为投标截止时间。该五家承包商均领取了招标文件。8月18日招标人对投标单位就招标文件提出的所有问题统一作了书面答复，随后组织各投标单位进行了现场踏勘。9月5日这五家承包商均按规定的时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，在投标截止时间前半小时递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。
开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有 B、C、D、E四家承包商投标，并宣读该四家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。
评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中招标人代表2人，技术专家3人，经济专家2人。
按照招标文件中确定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、C、D、E，故评标委员会确定承包商B为中标人，并向建设主管部门提供招投标的书面报告，3日后建设主管部门通知招标人招投标活动中没有违法行为。由于承包商B为外地企业，招标人于9月16日将中标通知书寄出，承包商B于9月18日收到中标通知书。最终双方于10月18日签订了书面合同。
1、《招标投标法》中规定的招标方式有哪几种？
2、该工程若采用邀请招标方式是否违反有关规定？为什么？
3、根据《招标投标法》的有关规定，判断该项目在招标投标过程中有哪些不妥之处？并说明理由。
-
国有资金投资依法必须公开招标的某水利建设项目，采用工程量清单计价方式进行施工招标，招标控制价为3568万元，其中暂列金额280万元。招标文件中规定：
（1）投标有效期90天，投标保证金有效期与其一致。
（2）投标报价不得低于企业平均成本。
（3）近三年施工完成或在建的合同价超过2000万元的类似工程项目不少于3个。
投标过程中，投标人F在开标前1小时口头告知招标人，撤回了已提交的投标文件，要求招标人3日内退还其投标保证金。
除F外还有A、B、C、D、E五个投标人参加了投标，其总报价（万元）分别为：3489、3470、3358、3209、3542。评标过程中，评标委员会发现投标人B的暂列金额按260万元计取，且对招标清单中的材料暂估单价均下调5％后计入报价；发现投标人E报价中混凝土坝的综合单价为700元/m3，招标清单工程量为520m3，合价为36400元。其他投标人的投标文件均符合要求。
招标文件中规定的评分标准如下：商务标中的总报价评分占60分，有效报价的算术平均数为评标基准价，报价等于评标基准价者得满分（60分），在此基础上，报价比评标基准价每下降1％，扣1分；每上升1％，扣2分。
1、请逐一分析招标文件中规定的（1）～（3）项内容是否妥当，并对不妥之处分别说明理由。
2、请指出投标人F行为的不妥之处，并说明理由。
3、针对投标人B、投标人E的报价，评委委员会应分别如何处理？并说明理由。
4、计算各有效报价投标人的总报价得分。（计算结果保留两位小数）
-
西部的某市利用中央水利专项资金和地方财政资金投资，投资建设某问道整治项目，经过相关政府部门批准立项，工程总投资为7600万元，工程费用为5000万元，勘察、设计单位已经确定，初步设计及概算报告己上报给行业主管部门等待批复，为争取早日开工，招标人自行委托了一家招标代理机构，由其全权代理负责施工招标工作。
招标代理机构于2018年12月18日（周二）在公共资源交易平台上发布了资格预审公告[资格预审文件在《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》（水利部2009版）基础上进行编制，电子版同步供公众下载]，其主要内容有：购买资格预审文件的期限是2018年12月19日至2018年12月23日，购买资格预审文件的人员必须是本单位的法定代表人本人，资格预审申请文件递交截止时间是2018年12月27日上午9：30，递交地点是该市的公共资源交易中心的二楼202会议室，资格审查办法采用"合格制"，但当有超过7家（不含7家）资格预审申请人通过资格预审时，招标人为减少施工开标后评标的工作量，将通过集体决策机制，自行选取通过资格预审的7家资格预审申请人，作为合格的潜在投标人进入后续的投标，并会将该7家潜在投标人名单在发布资格预审公告的同一媒体上向公众公布，接受社会监督。
接下来发生的招投标流程如下：资格预审文件的公开发售期间，共有A、B、C、D、E…、S共19家施工单位购买了资格预审文件。在接收了19家资格预审申请文件后，招标人直接确定了5人的资格审查委员会进行审查，经资格审查委员会审查，共有15家通过了资格审查。于是，招标人在该15家中自行确定了A、B、C、D、E、F、G共7家资格预审申请人作为合格的潜在投标人，并由招标代理机构仅向该7家潜在投标人发售了招标文件，也在发布资格预审公告的媒体上公布了该7家潜在投标人名单。上述7家潜在投标人在之后的投标阶段，按规定均提交了投标文件和投标保证金，但投标人A在投标截止期之前2分钟，又以书面通知了招标人并撤回了其投标文件。招标人据此，对投标人A的投标保证金做出不予退还的处理。
后经评标，招标人最终确定C为中标人，并发出了中标通知书。问题：
1.从合同订立过程和产生的效力来看，要约邀请、邀约和承诺的在本案例中具体是指哪些？要约邀请是否具有约束力的？
2.从本案例具体操作来看，招标投标程序中有哪些不妥之处？请分别说明原因。
-
某省全部利用国有资金投资的重点水利枢纽工程，己列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，施工图及有关技术资料齐全。计划于2018年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，招标人自行决定采取邀请招标的方式，并于2018年9月8日向具备承接本项目能力的A、B、C、D、E五家水利水电工程施工总承包一级企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间2018年9月9日至2018年9月12日购买了施工招标文件，井在2018年9月13日上午组织了现场踏勘，并让前来的企业依次进行了签到。招标文件中规定，2018年9月28日下午4时为投标截止时间。
五家投标人均在投标截止时间之前按照规定，提交了投标文件。2018年9月29日下午3时，由当地的招投标监督管理办公室主持，并进行了公开开标。
评标委员会共有七人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人、公证处1人、招标人1人、技术经济方面专家4人。评标委员会于2018年10月28日提出的书面评标报告。根据招标文件的规定，评标采用的是综合评估法，B、A企业的综合得分分别为第一名和第二名。由于B企业的投标报价高于A企业，2018年11月1日招标人向A企业发出了中标通知书，并于2018年12月5日签订了书面合同。问题：
1.招标人自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，在哪些情形下可以采用邀请招标？
2.请指出招标文件发放和踏勘环节的不妥之处，请分别说明理由。
3.请指出开标工作的不妥之处，请说明理由。
4.请指出评标委员会成员组成的不妥之处，并说明理由。
5.招标人确定A企业为中标人是否违规，请说明理由。
6.合同签订的日期，是否违规？请说明理由。
-
某市全部采用市级财政资金投资的水利工程基本建设项目，工程主要内容：拆除原水闸、管理用房以及两侧部分防汛墙；新建泵闸一座，闸孔净宽10m，排涝泵站规模25m3/s，新建交通桥一座，内外河两侧防汛墙，以及配套的管理用房、开关站、电气、自控、监控和场内绿化道路工程。该项目的施工监理合同估算价为95万元。服务类项目的政府采购限额标准为50万元，政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，其公开招标数额标准按照《必须招标的工程项目规定））（国家发展改革委令第16号）执行。招标人为了体现公开、公平、公正的原则，还是坚持采用了公开招标的方式进行采购，委托的招标代理机构在中国招标投标公共服务平台发布了施工监理的招标公告，公告里要求投标人的资质为住房建设部水利水电工程乙级及以上监理资质。经过评审，评标委员会提交了书面评标报告，推荐投标人甲为排名第一中标候选人。招标人确定了投标人甲为中标人，投标人丙认为甲不具备承担水利工程施工监理的资质，违反了有关水利部监理规定，向招标人进行质疑，但招标人认为其质疑的内容属于招标文件的内容，并已超过了质疑的时限，未予以回复，投标人丙准备提起投诉。
问题：
1 .试简述《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号）中工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到必须招标的标准的具体金额，并依据该文件，判断本项目的施工监理服务是否属于必须招标的项目？
2 .本项目施工监理服务的招标采购活动是遵循《招标投标法》还是《政府采购法》的约束？为什么？
3 .招标公告的发布媒体有无不妥，并请说明理由。
4 .针对依法不进行招标的政府采购工程，可以适用哪几种非招标采购方式？
5 .若投标人丙决定要投诉，那么投诉的受理部门是建设行政主管部门还是财政部门？
-
2019年初，某省使用国有资金投资的堤防专项整治工程，合同估算价为7000万元。招标人采用公开招标方式进行项目施工招标，并委托某具有造价咨询资质的招标代理机构编制了招标文件、标底和最高投标限价，本项目不接受联合体投标。
招标过程中发生了以下事件：
事件1：招标人规定招标文件发售的首日为2019年1月2日（周三），1月6日为招标文件发售的末日。1月24日下午4时为投标截止时间。
事件2：1月14日招标人书面补充文件的形式通知各投标人：原工程量清单作废，以新发的工程量清单为准，原投标截止时间顺延至1月25日下午4时，并同时公布了标底，且规定在开标时将公布最高投标限价和最低投标限价，在评标办法中还补充了一条否决条款：高于开标时公布的最高投标限价或低于最低投标限价的投标，都将做否决投标处理。
事件3：本项目的主要水工建筑物级别为5级，招标文件的招标公告中明确写明：施工企业资质要求为水利水电工程施工总承包三级及以上资质；项目负责人资格要求为不低于水利水电工程专业的二级及以上注册建造师，且具备水行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（B证），同时该项目负责人近三年内必须无行贿犯罪记录，具体以《中国裁判文书网》的查询结果为准。
事件4：招标人于1月25日收到了评标委员会提交的书面评标报告。1月30日公示了中标候选人，2月1日公示期结束，2月2日第一中标候选人发函件告知招标人，其拟派的项目负责人突发心脏病，只能临时更换一名其他的项目经理作为项目负责人，招标人认为事态重大，启动了履约能力审查，招标人通过抽调了各有关职能部门的专业人员对于更换的项目经理按照原招标文件里规定的资格、资历等方面要求，通过认真复核，确认无误后，招标人最终还是向第一中标候选人发出了中标通知书。
问题：
1 .请指出事件1的不妥之处，说明理由。
2 .招标人能否规定最低投标限价，并以此作为否决投标的依据？防止投标人以低于成本低报价竞争，有什么可行的方式？事件2中是否还有其他不妥之处，如有请指出并说明理由。
3 .事件3的招标公告中，是否存在不妥之处，如有请指出并说明理由。
4 .请指出事件4的不妥之处，说明理由。
-
某国有企业利用自有资金，为提高其商品房的品质，对项目内的河道进行黑臭整治，经当地水利厅批准立项，项目投资8000万元，监理合同估算价180万元，最高投标限价为150万元，堤防等级为2级。该企业作为招标人，委托了一家新设立的招标代理机构进行该工程的监理招标代理工作。为了尽快发挥经济效益和环境效益，建设单位要求招标代理机构采用邀请招标的方式选取中标单位，共有A、B、C、D、E五家投标单位受邀并参加了投标，其中A是具有住建部水利水电工程丙级监理资质的单位，B是具有住建部水利水电工程甲级监理资质的单位，C是具有水利部水利工程施工监理乙级资质的单位，D是同时具有住建部水利水电工程甲甲级监理资质和水利部水利工程施工监理丙级资质的单位，E是同时具有住建部水利水电工程丙级监理资质和水利部水利工程施工监理乙级资质的单位。
开、评标过程中，出现了如下情形：
1、C投标单位的监理机构人数多于招标文件规定的人数，监理费报价为149.5万元。
2、D投标单位未提交招标文件规定的2万元的投标保证金。
3、为保持评标意见的统一，招标人组建了7人的评标委员会，其中4人是招标人的总经理、总工程师、副总工程师和工程部经理，其他3人是从专家库中随机抽取的经济和技术方面的专家。
4、经过评标，招标人进行了中标候选人公示，并把评标委员会成员名字一并公布，接受社会公开监督。“中标候选人公示”备注栏中显示，有一家潜在投标人因曾有过在近两年内利用虚假材料骗取中标行为的“不诚信行为”，现正处于被限制投标期间，因此被评标委员会否决投标。
问题：
1 .本项目的监理招标采用邀请招标方式是否合规？并请说明理由。
2 .依据水利部《水利工程建设监理规定》有关要求的，试逐一判断受邀的五家投标人的监理资质与本项目是否符合，并指出不符合的理由。
3 .逐个分析情形1和情形2中的投标文件是否存在重大偏差，如有请指出并说明理由。
4 .请指出情形3的不妥之处，说明理由。
5 .情形4是否有不妥之处，如有请说明理由。
-
某沿海城市，2018年12月底，拟新建一个1级堤防的海塘达标工程，合同估算价为8000万元，评标办法采用综合评估法，并采用资格后审办法对投标人进行资格审查。除了主体工程外，项目建设内容还含有配套的绿化工程，由于设计图纸进度问题，绿化工程部分以专业工程暂估价350万元的形式在工程量清单中体现，招标人通过公开招标选择施工单位。
2019年1月，发布的施工招标公告中主要内容有：
1.由于本次含有配套的绿化工程，本次要求资质为水利水电工程施工总承包一级及以上资质，并具有城市园林绿化企业三级及以上资质，接受联合体投标。
2.在获取招标文件时，必须提供类似项目的中标通知书和合同原件。
某投标单位的授权委托人（也是该投标人的拟派项目负责人）因未携带类似项目的中标通知书和合同原件，在当日现场购买招标文件时，被招标代理机构拒绝向其售卖招标文件，于次日就直接向当地的招投标行政监督部门拨打了电话进行投诉。问题：
1.何谓联合体投标？对组成的联合体资质有什么规定？
2.试简要分析暂列金额和暂估价的区别，本案例中绿化部分采用专业工程暂估价形式是否妥当？
3.招标公告中是否存在不妥之处？请指出，并说明理由。
4.该授权委托人是否具备投诉主体的资格？就本案例，试分析质疑和投诉的关系。
-
某生态河道综合整治工程，分为两个包件（包件1为土建工程，包件2为生态净化设备采购与安装工程）同时进行全程电子化招标，发出中标通知书后，有以下情况发生：
包件1：招标人希望中标人甲在原中标价基础上再优惠三个百分点，即由其中标价5250万元调整为5092.5万元，以便达到节省投资的目的。招标人与中标人甲进行了协商，双方达成了一致意见。合同签订时招标人给出了两种合法方法处理。第1种：书面合同中填写的合同价格仍为5250万元，由中标人甲另行向招标人出具一个优惠承诺函，在合同结算时扣除。这种方法的好处是在合同信息报送时不易被行政监督部门发现，缺点是优惠后的中标价无法进行合同备案，万一今后发生法律纠纷，无法在法庭上被采信。第2种：书面合同中的合同价格直接填写为优惠后的5092.5万元，同时双方在进行合同信息报送时附加一个补充说明，详细阐明理由。这种方法的好处是在合同履行过程中如果当事人双方发生争议，可以直接按照合同信息报迭的有关内容进行认定，缺点是在进行合同信息报送环节，就可能被行政主管部门发现问题，井有被处罚的可能。权衡再三，招标人选定了第1种处理方法，双方同时协商一致，在合同信息报送后，再另行签订一份合同，将合同价格调整为5092.5万元。
包件2：招标人向中标人B发出了中标通知书。中标价格低于有效投标报价平均数的20%，招标人表示非常担心其价格低于成本。为保证合同履行，招标人提出中标人B需要在招标文件规定的中标价10%的履约担保金额基础上，增加中标价5%，按即中标价的15%提供履约担保，否则不与其签订合同协议书。中标人B按照招标文件规定，只愿意提供中标10%额度的履约担保。为此，招标人以中标人B未按照招标人要求提交履约担保为由，取消其中标资格，直接与排名第二C的候选人签订了合同。
问题：
1 .包件1中，招标人要求中标人甲在原总标价基础上再优惠三个百分点的做法是否违法？如果中标人甲同意优惠，并按优惠价签订协议是否违法？如果上述行为违法，简述由此可能引发的法律后果。
2 .包件2中，签订合同协议时，招标人是否可以在招标文件规定数额的基础上，提高履约担保的金额？中标人B不同意提高履约担保金，是否可以取消其中标资格？为什么？
3 .为确保合同有效履行，招标人如果想预防过低投标价中标，防范合同履约风险，招标人是否可以在招标文件中事先约定好一个增加履约担保金额的界限和增加幅度？
-
隶属水利局下的某区水文总站（以下称“采购人”）已按计划，于2016年在某区新建了一座水文站。在工程竣工验收后，根据“三年环保行动计划”的有关精神，为进一步提升水质监测预警能力，决定利用中央专项环保资金进行新型特种水质监测设备的临时采购，采购合同估算价150万元。由于该新型设备不在当地的集中采购目录中，货物类的采购限额标准为50万元，政府采购货物项目公开招标数额标准为400万元，2018年11月采购人委托某招标代理机构依照竞争性磋商形式进行采购。期间共有五家供应商参加了本项目的竞争性磋商。按照规定完成了评审工作，并依次推荐了A、B、C三家供应商为第一、第二、第三成交供应商，采购人根据规定，确定了A供应商为成交供应商。在成交公告发布期间，B供应商按照质疑的有关规定，向招标代理机构提出质疑，称A供应商生产的设备有两个关键技术参数不满足采购文件要求。经与采购人研究决定，招标代理机构组织了原竞争性磋商小组进行了重新评审，并由原竞争性磋商小组就这两个技术参数向A供应商提出了书面澄清的要求。A供应商及时提交了澄清说明，强调了该公司生产技术水平完全可以生产出满足采购（招标）文件各项技术要求的设备，但未提供相关证明材料。原竞争性磋商小组重新评审后，认为A供应商投标未实质性响应采购文件要求，判定应否决A供应商的投标，并重新依次推荐了B、C、D三家供应商为第一、第二、第三成交供应商。随后，采购人确定排名第一的B供应商为成交供应商。随后，A供应商向区财政局进行了投诉，再次重申其投标文件完全符合要求，招标代理机构组织重新评审并无任何法律依据，要求恢复其成交供应商资格。区财政局于2019年1月作出处理决定，驳回投诉。A供应商不服，随即向市财政局申请行政复议。2019年2月，市财政局做出行政复议决定，维持了区财政局的决定。A供应商表示不服处理结果，准备在规定的期间内，向人民法院提起诉讼。
问题：
1 .本次采购活动是否适用《政府采购法》，并请说明理由？
2 .根据组织实施主体的不同，政府采购分为明哪几种形式？本项目除了委托招标代理机构实施采购外，采购人是否可以自行采购？
3 .招标代理机构组织重新评审是否妥当？对于招标或竞争性磋商项目，请列举出可以重新评审的情形。
4 .请指出重新评审和复核两者最明显的区别。
5 .根据《行政诉讼法》规定，A供应商如果要向人民法院提起诉讼，谁将作为被告？简述理由。
-
某水利工程项目进行施工招标，招标人编制了详细的招标文件，其招标文件的内容如下：（1）招标公告；（2）投标邀请书；（3）投标人须知；（4）合同主要条款；（5）技术条款；（6）招标图纸；（7）工程量清单；（8）中标通知书；（9）评标委员会名单。
招标人通过资格预审对申请投标人进行审查，而且确定了资格预审表的内容，提出了对申请投标人资格必要合格条件的要求，要求包括：（1）资质等级达到要求标准；（2）投标人在开户银行的存款达工程造价的5%；（3）主体工程中的重点部位可分包给经验丰富的承包商来完成。
1、招标文件的内容中有哪些不应属于招标文件内容？
2、资格预审主要侧重于对投标人的哪方面的审查？
3、背景材料中的必要合格条件不妥之处有哪些？
-
某省全部利用国有资金投资的重点水利枢纽工程，概算已经主管部门批准，施工图及有关技术资料齐全。由于该工程技术复杂且需采用大型专用施工设备，经有关主管部门批准，建设单位决定采用邀请招标，共邀请A、B、C三家水利水电工程总承包一级企业参加投标。投标邀请书中规定：6月1日至6月3日9：00～17：00在该单位总总经理室出售招标文件。招标文件中规定：6月30日为投标截止日；招标控制价为4000万元；投标保证金统一定为100万元；评标采用综合评估法，技术标和商务标各占50%。
在评标过程中，鉴于各投标人的技术方案大同小异，建设单位决定将评标方法改为经评审的最低投标价法。评标委员会根据修改后的评标方法，确定的评标结果排名顺序为A公司、C公司、B公司。建设单位于7月8日确定A公司中标，于7月15日向A公司发出中标通知书，并于7月18日与A公司签订了合同。建设单位于7月28日将中标结果通知了B、C两家公司，并将投标保证金退还给B、C两家公司。建设单位于7月31日向当地招标投标管理部门提交了该工程招标投标情况的书面报告。
1、对于必须招标的项目，在哪些情况下经有关主管部门批准可以采用邀请招标？
2、该建设单位在招标工作中有哪些不妥之处？请逐一说明理由。
-
某堤防工程投资5000万元，于2019年3月6日发售监理招标文件。现将其招标文件中的《投标人须知》的要点摘录如下：
2.对投标人的要求
2.1资格要求
2.1.1具有独立法人资格。
2.1.2投标人的资质等级：省内具有水利工程建设监理甲级资质的监理单位。
2.2投标人的资格审查
2.2.1投标人应随同投标文件向招标人提交下列资料：
（1）投标人的企业法人营业执照、资格证书及近三年审计报告；
（2）投标人监理过和正在监理的与本项目同类型项目的监理合同文件和能证明监理服务业绩的资料；
（3）投标人的组织机构、人员配备及执行本监理服务的主要人员和经历。
（4）近三年有无经济诉讼案件等证明资料。
2.3本项目不允许联合体投标。
8.招标文件的修改
8.1招标人在投标截止日2日前，可以对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动作出的，也可能是为解答投标人要求澄清的问题而作出的。
8.2修改将以书面形式发给所有获得招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分。投标人收到修改后，应立即以书面形式通知招标人，确认已经收到修改通知。
17.投标截止日期
17.1本次招标的投标截止日期和时间为2015年6月8日北京时间18：00时。
17.2招标人有权按本须知第8条规定发出修改通知，延长投标文件递交的截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权力和义务相应延长至新的投标截止时间。
18.迟到的投标文件
招标人在本须知第17条所述的投标截止时间以后收到的任何投标文件，将退回投标人。
20.开标
20.1招标人将于2,18年6月9日北京时间9：00时在×××会议室召开开标会。
1、指出《投标人须知》中哪些规定不符合《招标投标法》及其配套法规、规章的规定，并说明理由。
-
某省使用国有资金投资的堤防专项整治工程，委托具有相应资质的招标代理机构编制了招标文件，招标文件包括如下规定：
（1）招标人设有最高投标限价和最低投标限价，高于最高投标限价或低于最低投标限价的投标人报价均按废标处理。
（2）投标人应对工程量清单进行复核，招标人不对工程量清单的准确性和完整性负责。
（3）招标人将在投标截止日后的90日内完成评标和公布中标候选人工作。
投标和评标过程中发生如下事件：
事件1：投标人B采用不平衡报价的策略，对前期工程和工程量可能减少的工程适度提高了报价；对暂估价材料采用了与招标控制价中相同材料的单价计入了综合单价。
事件2：在评标过程中，投保人D主动对自己的投标文件向评标委员会提出书面澄清、说明。
事件3：在评标过程中，评标委员会发现投标人E和投标人F的投标文件中载明的项目管理成员中有一人为同一人。
1、分析招标代理机构编制的招标文件中（1）～（3）项规定是否妥当，并说明理由。
2、事件1中，投标人B的做法是否妥当？并说明理由。
3、针对事件2和事件3，评标委员会应如何处理？
-
某大型水库施工项目，采用公开招标方式进行施工招标，业主委托具有相应招标代理和造价咨询的中介机构编制了招标文件和招标控制价。
该项目招标文件包括如下规定：
（1）招标人不组织项目现场勘查活动。
（2）投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，否则招标人拒绝回复。
（3）投标人报价低于招标控制价幅度超过30%的，投标人在评标时须向评标委员会说明报价较低的理由，并提供证据；投标人不能说明理由，提供证据的，将认定为废标。
在项目的投标及评标过程中发生以下事件：
事件1：投标人A为外地企业，对项目所在区域不熟悉，向招标人申请希望招标人安排一名工作人员陪同勘查现场。招标人同意安排一位普通工作人员陪同投标。
事件2：通过市场调查，工程清单中某材料暂估单价与市场调查价格有较大偏差，为规避风险，投标人C在投标报价计算相关分部分项工程项目综合单价时采用了该材料市场调查的实际价格。
事件3：评标委员会某成员认为投标人D与招标人曾经在多个项目上合作过，从有利于招标人的角度，建议优先选择投标人D为中标候选人。
1、请逐一分析项目招标文件包括的（1）～（3）项规定是否妥当，并分别说明理由。
2、事件1中，招标人的做法是否妥当？并说明理由。
3、事件3中，投标人C的做法是否妥当？并说明理由。
4、事件4中，该评标委员会成员的做法是否妥当？并说明理由。
-
某政府投资的水利水电工程项目主要分为基础工程、上部结构工程、安装工程三部分，项目总投资额为5000万元，其中，估价为280万元的设备由招标人采购。
招标文件中，招标人对招标有关时限的规定如下：
（1）投标截止时间为自招标文件停止出售之日起第16日上午9时整；
（2）接受投标文件的最早时间为投标截止时间前72小时；
（3）若投标人要修改、撤回已提交的投标文件，须在投标截止时间24小时前提出；
（4）投标有效期从发售投标文件之日开始计算，共90天。
招标人鼓励投标人组成联合体投标。某联合体协议中规定：若中标，由牵头人与招标人签订合同，然后将该联合体协议送交招标人；联合体所有与业主的联系工作以及内部协调工作均由牵头人负责；各成员单位按投入比例分享利润并向招标人承担责任，且需向牵头人支付各自所承担合同额部分1%的管理费。
1、该项目估价为280万元的设备采购是否可以不招标？说明理由。
2、何谓联合体投标？对组成的联合体资质有什么规定？
3、指出上述联合体协议内容中的错误之处，说明理由或写出正确做法。
-
某水利工程，在施工图纸没有完成前，业主将该工程发包给一家总承包单位，因设计工作还未完成，所以承包范围内待施工的工程虽性质明确，但是还难以确定工程量。为了减少双方的风险，双方通过协商，决定采用总价合同形式签订施工合同。合同中的部分条款如下：
（1）乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
（2）甲方向乙方提供施工场地的水文与工程地质、地下主要管网路线以及施工设计图纸等资料，供乙方参考使用。
（3）乙方向监理工程师提供施工组织设计，经监理工程师批准后组织施工。
（4）乙方按监理工程师批准的施工组织设计组织施工，乙方不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
（5）无论监理工程师是否参加隐蔽工程的验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，乙方应按照要求进行开挖，并在检验合格后重新进行覆盖或者修复。检验如果合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方的损失并相应顺延工期。检验如果不合格，乙方则应承担由此发生的费用，但应顺延工期。
1、该合同条款中第1条合适吗？为什么？
2、该合同条款中第2条合适吗？为什么？
3、该合同条款中第4条合适吗？为什么？
4、该合同条款中第5条合适吗？为什么？
5、该工程采用总价合同形式是否恰当？为什么？
-
某市政府投资一水利工程建设项目，项目法人单位委托招标代理机构采用公开招标方式代理项目施工招标，并委托有资质的工程造价咨询企业编制了招标控制价。招投标过程中发生了如下事件：
事件1.招标信息在招标信息网上发布后，招标人考虑到该项目建设工期紧，为缩短招标时间，而改为邀请招标方式，并要求在当地承包商中选择中标人。
事件2.资格预审时，招标代理机构审查了各个潜在投标人的专业、技术资格和技术能力。
事件3.招标代理机构设定招标文件出售的起止时间为3个工作日；要求投标提交的保证金为120万元。
事件4.开标后，招标代理机构组建了评标委员会，由技术专家2人、经济专家3人、招标人代表1人、该项目主管部门主要负责人1人组成。
事件5.招标人向中标人发出中标通知书后，向其提出降价要求，双方经多次谈判，签订了书面合同，合同价比中标价降低2%。招标人在与中标人签订合同3周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。
1、说明工程造价咨询企业编制招标控制价的主要依据。
2、指出事件1中招标人行为的不妥之处，并说明理由。
3、说明事件2中招标代理机构在资格预审时还应审查哪些内容。
4、指出事件3、事件4中招标代理机构行为的不妥之处，并说明理由。
5、指出事件5中招标人行为的不妥之处，说明理由。
-
某水电开发公司投资建设一座水力发电厂工程建设项目，业主采用工程量清单招标确定某投标人为中标人，合同工期6个月，工期奖罚均为1万元/天。部分工程合同内容如下：
（1）开工之日前7天内支付合同价20%的材料预付款，预付款在最后2个月等额扣回。
（2）业主按承包商每月应得的工程款90%按月支付工程款，工程质量保证金为工程款的5%，竣工结算时一次扣留。
（3）月进度款最低签发金额为300万元，若不足与下月合并支付。
（4）施工期间，若材料价格与基期价格增减幅度在±5%以内，不予调整，若变化幅度超过5%，超过部分按实结算。
（5）项目1～6月计划完成工程量依次是4800m2、6800m2、5600m2、4300m2、6200m2、5800m2，综合单价1000元/m2。措施项目费60万元，于开工后前两个月末分两次平均支付。
（6）在3、4、5月甲方分别供应材料175万元、145万元、180万元。
（7）管理费和利润综合取费15%，规费税金综合费率14%。本案例中，人材机费、管理费、利润、规费均不含税。
施工期间发生如下事件：
（1）2月发生临时工程，业主确认增加计日工30工日，综合单价150元/工日。
（2）5月时，因水泥价格上涨，实际价格为440元/吨（原清单中该材料数量为1000吨，基期价格为350元/吨）。
1、该工程预计合同总价是多少？材料预付款是多少？
2、1～2月每月业主拨付的工程进度款各为多少？
3、3～4月每月业主拨付的工程进度款各为多少？
4、5～6月每月业主拨付的工程进度款各为多少？
5、办理竣工结算时，工程结算款是多少？
-
71－42.86＝42.85万元
第4月：100×（1000－1000×20%）/[（90%－20%）×1000]＝114.29万元
超过了预付款总金额，故4月扣回预付款为100－85.71＝14.29万元
注：本月扣回＝本月累计扣回－上月累计扣回
要算本月先算上月累计。
2.某承包商与业主签订的承包合同约定：工程合同价100万元；若遇物价变动，工程价款采用调值公式动态结算。该工程的人工费占工程价款的35%，水泥占23%，钢材占12%，石料占8%，砂料占7%，不调值费用占15%；工程施工中水泥、钢材涨价，其中，水泥价格增长20%，钢材价格增长15%，
问题：承包商可索赔价款多少?
-
某建设单位（甲方）拟建造一座过闸流量为80m3/s的泄洪闸，采用工程量清单招标方式由某施工单位（乙方）进行施工，闸门和启闭机等主要设备由甲方另行招标。甲乙双方签订的施工合同摘要如下：
一、协议书中的部分条款
签约合同价：人民币（大写）陆仟陆佰捌拾玖万元整（￥66890000.00元）。
承包人项目经理：在开工前由承包人采用内部竞聘方式确定。
工程质量：甲方规定的质量标准。
二、专用条款中有关合同价款的条款
1.合同价款及其调整
本合同价款采用总价合同方式确定，除如下约定外，合同价款不得调整。
（1）当工程量清单项目工程量的变化幅度在10%以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价。
（2）当工程量清单项目工程量的变化幅度在10%以外时，其综合单价以及对应的措施费可作调整，调整方法为：由监理人对增加的工程量或减少后剩余的工程量测算出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。
（3）当材料价格上涨不超过5%、机械使用费不超过10%时，不做调整。 2.合同价款的支付
（1）工程预付款：于开工之日支付合同总价的10%作为预付款。工程实施后，预付款从工程后期进度款中扣回。
（2）工程进度款：工程进度款按月结算，发包方按每次承包方应得工程款的90%支付。为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。
（3）竣工结算：工程竣工验收后，进行竣工结算。结算时按全部工程造价的3%扣留工程质量保证金。在保修期（50年）满后，质量保证金及其利息扣除已支出费用后的剩余部分退还给乙方。三、补充协议条款
在上述施工合同协议条款签订后，甲乙双方又接着签订了补充施工合同协议条款。摘要如下：
补1.泄洪闸顶部需建造一座反映当地风土人情的雕塑；
补2.闸顶人行交通桥的护栏由普通钢护栏改为不锈钢护栏；
补3.工程所用水泥均要采用当地某知名品牌的水泥。问题：
1.按计价方式不同，水利工程施工合同分为哪些类型?合同文件的优先顺序是什么?
2.对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程中又必须进行的工程内容，承包商应如何处理?
3.在组织进场期间，发包人提供场地延误7天时间，故承包人以此为由，立即将人员、设备、设施等进场资源全部撤离现场，并向发包人发出通知：由于你方提供场地延误己构成违约，我方根据《合同法》有关规定，提出答案除合同，并要求赔偿由于答案除合同对我方造成的费用和利润损失，希望你方在合同规定时间给以支付。
4.为了降低成本，乙方未经任何许可，将所承包工程基础处理、闸门混凝土浇筑等工程分包给当地的施工企业。监理人发现后，认为分包已成事实，井考虑到工期非常紧，要求该施工企业补报项目分包申请报告，并经审查，承包人所选分包人具备承包能力，同意分包。你认为监理人的做法是否妥当?请说明理由。
-
变更与索赔
某引水渠工程长5km，渠道断面为梯形开敞式，用浆砌石衬砌。采用单价合同发包给承包人A。合同条件依据《水利水电标准施工招标文件》。合同开工日期为2018年3月1日。合同工程量清单中土方开挖工程量为100万m3，单价为20元/m3。合同规定工程量清单中项目的工程量增减变化超过20%时，属于变更。在合同实施过程中发生以下事件：
事件1：项目法人采用专家建议并通过专题会议论证，拟采用现浇混凝土板衬砌方案。承包人通过其他渠道得到信息后，在未得到监理人指示的情况下对现浇混凝土板衬砌方案进行了一定的准备工作，并对原有工作（如石料采购、运输、工人招聘等）进行了一定的调整。但是，由于其他原因现浇混凝土板衬砌方案最终未予正式采用实施。承包人在分析了由此造成的费用损失和工期延误基础上，向监理人提交了索赔报告。事件2：合同签订后，承包人按规定时间向监理人提交了施工总进度计划并得到监理人的批准。但是，由于6－9月四个月为当地雨季，降雨造成了必要的停工、工效降低等，导致实际施工进度比原施工进度计划缓慢。为保证工程按照合同工期完工，承包人增加了挖掘、运输设备和衬砌工人。由此，承包人向监理人提交了索赔报告。
事件3：渠线某段长500m为深槽明挖段。实际施工中发现，地下水位比招标资料提供的地下水位高3.10m（属于发包人提供资料不准），需要采取降水措施才能正常施工。据此，承包人提出了降低地下水位措施并按规定程序得到监理人的批准。同时，承包人提出了费用补偿要求，但未得到发包人的同意。发包人拒绝补偿的理是：地下水位变化属于正常现象，属于承包人风险。在此情况下，承包人采取了暂停施工的做法。
事件4：在合同实施中，承包人实际完成并经监理人签认的土方开挖工程量为130万m3，经合同双方协商，对超过合同规定百分比的工程量按照调整单价23元/m3结算。工程量的变化未发生39.6款规定的施工组织和进度计划调整引起的价格调整。问题：
1.承包人是否可以就事件1和事件2项发包人提出索赔?
2.事件3中，承包人是否有权得到费用补偿?承包人的行为是否符合合同约定?
3.事件4中，承包人是否有权延长工期?承包人有权得到土方开挖多少价款?
-
合同争议的处理
2017年，某供水公司投资一供水水源项目。为了避免售水的市场风险，供水公司在2017年2月15日与企业甲依照法定程序以价格0.35元/m3依法签订了供水合同。考虑到该供水工程建设难度较大，合同约定：若供水工程建成，则供水公司应按照合同约定价格给企业甲供水；若供水工程项目取消，则所签合同不发生任何效力。项目建设过程不涉及供水线路改造。
2018年6月15日，供水水源项目建成并投入运行。供水公司考虑到供水市场水资源紧缺现象，以及与甲企业签订的供水单价过低，于2018年5月31日以0.5元/m3的价格将水全部售于乙企业。签订合同时，企业乙并不知道供水公司已与企业甲签订了供水合同。问题：
1.根据合同法的有关规定，供水公司与企业甲签订的合同属于哪种合同生效的情形?
2.供水公司供水工程完工后，企业甲要求供水，供水公司的答案释是，在供水工程完工前，与企业甲所签供水合同并未生效，因此，供水公司不受此约束，将水以更高的价格售于企业乙是合情合理的，试根据《合同法》的有关规定，说明供水公司的说法是否正确?
3.若企业甲坚持要求供水的主张，可考虑哪种争议答案决方式?法院是否应予以支持企业甲的诉讼?
4.若供水公司供水给企业甲，应向企业乙承担什么责任?
-
某大型防洪工程由政府投资兴建。项目法人委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司依据有关规定确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60天。
项目法人对招标代理公司提出以下要求：为避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请方式招标。
项目施工招标信息发布后，共有9家投标人报名参加投标。项目法人认为报名单位多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名单位的资质条件、业绩进行资格审查。开标后发生的事件如下：
事件1：A投标人的投标报价为8000万元，为最低报价，经评审推荐为中标候选人。
事件2：B投标人的投标报价为8300万元，在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%。
事件3：C投标人投标保函有效期为70天。
事件4：D投标人投标文件的投标函盖有企业及其法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章。
事件5：E投标人与其他投标人组成联合体投标，附有各方资质证书,但没有联合体共同投标协议书。
事件6：F投标人的投标报价为8600万元，开标后谈判中提出估价为800万元的技术转让。
事件7：G投标人的投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。
1、项目法人对招标代理公司提出的要求是否正确？说明理由。
2、分析A、B、C、D、E、F投标人的投标文件是否有效或有何不妥之处？说明理由。
3、G投标人的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为，项目法人可如何处理？
4、该项目中标人应为哪一家？合同价位多少？
-
某省属重点水利工程项目计划于2004年12月28日开工，由于坝肩施工标段工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20-22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。
在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招标监督管理办公室主持进行了公开开标。
评标文员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标文员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业，11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。
1、企业自行决定采取邀请招标方式是否妥当？说明理由。
2、C企业和E企业投标文件是否有效？分别说明理由。
3、指出开标工作的不妥之处，说明理由。
4、指出评标文员会成员组成的不妥之处，说明理由。
5、招标人确定A企业为中标人是否违规？说明理由。
6、合同签订的日期是否违规？说明理由。
-
背景资料：
西部某地区为改善城市水资源条件，解决居民用水与灌溉用水短缺等问题，拟新建一座大型泵站提升江水，促进当地生活发展，工程任务以供水为主。
该泵站工程为大（1）型工程，泵站水泵总装机容量12×40MW，目前处于可行性研究阶段，其可行性研究估算部分成果如下：建筑工程投资184760.57万元（18.4亿），机电设备及安装工程中设备费124491.61万元（12.4亿）、安装费11816.19万元（1.1亿），金属结构设备及安装工程设备费1726.93万元、安装费12763.71万元（1.2亿），施工临时工程投资55011.40万元（5.5亿），工程勘察设计费45192.21万元（4.5亿）。机电结构设备及安装费用初步成果见表1-4-1，金属结构设备及安装费用初步成果见表1-4-2。
表1-4-1 机电结构设备及安装费用初步成果表
表1-4-2 金属结构设备及安装费用初步成果表
（1）建设管理费费率表见表1-4-3。
简化计算公式为：一至四部分建安工作量×该档费率+辅助参数。（2）工程建设监理费采用的计算公式为工程建设监理费=监理费收费基价×专业调整系数×复杂程度调整系数×附加调整系数本工程专业调整系数为1.2，复杂程度调整系数为1.15，附加调整系数为1.0，监理费收费基价见表1-4-4。表1-4-4 监理费收费基价表 单位：万元
（3）该泵站的联合试运转费费用指标按60元/kW计算。
（4）生产准备费中包含的各项目及计算方法如下：
1）生产及管理单位提前进厂费：枢纽按一至四部分建安工作量的0.15%～0.35%计算，大（1）型工程取小值，大（2）型工程取大值；引水工程视工程规模参照枢纽工程计算；河道工程、除险加固工程、田间工程原则上不计此项费用，若工程含有新建大型泵站、泄洪闸、船闸等建筑物时，按建筑物投资参照枢纽工程计算。
2）生产职工培训费：按一至四部分建安工作量的0.35%～0.55%计算，本工程取上限。
3）管理用具购置费：枢纽按一至四部分建安工作量的0.04% ～0.06%计算，大（1）型工程取小值，大（2）型工程取大值；引水工程按建安工作量的0.03%计算；河道按建安工作量的0.02%计算。
4）备品备件购置费：按占设备费的0.4%～0.6%计算，大（1）型工程取下限，其他工程取中、上限。注意：①设备费应包含机电设备、金属结构设备以及运杂费等全部设备费。②电站、泵站同容量、同型号机组超过一台时，只计算一台的设备费。
5）工器具及生产家具购置费：按设备费的0.1%～0.2%计算，枢纽工程取下限，其他工程取中、上限。
（5）科研勘测设计费中工程科学研究试验费按照一至四部分建安工作量的百分率计算，其中枢纽和引水工程取0.7%，河道工程取0.3%。
（6）其他费用仅包含工程保险费，工程保险费按一至四部分投资的0.45%～0.5%计算，本工程取上限。
（7）基本预备费为工程一至五部分投资合计的5%，价差预备费不计。
问题：
1 .计算建设管理费。
2 .计算工程建设监理费。
3 .计算联合试运转费。
4 .计算生产准备费。
5 .计算科研勘察设计费。
6 .计算独立费用。
7 .工程部分基本预备费及静态投资（保留两位小数）。
-
背景资料：
某企业拟新建一水利项目。
1、项目建设期1年，运营期10年，。项目的建设投资为2200万元（包含可抵扣进项税200万元），全部形成固定资产，建设投资在建设期均衡投入。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。
2、项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。
3、项目运营期达产年份不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税的10%计取。项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。
4、运营期第1年销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份。
5、企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。
（计算结果保留两位小数）
问题：
1 .列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税额。
2 .列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税。
3 .进行项目投资现金流量表（第1～4年）的编制，并填入表1.16项目投资现金流量表中。
表1.16 项目投资现金流量表
4 .假定计算期第4年（运营期第3年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目的可行性。
-
背景资料：
某水库目前处于可行性研究阶段（看清题目，可研），以供水、灌溉为主，兼具防洪等其他功能，工程所在地属于三类区。其挡水建筑物为黏土心墙堆石坝，设计选用某料场取心墙料（Ⅲ类土）。由于坝址附近未找到合适料源，最近的料场距坝址12km（图3-3-1），开采使用2m3液压挖掘机配15t自卸汽车运输上坝，并采用7t羊角碾压实，设计干容重为1.63t/m3。拟采用的土料场为已建成料场，本工程不产生剥离料。
补充：容重=密度×重力加速度，即γ=ρ×g，1.63（t/m3）×9.8=1.63（t/m3）×9.8=15.97（kN/m3）柴油按2990元/t的材料基价计算其他直接费、间接费和利润，材料预算价格与基价的差值部分以补差形式计取税金后计入相应工程单价中。基础资料见表3-3-1。台时费定额表中已按汽油、柴油基价计算台时费，具体见表3-3-2。汽车的运输定额适用于水利工程施工路程10km以内的场内运输。运距超过10km时，超过部分按增运1km的台时数乘0.75系数计算。土石方松实系数换算表见表3-3-3，相关定额见表3-3-4。
注：1、松实系数是指土石料体积的比例关系。供一般土石方工程换算时参考。
2、块石实方指堆石坝坝体方，块石松方即块石堆方。
表3-3-4相关定额表
一-37 2m3挖掘机挖土自卸汽车运输 适用范围：露天作业 工作内容：挖装、运输、卸除、空回。
（2）Ⅲ类土
三-19土石坝物料压实 工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯边及坝面各种辅助工作。
（1）自料场直接运输上坝1.63（t/m3）×9.8=1.63（t/m3）*9.8=15.97（kN/m3）
①土料
注：1、一般土料压实的土料运输（自然方）为118m3。2、本节定额零星材料费计算基数不含土料及砂石料运输费。
问题：
1 .试计算料场取料运输上坝的基本直接费（元/m3）以及这一工序的柴油材料补差费用（元/m3）。
2 .试计算该堆石坝黏土心墙的土方填筑单价（元/m3）。
3 .该堆石坝心墙设计工程量为179400m3。假设料场心墙料开采的损耗系数为0.1，即料场每开采出100m3土料，存在10%的土料无法满足填筑要求。料场规划系数为1.3，即考虑料场勘查深度等其他因素的影响，料场储量需要以上基础上另外考虑一个规划系数。请问料场计算储量达到多少万立方米（自然方）时才能满足设计供应要求？
-
背景资料：
中部某省水资分布不均匀，其中省内东部部分地区受地理环境等因素的制约，水资源较为匮乏，当地一直以来都存在不同程度的用水难、吃水难等问题，给当地群众的生产生活带来诸多不便。为促进水资源合理调配，实现区域内水资源的优化配置，地方政府近年来持续加大引供水工程建设投入，现拟建设一项大型跨流域引水工程，向该缺水地区引调水。
该工程目前正处于初步设计阶段，其中一段引水隧洞的主要设计方案及参数如下：隧洞长350m，设计开挖断面60㎡，岩石级别为Ⅹ级，该段洞挖工程的水平夹角约为3°。施工方法为采用三臂液压凿岩台车钻孔，2m3装载机装10t自卸汽车运输出渣，运输距离0.5km。
初步设计概算部分资料如下：
（1）该工程所在地区为一般地区，人工预算单价见表3-2-1。
（2）材料预算价格见表3-2-2。
其中，柴油、炸药分别按2990元/t、5150元/t取基价，当预算价高于基价时，按基价进入单价计算并取费，预算价与基价的差值以材料补差形式计算，列入单价表并计取税金。
（3）施工机械台时费及柴油耗量见表3-2-3。
（4）其他直接费费率为4.70%。
（5）间接费费率为9.50%。
（6）利润为7.00%。
（7）税金为9.00%。
问题：
1 .该洞挖工程水平夹角3°，因此适用平洞石方开挖定额。根据设计方案，运输出渣选用编号为【20530】的水利建筑工程概算定额，计算运输出渣的基本直接费和材料补差，完成表3-2-4。
2 .根据设计方案，石方开挖选用编号为【20246】的水利建筑工程概算定额，计算石方开挖单价并完成表3-2-5。
3 .计算该段引水隧洞洞挖的建筑工程投资。
以上计算结果均保留两位小数。
-
背景资料：
某项目采用公开招标方式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定：2018年10月20日下午17:30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，投标单位需提供投标保证金20万元。
在2018年10月20日，A、B、C、D、F五家投标单位在下午17:30前将投标文件送达，E单位在次日上午8:00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。
在10月20日上午10:25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。
开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、F五家承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。
在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处没有投标单位公章和法定代表人印章或签字。
评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。
招标人委托评标委员会确定中标人，经过综合评定，评标委员会确定A单位为中标单位。
问题：1 .在招标投标过程中有何不妥之处？说明理由。
2 .B单位向招标人递交的书面说明是否有效？
3 .在开标后，招标人应对C单位的投标书作何处理，为什么？
4 .投标书在哪些情况下可作为废标处理？
5 .招标人对E单位的投标书应做如何处理，理由是什么？
-
背景资料：
某施工单位与业主签订了某高速公路的施工合同，合同工期为110天（5月1日～8月18日）。
合同中约定：
（1）人工单价为90元/工日。（2）人员窝工补偿单价，按照50元/工日计算。（3）发包方原因造成机械闲置，其补偿单价按照机械台班单价的50%计算。（4）因甲方的责任事件导致的工人窝工和机械闲置，应补偿现场管理费，按人工费和机械费之和的5%计算现场管理费。（5）工期每提前（或拖延）1天，奖励（或罚款）3000元（含税金）。（6）各项工作实际工程量在清单工程量变化幅度±15%以外的，调价系数为0.95和1.05。项目开工前，施工方提交了施工方案及施工进度计划（施工进度计划如图5－1所示），所有工作都按最早开始时间安排，并获得监理工程师的批准。
图5－1 施工进度计划（天）
根据施工方案及施工进度计划，工作A、B、I需要使用同一台机械施工。该机械的台班单价为1000元/台班。
施工过程中发生如下事件：
事件1：5月1日由于现场停电，工作A迟开工5天，施工方10名工人窝工5天。
事件2：工作C施工中，因设计方案调整，导致C工作持续时间延误10天，造成施工方人员窝工100个工日。
事件3：工作E由于设计变更工程量由150m3（综合单价400元/m3）增至170m3。
事件4：工作H施工中，正逢夏季炎热天气，工作效率下降，使该工作拖延5天，多用工20个工日。
事件5：工作I施工中，承包商采购了业主推荐的某设备制造厂生产的工程设备，设备到场后检验发现缺少一关键配件，使该设备无法正常安装，导致工作I作业时间拖延2天，窝工人工费损失2000元，窝工机械费损失1500元。
上述事件发生后，施工方及时向发包方提出了索赔。
（计算过程和结果均以元为单位，结果取整）
问题：1 .请在网络图中补充虚箭线，以满足工作A、B、I需要使用同一台机械施工的要求。开工前的进度计划中哪些工作为关键工作？事件二发生后原关键线路是否发生了变化？
2 .施工方是否可以分别就事件1～5提出工期和费用索赔？说明理由。
3 .施工方可得到的合理工期补偿为多少天？该工程项目的实际工期是多少天？工期奖罚款是多少？
4 .各项事件中，施工方可得到的费用补偿分别是多少？
-
背景资料中部某省为提高当地某流域水资源利用效率，增强水资源调节能力，拟建设一座大型水 库工程，该水库工程以供水和灌溉为主要任务，兼顾防洪。
建设单位委托某设计院正在开展可行性研究，该设计院建设征地移民安置专业的可行性研究阶段征地实物调查报告部分成果如下：
本工程永久占地 900 亩，临时用地 1200 亩，临时用地的使用年限为 6 年，所有永久占地和临时用地均为耕地，耕地上作物的种植方式为单作，该地区目前人均分配耕地为 1.2 亩。当地政府发布的近 3 年本地区耕地年产值资料见表 1-6-1。
中华人民共和国国务院令第 679 号通过的《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》作如下修改：将第二十二条修改为"大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费，实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行。"
据悉，该省关于征收土地补偿费和安置补助费的相关规定如下：大中型水利水电工程建设征收耕地的，征收耕地的补偿补助单价应按该耕地被征收前 3 年平均年亩产值和相应的倍数计算。土地补偿单价倍数为 10，安置补助单价倍数为 8。
土地补偿费=被征收地亩数×平均年亩产值×补偿倍数
安置补助费=需要安置的人数×平均年亩产值×补偿倍数
另外，根据相关资料测算，本地区土地复垦工程费为每亩 16000 元。
问题：
1.征地移民补偿投资包括哪几部分。
2.计算本工程征收土地补偿费。
3.计算本工程安置补助费。
4.计算本工程征用土地补偿费。
5.计算本工程征用土地复垦费。
6.计算本工程青苗补偿费。
7.分别给出本工程永久占地和临时用地综合单价。
金额单位为万元，计算结果均保留两位小数。
-
背景资料某专业工程公司承包某水电站的土方工程，由施工机械一台完成，工程量为 6000m3，有两种方案：
A 购买进口机械，购置费 100 万元/台，寿命期 12 年，期末残值率 10%；每 4 年大修一次，每次大修费 6 万元/台，经常修理费为 0.5 万元/台·年；年运行费为 4 万元/台；台班产量 100m3/台班；
B 购买国产机械，购置费 40 万元/台，寿命期 8 年，期末残值率 5%；每 3 年大修一次，每次大修费 5 万元/台，经常修理费为 1 万元/台·年；年运行费为 6 万元/台；台班产量 80 m3/台班。
两种机械每年正常的工作台班为 200 台班。土方工程全费用单价按 20 元/m3 考虑。
问题：
1.计算两种机械的年度费用。（考虑资金时间价值，行业基准收益率取 10%）
2.台班单价按年度费用除年工作台班计算，假设机械计划每天安排一班，该工程的计划工期为 60 天，为按计划完工可采取加班方式赶工（即每天两班，加班按四舍五入取整），加班时工作效率降低 15%，加班时台班单价不变，计算两种机械按计划完工时完成该工程的机械费并选择施工机械。
3.不考虑加班，计算两种机械的年产值，从寿命周期成本理论的角度，用费用效率法优选方案。
（问题 1～问题 2 的计算结果均保留两位小数，问题 3 的计算结果均保留三位小数）
-
背景资料某水利工程施工用水设一个取水点三级供水，各级泵站出水口处均设有调节池，水泵能量利用系数K取0.8，供水损耗率8%，供水设施维修摊销费取0.03元/m3。
问题：计算施工用水综合单价。
-
背景资料某省使用国有资金投资的堤防专项整治工程，经过相关部门批准拟采用邀请招标方式进行施工招标。招标人于2023年10月8日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E五家投标人发出投标邀请书，其中说明，10月12～18日9至16时在该招标人总工办领取招标文件，11月8日14时为投标截止时间。该五家投标人均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但投标人A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。
开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于投标人A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E四家投标人投标，并宣读该四家投标人的投标价格、工期和其他主要内容。
评标委员会委员共由7人组成，其中招标人代表2人，本系统技术专家2人、经济专家1人，外系统技术专家1人、经济专家1人。
在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对其施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表希望投标人B再适当考虑一下降低报价的可能性。
按照招标文件中确定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低的顺序依次为B、D、C、E，故评标委员会确定投标人B为中标人。投标人B为外地企业，招标人于11月20日将中标通知书以挂号方式寄出，投标人B于11月24日收到中标通知书。
由于从报价情况来看，4个投标人的报价从低到高的顺序依次为D、C、B、E，因此，从11月26日至12月21日招标人又与投标人B就合同价格进行了多次谈判，结果投标人B将价格降到略低于投标人C的报价水平，最终双方于12月22日签订了书面合同.
问题：
1.从招标投标的性质来看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？
2.从所介绍的背景资料来看，在该项目的招标投标程序中有哪些不妥之处？请逐一说明原因。
-
背景资料：某一工程项目，泥水盾构机施工工艺，业主通过工程量清单招标确定某承包商为中标人，并签订了工程合同，工期为34个月。由于项目工期较长业主又急于投入使用，在合同中规定，工期每提前(或拖后)1个月(按30天)奖罚金额为30万元。其中，管片厂由业主分包给乙，按照合同要求分包商的管片供应要满足承包人的施工进度。该承包商编制的初始网络计划如下图，得到了监理工程师的认可。
在工程实施过程中发生了如下事件：
事件1:在盾构始发井(A工作)开挖过程中，因承包人挖掘机等施工设备不满足施工需要，应监理人要求更换施工设备，停工10天，造成人员窝工100个工日。
事件2:在盾构掘进入江前期过程(工作C)中，遇到了地勘资料里没有注明的巨大孤石地段1公里，导致掘进速度下降，刀头更换次数增加，且在一次刀头更换过程中，因技术人员入仓后人闸螺栓意外断裂关闭，造成人员受伤，抢救。整个事件导致工期拖延1个月，更换刀头、人员救治等支出费用合计85万元，承包人向监理工程师及时提出了索赔。但是，工程师经核查认定，其中15万元为刀头正常磨损的费用，故费用损失认定70万元并报业主。
事件3:在管片拼装(工作B)工程中，承包人发现管片尺寸误差超过设计标准允许的范围，导致停工10天，人员窝工150工日，盾构停止掘进经核算每天经济损失10万元并经监理工程师认可。
事件4:在泥土外运(D工作)的过程中，输送带出现故障，维修40天，人员窝工200工日。
事件5:为压缩工期，承包人经监理工程师同意，盾构接收井工作(J工作)采取赶工措施，压缩工期1个月，赶工费合计20万元。
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
问题：
1.在上述事件中，承包人可以就哪些事件向业主提出工期补偿和费用补偿要求?为什么?
2.该工程的新合同工期是多少?实际施工工期是多少?工期奖罚金额为多少?
3.假设工程所在地人工费标准为200元/工日，窝工费补偿标准为日工资单价的50%,业主责任事件导致的人员窝工、机械闲置取现场管理费5%,规费和税金的综合取费为15%。则该工程结算时，承包人应得索赔款是多少?(费用索赔计算结果保留小数点后三位)
-
钢筋混凝土结构中，钢筋与混凝土两种材料结合在一起共同工作，下列说法错误的是（ ）。
-
具有独立基础的框、排架结构，当设置伸缩缝时，以下设置原则何为正确?（ ）
-
经室内试验测定，一岩块的饱和单轴抗压强度为65MPa，该岩块属于( )。
-
根据地下水的埋藏条件，可将地下水分别上层带水（包气带水）、潜水及（）。
-
透水率是以吕荣值(Lu)为单位表们*岩体渗透性的指标，表示使用灌浆材料作为试验流体时地层的渗透系数，1LU相当于渗透系数( )。
-
岩石的基本类型可分为岩浆岩(火成岩).沉积岩、变质岩,下列属于变质岩的是()
-
某引水隧洞直径6m,采用钻爆法施工,经施工地质判别围岩为Ⅲ类,支护类型选择（ ）是合适的。
-
在天然砂料作为混泥土细骨料的质量技术指标中，含沙量宜小于（）。
-
碱性岩石制作的骨料与沥青黏附性能好，且有比较成熟的工程经验，因此目前工程多采用（）制作沥青混泥土骨料。
-
按细度模数的大小，可将砂分为粗砂、中砂、细砂和特细砂普通混凝土用砂宜为细度模数()的中砂。
-
在大体积混凝土设计中，选择三、四级配混凝士的目的是（）。
-
在水利水电工程地质勘察中，需研究()的露陷性。
-
聚苯乙烯泡沫塑料用做像保湿隔热材料时，其最高使用度约为()℃
-
水泥强度等级42.5R中的“R”代表该水泥为()
-
碳素结构钢()具有较高的强度和良好的塑性、韧性，广泛用于建筑结构中。
-
土工合成材料耐久性不包括（）。
-
水利水电工程永久性水工建筑物级别，根据工程等别或永久性水工建筑物的分级指标，划分为()级。
-
岩基上的重力压力和其他荷载的作用下，主要依靠自身重量在地基上产生的()来满足抗滑稳定要求。
-
混凝土重力坝通常将坝体混凝土按不同工作条件分区，合理划定不同混凝土的特性指标，如上下游最低水位以下坝体外部表面混凝土等级的主要控制因素是强度和()。
-
土石坝根据坝高可分为低坝、中坝和高坝，坝高()以上为高坝。
-
土质防渗体与坝壳料之间，根据需要与土料情况可以只设反滤层，也可以同时高为反滤层和（）。
-
拱坝坝体稳定主要依靠()。
-
根据《内河通航标准》(GB50139-2014)，船闸级别按同行最大船舶吨级划分为()级
-
按闸室结构分类，水闸可分为（）
-
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，水库土石坝级别确定为2级，当坝高超过（）时，其级别可提高一级。
-
防洪工程保护对象的防洪标准为50年一遇，其堤防永久性水工建筑物的级别应为()
-
混凝土重力坝坝体布置应结合枢纽布置全面考虑，宜首先考()的布置。
-
堤坝宽度应根据防汛，管理、施工、构造及其他要求确定，1级堤防堤顶宽度不宜小于()
-
水闸闸室两侧兼有挡土、减少水平边荷载及延长侧向防渗长度的建筑物为()
-
面板堆石坝体填筑时，对堆石区填筑科的质量、级配、压实标准等要求最高的()。
-
在事故闸门关闭时，防止压力管道内产生过大负压的是()
-
涵洞构造中能够防止洞壁外围产生集中渗流的是()
-
某水电站规划装量为1200MW，运行水头范围在90-120m之间，电站的拟选用4台相同容量的水轮发电机组，最合适的水轮机型式是()
-
水轮发电机的型号SF190-40/10800中，190表示()
-
电气设备主要分为电气一次设备和电气二次设备，以下不属于电气一次设备的是（ ）。
-
母线是发电厂和变电站用来连接各种电气设备，汇集、传送和分配电能的金属导线，分为硬母线和软母线，以下不属于硬母线类型的是()
-
为适应较大位移，在两节钢管之间设置的联接部件的是（）
-
铸铁闸门是式小型闸门，主要靠()来开启和关闭。
-
在土方开挖工程中,当开挖土层厚度为0.5m、运输距离为300~500m时,首选()作为合理经济的施工设备
-
施工导流方式一般分为()
-
土石坝填筑施工中,含铄及不含铄的粘性土的填筑标准应以最优含水率和()作为设计控制指标。
-
截流工程在戗堤全线上设置防渗体的工作,称为()。
-
在坚硬、中等坚硬且较完整的岩体中进行隧洞开挖时,宜选用()隧洞掘进机。
-
管井法降水一般适用于渗透系数为（）M/D的底层
-
某工程筹建期13个月，工程准备期12个月，主体工程施工期32个月，工程完建期8个月。工程施工总工期为（）个月。
-
水利工程施工现扬的防洪、泄洪设施等主要设备施工用电为()类负荷。
-
隧洞灌浆时,一般先进行()施工。
-
中型凿岩台车一般用于开挖()断面。
-
施工总布置方案应贯彻执行（）的方针。
-
根据水利工程施工特点和机械分类，土石方机械不包括（）。
-
钢筋加工一般要经过四道工序，下列说法正确的是()
-
高压喷射灌浆形成凝结体的形状与喷嘴移动方向和持续时间有密切关系，要形成柱状体则采用()
-
某水利工程项目进度控制工程师事先绘制进度计划的S形曲线，在项目施工过程中，每隔一定时间按项目实务进度情况绘制完工进度的S形曲线，并与原计划S线进行比较，如图所示，以下说法错误的是( )。
-
根据《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)，编制设计工程量是( )。
-
根据《水利水电工程设计工程量计算规定XS3282005),施王导流工程与永久建筑物相结合部分（）
-
根据《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005),关于钻孔灌浆设计工程量,以下说法正确的是()。
-
根据《水利水电工程设计工程量》(SL328-2005),砌筑工程量按()分别计算。
-
根据《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005),疏泠浚工程量的计算()
-
起重机滑触线的计量单位是()。
-
根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2017),夹有孤石的土方开挖,大于()m3的孤石按石方开挖计量。
-
根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)，斜井石方开挖一般适用范围是()
-
下列岩石属于岩浆岩（火成岩）的有（）
-
当水库库区产生某些不利的地貌地质因素时，可能产生的工程地质问题有（）
-
试验测得一土料场以下数据,符合均质土坝填筑料质量要求的有()
-
建筑材料按材料的化学成分可分为()
-
钢材的主要性能包力性之性能和工艺性能,其中工艺性能主要有（）。
-
挡水建筑物的功能是拦截江河、雍高水位、形成水库或约束水流、阻挡潮汐等,下来属于挡水建筑物的有( )。
-
对于以下()永久性水工建筑物,经论证后建筑物级别可高一级,但洪水标准不予提高。
-
根据水利部发布的《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总2014429号文),水利工程按工程搅为()三大类。
-
关于拱坝特点说法误的有()
-
水泵机组包括（）
-
按工作性质,水的钢闸门可分为()
-
堆石坝施工时，推石料利砂砾石料填筑施工前,先进行碾压试验来确定（ ）等碾压施工参数。
-
碾压混凝土坝采用通仓薄层浇筑，施工碾压厚度通常为()cm。
-
混凝土搅拌机按搅拌方式分为()。
-
土石方平衡调配的的基本原则是()
-
土方开挖的一般要求主要有()
-
下列关于施工网络计划时间参数计算说法正确的有()
-
根据《水利工程工程量清单计价规范》，以“㎡”为计量单位的项目有（ ）。
-
水库渗漏的基本形式包括（ ）。
-
以下地质构造条件对水库渗漏的影响说法正确的有（ ）。
-
决定水库库岸坍塌的内因有（ ）
-
排水孔.减压井或其他排水设施一般布置在防渗帷幕（ ）和两岸边坡 。
-
对库岸的破坏最为显著的作用为（ ）
-
下列属于水库淤积防治措施的有（ ）。
-
河水挟带的固体物质，包括（ ）。
-
对水库诱发地震的特点，说法正确的有（ ）。
-
当水库库区产生某些不利的地貌地质因素时，可能产生的工程地质问题有（ ）。
-
以下根据地质条件，对大坝选址的说法正确的有（ ）
-
水工建筑中渗透系数（K）小于（ ）为隔水层。
-
土体内的细颗粒由于渗流作用在粗颗粒孔隙通道内移动的现象为（ ）。
-
坝基防治深厚砂砾石地基渗透变形的有效措施主要为（ ）。
-
黄土地区，边坡的主要破坏形式为（ ）。
-
下图所示的边坡处理方式属于（ ）。
-
层状结构岩体的破坏类型主要有（ ）。
-
抽水蓄能电站地下岔管段要求最小主应力要大于岔管处的内水压力至少为（ ）倍。
-
形成涌水与突泥的必需条件为（ ）
-
沼气的浓度达到（ ）以上，会发生爆炸。
-
围岩加固的措施，主要包含（ ）。
-
基岩中含有较多的（ ）时，表现为高可塑性和胀缩性。
-
软土地基一般进行地基处理采用（ ）。
-
根据红黏土“上硬下软”的工程特性，在进行施工中应注意（ ）。
-
在水利水电工程地质勘察中，需研究（ ）的湿陷性。
-
在回填土中，一般认为土的颗粒越细，排水速度（ ），含水率越大。
-
建筑材料按材料的化学成分可分为（ ）。
-
Ⅱ型硅酸盐水泥代号为P·Ⅱ，指掺合料的掺量不超过水泥质量的（ ）。
-
通常要求普通硅酸盐水泥的初凝时间和终凝时间（ ）
-
水泥初凝时间不合要求，该水泥（ ）；终凝时间不合要求，视为（ ） 。
-
判定硅酸盐水泥是否废弃的技术指标是（ ）。
-
一般认为水泥的比表面积越大，水泥的硬化速度（ ）。
-
下列水泥掺合料中属于活性材料的有（ ）。
-
大体积混凝土不宜选用（ ）。
-
受反复冻融的结构混凝土应选用（ ） 。
-
有抗化学侵蚀要求的混凝土多使用（ ）。
-
热轧钢筋的级别提高，则其（ ）
-
钢的牌号由代表屈服点的字母.屈服点数值.质量等级符号.脱氧方法符号等四个部分，F表示（ ）。
-
可用于预应力混凝土的钢筋有（ ）
-
如下图所示，σb表示钢筋的（ ）
。
-
钢材的屈强比愈小，则（ ）
-
木材使用时为避免变形或开裂而应控制的含水率指标是（ ）
-
汽油产品根据用途可分为（ ）。
-
一般来说，炸药的引爆冲能越小，其感度越（ ）。
-
第二类工业炸药不得在以下（ ）工作环境中使用。
-
混凝土的和易性指标包括（ ）。
-
大体积混凝土指结构物实体最小尺寸不小于（ ）的混凝土，还需考虑低热性要求，以利于避免产生裂缝。
-
水工结构大体积混凝土强度标准值一般采用90 d龄期（ ）保证率来进行工程设计。
-
混凝土的耐久性主要体现在（ ）
-
混凝土立方体抗压强度标准值fcuk是指（ ）。
-
用于普通混凝土的砂，最佳的细度模数为（ ）。
-
我国水工混凝土多按照（ ）状态的砂.石料来进行配合比设计。
-
水工混凝土配合比设计参数包括（ ）等。
-
混凝土中粗骨料最大粒径DM应不超过构件最小尺寸的（ ）。
-
拌制混凝土选用石子，要求连续级配的目的是（ ）。
-
现场配制C40混凝土，需对粗骨料（石子）进行强度检验。已知选用的石子试样2450g，标准施压后筛余量为2210g，则其压碎指标值为（ ）。
-
碾压混凝土的VC值太大，说明（ ）。
-
控制混凝土拌和物流动性的最主要因素是（ ）。
-
砂率指的是混凝土中砂占（ ）的比例。
-
碾压混凝土的工作性包含（ ）。
-
与普通混凝土相比，高强度混凝土的特点是（ ）
-
水下不分散混凝土在进行拌合时应该采用（ ）搅拌机。
-
在混凝土中掺入尼龙不能显著提高混凝土的（ ）。
-
在配置砂浆时，水泥强度等级应为砂浆强度等级的（ ）倍。
-
砂浆的和易性指标包含（ ）。
-
隔热效果最好的砌块是（ ）
-
大理石属于（ ）。
-
作为天然饰面石材，花岗石与大理石相比（ ）。
-
为了进行防渗处理，一般采用的土工材料为（ ）。
-
土石坝土质防渗体除了需要具有防渗性外，还应具有一定的（ ）。
-
水利工程中砌石原岩软化系数要求（ ）。
-
固体石油沥青的黏滞性用针入度指标越大（ ）。
-
游泳池工程优先选用的不定型密封材料是（ ）。
-
不宜用于水池.堤坝等水下接缝的不定型密封材料是（ ）。
-
在天然砂料作为混凝土细骨料的质量技术指标中，含泥量宜小于（ ）。
-
在大体积混凝土设计中，选择三.四级配混凝土的目的是（ ）。
-
挡水建筑物的功能是拦截江河.雍高水位.形成水库或约束水流.阻挡潮汐等，下列属于挡水建筑物的有（ ）。
-
水库总库容是指水库（ ）以下的静库容。
-
水利水电工程永久性水工建筑物级别，根据工程等别，划分为（ ）级。
-
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），水库土石坝级别确定为2级，当坝高超过（）时，其级别可提高一级。
-
防洪工程保护对象的防洪标准为50年一遇，其堤防永久性水工建筑物的级别应为（ ）。
-
对于以下（ ）永久性水工建筑物，经论证后建筑物级别可高一级，但洪水标准不予提高。
-
实体重力坝与其他类型的重力坝比较，以下说法正确的是（ ）。
-
W4表示抵抗静水压力的能力为（ ）。
-
重力坝早期承受荷载部位的混凝土28 d龄期抗压强度不得低于（ ）MPa。
-
下列属于温度控制措施的有（ ）。
-
重力坝同一浇筑块中混凝土的强度等级也不得超过（ ）种。
-
下图所示重力坝分缝型式为（ ）。
-
重力坝帷幕灌浆廊道一般布置在（ ）处。
-
碾压混凝土的含水量和水泥用量均少，一般都要加入粉煤灰或火山灰等混合材料，其外部碾压混凝土掺量一般小于胶凝材料总量的（ ）。
-
碾压混凝土胶凝材料的总量一般不宜低于（ ）kg/m³ 。
-
下图所示土石坝型式为（ ）。
-
土石坝坝防渗设施的主要作用有（ ）。
-
下图所示土石坝排水体型式可以发挥的作用有（ ）。
-
下图所示面板堆石坝构造示意图中2代表（ ）。
-
拱坝属于是（ ）结构。
-
水电站厂房系统中变电站一般包括（ ）。
-
水电站厂房垂直面上，根据工程习惯主厂房以（ ）为界，分为上部结构和下部结构。
-
Ⅱ级升船机的最大通航适应船舶吨级为（ ）t。
-
岩基上的重力坝在水压力和其他荷载的作用下，主要依靠自身重量在地基上产生的（ ）来满足抗滑稳定的要求。
-
混凝土重力坝通常将坝体混凝土按不同工作条件分区，合理规定不同混凝土的特性指标，如上、下游最低水位以下坝体外部表面混凝土等级的主要控制因素是强度和（ ）。
-
土石坝根据坝高可分为低坝.中坝和高坝，坝高（ ）以上为高坝。
-
土质防渗体与坝壳料之间，根据需要与土料情况，可以只设反滤层，也可以同时设反滤层和（ ）。
-
拱坝坝体稳定主要依靠（ ）。
-
根据《内河通航标准》（GB50139-2014），船闸级别按通航最大船舶吨级划分为（ ）级。
-
面板堆石坝坝体填筑时，对堆石区填筑料的质量.级配.压实标准等要求最高的是（ ）。
-
在事故闸门关闭时，防止压力管道内产生过大负压的是（ ）。
-
涵洞构造中能够防止洞壁外围产生集中渗流的是（ ）。
Copyright 2023 上海欣师教育科技有限公司