-
根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的事件是（）。
-
下列事件中，可以索赔利润的是（）。
-
根据《标准施工招标文件》规定，由于发包人原因导致工程试运行失败，可以补偿的内容是（）。
-
根据标准施工招标文件，承包人可索赔工期.费用和利润的情况不包括（）。
-
施工过程中，因发包人原因导致承包人工程返工，对承包人可以要求的补偿，下列描述正确的是（）。
-
下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，不可以获得工期补偿的是（）。
-
根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期.费用和利润补偿的索赔事件是（）。
-
根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。
-
工程索赔中最关键和最主要的依据是（）。
-
合同保函手续费为10万元，合同工期100天，合同履行过程中，因不可抗力事件使开工日期推迟10天，异常恶劣气候停工3天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工3天，发包人提供的材料不合格造成停工2天。上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为（）万元。
-
总部管理费的比率可以按照投标书中的总部管理费比率计算，一般为（）。
-
某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位租赁设备，台班单价800元/台班，租赁费为500元/台班，每台班分摊的施工机械进出场费是50元/台班，人工日工资单价为50元/工日，窝工工费20元/工日。合同履行中，因工程师指令延迟造成全场停工3天，造成人员窝工60个工日，机械窝工1个台班；同时业主指令增加一项新工作，完成该工作需要6天时间，机械6台班，人工120个工日，材料费15000元，则施工单位可向业主提出直接工程费补偿额为（）元。
-
下列关于索赔的说法中，错误的是（）。
-
某工程施工过程中发生如下事件：（1）因异常恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作日；（2）遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工日，处理不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元/工日，窝工补贴为100元/工日，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件》通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。
-
某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。
-
某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同；合同约定的土方工程价款为200万元，合同工期为30天。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方工程价款增加40万元，则施工方可提出的工期索赔为（）天。
-
共同延误的处理中，如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人（）。
-
已知原合同价款450万元，因发包人原因造成额外增加工程量60万元，若原合同工期15月，则可索赔工期为（）月。
-
关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。
-
关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。
-
在现场签证的过程中，现场签证表中的对签证金额的复核由（）完成。
-
工程延误期间遇到国家法律、行政法规和相关政策变化引起工程造价变化的，下列处理方法正确的包括（ ）。
-
采用计日工计价的变更工作，承包人按合同约定向发包人提交的复核资料包括（）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工费用的确认和支付，下列说法中正确的有（）。
-
当物价变化合同价款调整方法采用造价信息进行价格调整时，下列关于发承包双方承担风险的说法正确的有（）。
-
关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（）。
-
根据《标准施工招标文件》，赶工费用的主要内容包括（）。
-
按索赔事件的性质不同，可以将工程索赔分为（）。
-
下列承包人既可以索赔工期又可以索赔费用的情况包括（）。
-
《标准施工招标文件》中规定的可以合理补偿承包人索赔的条款，下列阐述正确的有（）。
-
根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的有（）。
-
根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人可能同时获得工期和费用补偿.但不能获得利润补偿的索赔事件有（）。
-
根据《标准施工招标文件》，承包人索赔依据的包括（）。
-
某施工合同约定，现场施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/台班，租赁费100元/台班，每台班分摊的施工机械进出场费为40元/台班，人工工资为50元/工日，窝工补贴20元/工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30％。在施工过程中，发生了如下事件：①遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；②发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；③场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（）。
-
现场管理费索赔时，管理费费率的确认方法包括（）。
-
因发包人原因导致工程延期时，下列索赔事件能够成立的有（）。
-
对于工期索赔的说法，下列正确的有（ ）。
-
工期索赔的计算方法包括（）。
-
承包人向发包人提出工期索赔的具体依据包括（）。
-
下列关于现场签证的说法，正确的有（）。
-
通常区分单价合同和总价合同规定不同的计量方法，成本加酬金合同按照（）的计量规定进行计量。
-
招标工程量清单中所列的数量，通常是根据（）计算的数量，是对合同工程的估计工程量。
-
在施工合同履行期间，下列属于工程计量范围的是（）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（）。
-
在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需的主要材料贮备的逐步减少，以（）方式扣回。
-
工程预付款起扣点表示（）。
-
某工程合同总价为5000万元，合同工期100天，材料费占合同总价的50%，材料储备定额天数为40天，材料供应在途天数为5天。用公式计算法求得该工程的预付款应为（）万元。
-
某工厂年度承包工程总价为2000万元，其中材料所占比例为40%，材料在途.加工.整理和供应间隔天数为25天，保险天数5天，则按公式法计算的预付款金额为（）万元。
-
已知某工程承包合同价款总额为6000万元，其主要材料及构件所占比重为60%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（）万元。
-
采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。
-
发包人应在开工后的（）天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（）。
-
下列不属于承包人提交的工程进度款支付申请内容的是（）。
-
下列关于工程进度款支付价款的表述，错误的是（）。
-
发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。
-
关于施工合同工程预付款，下列说法中正确的是（）。
-
工程完工后，（）应当在工程完工后的约定期限内提交竣工结算文件。
-
在工程竣工结算的计价原则中，下列有关其他项目计价规定的描述，正确的是（）。
-
关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（）。
-
下列各项中属于竣工结算款支付申请的内容是（）。
-
发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）。
-
下列关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。
-
社会投资项目采用预留保证金方式的，通常质量保证金的管理方式为（）。
-
由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，关于其缺陷责任期的起点，说法正确的是（）。
-
发承包人进行最终结清活动的时间通常是（）。
-
建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。
-
关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。
-
对质量保证金返还期限没有约定，发包人应当在接到承包人返还质量保证金申请，核实情况（）天内，将质量保证金返还给承包人。
-
施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。
-
工程造价管理机构应在收到申请的（）内就发承包双方提请的争议问题进行解释或认定。
-
调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）。
-
当承发包双方的合同价款纠纷提交仲裁时，如果仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由（）承担。
-
关于建设工程施工合同无效的处理方式，下列说法错误的是（）。
-
由于垫资而导致的合同价款纠纷，下列处理原则错误的是（）。
-
下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。
-
鉴定机构应在确定受理鉴定委托之日起，根据纠纷项目工程造价金额，在规定的时限内完成鉴定工作。某工程项目造价金额是1000万，则期限为（）个工作日。
-
经与委托人协商，鉴定期限每次延长一般不得超过30个工作日，一般不得超过（）次。
-
下列关于工程计量的叙述，正确的有（）。
-
对承包人已经完成的合格工程进行计量并予以确认，是发包人支付工程价款的前提工作，工程计量的原则包括（）。
-
采用公式计算法计算预付款额度时，材料储备定额天数的确定因素有（）。
-
承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有（）。
-
下列属于竣工结算内容的有（）。
-
采用工程量清单计价的方式下，工程竣工结算编制时应注意的计价原则包括（）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程竣工结算的计价原则，下列说法正确的有（）。
-
接受委托的工程造价咨询机构从事竣工结算审核工作通常应包括准备阶段、审核阶段、审定阶段三个阶段。下列属于审定阶段工作内容的有（）。
-
竣工结算审核的成果文件应包括（）。
-
建设工程合同价款纠纷的解决途径主要包括（）。
-
采用双方约定争议调解人方式解决合同价款纠纷，下列说法正确的有（）。
-
关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（）。
-
下列关于合同价款纠纷的处理原则中，表述正确的有（）。
-
根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017，下列关于工程造价鉴定的说法，正确的有（）。
-
在FIDIC合同条件下，当变更的工程量与该项工作规定的具体费率的乘积超过了中标合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为（）。
-
根据FIDIC施工合同条件，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为（）。
-
工程总承包合同中，承包人向监理人提交的进度付款申请单应包括（）。
-
FIDIC条件下，工程变更的范围包括（）。
-
关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。
-
为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（）。
-
关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。
-
某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。
-
关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。
-
根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。
-
由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（）。
-
某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。
-
发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。
-
因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。
-
下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是（）。
-
某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%。该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。
-
根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（）。
-
根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。
-
某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。
-
某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。
-
当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。
-
某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工10个工日。地质复查和处理费用为4万元，同时工期延长3天，人员窝工15工日。若用工按100元/工日、窝工按50元/工日计算，则乙方可就该事件索赔的费用是（）元。
-
根据我国现行合同条件，关于索赔计算的说法中，正确的是（）。
-
某工程进度计划网络图上的工作X（在关键线路上）与工作Y（在非关键线路上）同时受到异常恶劣气候条件的影响，导致X工作延误10天，Y工作延误35天，该气候条件未对其他工作造成影响。若Y工作的自由时差（应为：总时差）为20天，则承包人可向发包人索赔的工期是（）天。
-
关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。
-
采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是（）。
-
关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（）。
-
下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。
-
采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。
-
关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。
-
关于施工合同工程预付款，下列说法中正确的是（）。
-
已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额50%。预付款起扣点为（）万元。
-
某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法求得该工程的预付款应为（）万元。
-
关于施工合同履行期间的工程进度款，下列说法中正确的是（）。
-
工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（）。
-
关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。
-
关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是（）。
-
发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）。
-
因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。
-
关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。
-
关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。
-
建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。
-
调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）。
-
施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。
-
某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。
-
关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。
-
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。
-
根据FIDIC《施工合同条件》通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是（）。
-
在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，期中支付证书中应增加该费用的（）作为工程材料和设备预支款。
-
在国际工程承包中，根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版），因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括（）。
-
关于工程变更的说法，错误的是（）。
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）,下列事项应纳入工程变更范围的有（）。
-
因发包人原因导致工程延期时，下列索赔事件能够成立的有（）。
-
下列索赔事件引起的费用索赔中，可以获得利润补偿的有（）。
-
关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（）。
-
下列资料中，可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有（）。
-
根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017，下列说法正确的有（）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程竣工结算的计价原则，下列说法正确的是（）。
-
发包人对工程质量有异议，竣工结算仍应按合同约定办理的情形有（）。
-
承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有（）。
-
下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。
-
根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。
-
在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。
-
根据我国现行建设项目投资构成，建设投资中没有包括的费用是（）。
-
根据《建设项目经济评价方法与参数》的规定，工程费用由（）构成。
-
根据国际建设项目计量标准，属于项目基本建设成本的是（ ）。
-
国产非标准设备原价的确定可采用的方法是（）。
-
下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。
-
用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数不包括（）。
-
某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。
-
国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，废品损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。
-
设备抵达买方边境港口或边境车站所形成的价格是指（）。
-
在国际贸易中，交易双方采用FOB交货模式，下列选项中不属于卖方义务的是（）。
-
下列关于进口设备交货类别中买卖双方应承担的风险表述，正确的是（）。
-
国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。
-
某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，到岸价为250万元，进口关税率为10%，增值税率为17%，无消费税。该进口设备应缴纳的增值税额为（）万元。
-
某进口设备到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3‰，则离岸价为（）万元。
-
国产非标准设备原价按成本计算估价法确定时，其包装费的计算基数包括（）。
-
进口设备采用装运港船上交货价时，卖方的责任包括（）。
-
进口设备采用装运港船上交货价（FOB）时，买方需承担的责任包括（）。
-
国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有（）。
-
计算设备进口环节增值税时，作为计算基数的计税价格包括（）。
-
下列费用项目中，属于建筑工程费用的是（）。
-
下列费用中属于按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目的是（）。
-
按费用构成要素划分，下列不属于建筑安装工程费的是（）。
-
关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。
-
按照我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列各项费用表述正确的是（）。
-
下列费用中，不属于建筑安装工程费中检验试验费的是（）。
-
为验证质量参数，对钢筋进行屈服和极限强度试验所支出的各项费用应计入（）。
-
根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。
-
当一般纳税人采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额的抵扣原则为（）。
-
在施工过程中承包人按发包人和设计方要求，对构件做破坏性试验的费用应在（）中列支。
-
利润应结合建筑市场的实际确定，以单位（单项）工程测算，其在税前建筑安装工程费的比重可按（）的费率计算。
-
某市属建筑公司收到某县城工程一笔税前1000万元的工程款，当采用一般计税方法时，该工程造价为（）万元。
-
甲建筑企业为增值税一般纳税人，2016年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为2000万（包含增值税进项税额的含税价格），若该企业采用简易计税的方法，则应缴纳的增值税为（）万元。
-
增值税一般纳税人提供建筑服务，不可以选择适用简易计税方法的是（）。
-
根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（）。
-
按造价形成划分建筑安装工程费，下列属于安全施工费的是（）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。
-
下列关于措施项目费的计算，说法正确的是（）。
-
在建设工程造价构成中，大型机械设备进出场及安拆费属于（）。
-
在建筑安装工程费用中，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料.工程设备.服务的采购费用归入（）。
-
总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，施工企业投标时自主报价，施工过程中按（）执行。
-
与国内建筑安装工程费构成相比，国外建筑安装工程费用的材料费用构成的区别主要表现为（）。
-
下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）。
-
按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。
-
在国外建筑安装工程费用中，开办费一般约占工程价格的（）。
-
根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水.用电费应计入（）。
-
根据国外建筑安装工程费用构成，建筑安装工程一切险投保费应计入（）。
-
国外建筑安装工程费用中，下列不属于分包工程费的是（）。
-
下列关于国外建筑安装工程费用中的暂定金额表述，正确的是（）。
-
下列费用项目中，属于安装工程费用的有（）。
-
根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，属于企业管理费的有（）。
-
当一般纳税人采用一般计税方法时，办公费中增值税进项税额的抵扣原则为（）。
-
根据我国建筑安装工程费用项目组成，规费包括（）。
-
按造价形成划分的建筑安装工程费用中，分部分项工程费的综合单价包括（ ）。
-
在措施项目费中，混凝土模板及支架（撑）费包含的内容有（）。
-
按造价形成划分建安工程费，下列属于夜间施工增加费内容的有（）。
-
按造价形成划分的建筑安装工程费中，下列属于脚手架费包含内容的有（）。
-
在措施项目费中，夜间施工增加费包括（）。
-
在措施项目费施工排水、降水费中，排水、降水的费用主要包括（）。
-
下列费用中，属于不宜计量的措施项目有（）。
-
关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的有（）。
-
下列关于项目建设管理费的计算，正确的是（）。
-
在征地补偿费用中，对于协商征地方案后抢种的农作物，其青苗补偿费应（）。
-
下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。
-
有偿出让或转让土地使用权时，要向土地受让者征收（）。
-
以下关于拆迁补偿费用的说法中，错误的是（）。
-
关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。
-
下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）。
-
下列费用中，属于生产准备费的是（）。
-
下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。
-
下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。
-
下列费用中，属于工程咨询服务费的有（）。
-
下列属于专利及专有技术使用费主要内容的有（）。
-
建设项目竣工验收前进行联合试运转，根据工程造价构成，应计入联合试运转费的有（）。
-
工程建设其他费用中，税金包括（）。
-
在预备费中包括基本预备费和价差预备费，其中基本预备费的计算基数应是（）。
-
某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300万元，建设期利息为100万元，则该项目基本预备费的计算基数为（）万元。
-
根据我国现行规定，下列不属于基本预备费的是（）。
-
某工程，设备及工器具购置费为6000万元，建筑安装工程费为50000万元，工程建设其他费为3000万元，流动资金为6000万元，基本预备费率为5％。该项目估算的基本预备费应为（）万元。
-
某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，基本预备费为500万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费为（）万元。
-
某项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，在建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，第3年贷款1000万，贷款年利率为8％，建设期内利息只计息不支付，则该项目第2年的建设期贷款利息估算为（）万元。
-
某建设项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为1000万元.1000万元.800万元，贷款年利率为8%，期内只计息不支付，建设期第3年应计利息为（）万元。
-
某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为8%，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）万元。
-
某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，年利率8%，则该项目建设期的贷款利息为（）万元。
-
某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年利率6%，建设期内只计息不支付，则该项目第三年贷款利息为（）万元。
-
关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。
-
下列各项费用属于建设项目基本预备费组成内容的有（）。
-
根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（）相对应。
-
根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。
-
关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。
-
根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由（）三项费用构成。
-
已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为2%，利润率为10%。用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。
-
已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%。若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。
-
国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。
-
进口设备的原价是指进口设备的（）。
-
关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。
-
某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3‰，则离岸价为（）万元。
-
某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。
-
根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。
-
根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。
-
根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。
-
关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。
-
关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）。
-
下列建筑服务中，不可以选择按照简易办法计税的有（）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。
-
按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。
-
下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）。
-
关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（）。
-
建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。
-
下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。
-
关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）。
-
下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。
-
下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。
-
关于场地准备和临时设施费的计算，下列说法正确的是（）。
-
下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（）。
-
关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。
-
关于生产准备及开办费，下列说法中正确的有（）。
-
下列费用中，属于生产准备费的是（）。
-
下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。
-
关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。
-
某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元。基本预备费率为8%，年均投资价格上涨率5%，建设期两年，计划每年完成投资50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（ ）万元。
-
某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。
-
某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为（）万元。
-
在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于（）。
-
根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。
-
关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。
-
某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。
-
根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。
-
国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有（）。
-
国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有（）。
-
计算设备进口环节增值税时，作为计算基数的计税价格包括（）。
-
下列费用项目中，以“到岸价＋关税＋消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有（ ）。
-
下列费用中应计入到设备运杂费的有（）。
-
关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有（）。
-
下列费用项目中，属于安装工程费用的有（）。
-
按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目应列入材料费的有（）。
-
根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是（）。
-
按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中属于安全文明施工中临时设施费的有（）。
-
下列有关安全文明费的说法中，正确的有（）。
-
应予计量的措施项目费包括（）。
-
关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有（）。
-
根据建标［2013］44号文的规定，关于措施项目费的计算，下列说法正确的有（）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中能构成分部分项工程费的有（）。
-
关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的有（）。
-
国外建筑安装工程费用中的开办费一般包括（）等。
-
下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有（）。
-
关于工程建设其他费中的场地准备及临时设施费，下列说法正确的有（）。
-
新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（）。
-
下列费用中，属于工程建设其他费用中“工程咨询服务费”的有（）。
-
用来反映大、中型建设项目全部资金来源和资金占用情况的竣工决算报表是（ ）。
-
下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（ ）。
-
竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（ ）。
-
在基本建设项目竣工财务决算表中，属于资金占用项目的是（ ）。
-
由设计原因造成项目竣工时有重大改变的，由设计单位负责重新绘制，由（ ）加盖“竣工图”标志后，并附以有关记录和说明，即作为竣工图。
-
（ ）是真实地记录各种地上、地下建筑物、构筑物等情况的技术文件，是工程进行交工验收、维护、改建和扩建的依据，是国家的重要技术档案。
-
关于建设工程竣工图的说法中，错误的是（ ）。
-
下列关于项目竣工财务决算未经审核前的说法，错误的是（ ）。
-
下列关于主管部门、财政部收到项目竣工财务决算审核的说法，正确的是（ ）。
-
在编制项目竣工财务决算前，项目建设单位应当做的工作包括（ ）。
-
建设项目竣工决算的核心内容包括（ ）。
-
竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是竣工决算报告的重要组成部分，其内容主要包括（ ）。
-
建设项目竣工决算报表包括（ ）。
-
建设项目竣工决算是综合全面地反映竣工项目建设成果及财务情况的总结性文件，编制工程竣工决算应具备的条件包括（ ）。
-
竣工决算的编制程序分为四个阶段，下列属于前期准备工作阶段主要工作的有（ ）。
-
竣工决算的审核方式包括（ ）。
-
竣工决算的审核内容包括（ ）。
-
进行分摊时，用地与工程准备费按照（ ）比例分摊。
-
下列选项中，能以实际支出计入无形资产价值的是（ ）。
-
关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（ ）。
-
对于专有技术的计价，下列说法中正确的是（ ）。
-
（ ）是指可以在一年内或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括现金及各种存款以及其他货币资金、短期投资、存货、应收及预付款项等。
-
按照新的财务制度和企业会计准则，新增资产按资产性质可分（ ）。
-
关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（ ）。
-
下列关于共同费用分摊计入新增固定资产价值的表述，正确的有（ ）。
-
关于无形资产价值确定的说法中，正确的有（ ）。
-
根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是()
-
关于设备原价的说法,正确的是（）
-
某进口设备人民币货价400万元,国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3‰,则该设备应计的运输保险费折合人民币（）万元。
-
下列费用中属于安全文明施工费的是（ ）
-
根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（）
-
根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，下列有关建设项目费用开支,应列入建设单位管理费是（ ）。
-
根据我现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转费应包括（）
-
根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内。
-
某建设项目,建设期为2年，分年均衡进行贷款,第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下,该项目应计建设期贷款利息（）万元。
-
关于工程定额的应用,下列说法正确的是（）
-
关于工程量清单计价,下列表达式正确的是（）
-
根据现行工程量计算规范,适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）
-
在工程量清单计价中,下列费用项目应计入总承包服务费的是（）
-
在工程量清单计价中,下列关于暂估价的说法,正确的是（）
-
在测定定额所采用的方法中，测时法用于测定（ ）
-
工作日写实法测定的数据显示,完成10m3某现浇混凝土工程需基本作业时间8小时,辅助工作时间占工序作业时间的8%,准备和结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（ ）工日/10m3
-
用于混凝土抹灰砂浆贴200*300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗是（）。
-
某工程采用两票制支付方式采购某种材料,已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t,材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.5%、3.5%。材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%。则该材料的不含税单价为（）元
-
下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（ ）。
-
编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（ ）。
-
工程造价指标测算中,各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）
-
关于工程造价指数的计算,下列表达式正确的是（）
-
在进行建设厂址多方案全寿命周期技术经济分析时,应计入项目投产后生产经营费用的是（）
-
某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为8000万元。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地2017年至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。
-
若外币对人民币贬值,则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响,下列说法正确的是（）
-
某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GCI-2015）,采用概算法编制的估算中,工程费用为8000万元,工程建设其他费用为800万元,基本预备费为880万元,价差预备费为120万元,建设期利息为200万元,流动资金为100万元,则该项目建设投资估算为（）万元。
-
在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计方法中,可降低单位建筑面积造价的是（）
-
关于设计概算的说法,正确的是（）
-
某地市政道路工程，已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。
-
编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按工程费用*费率计算的是（ ）
-
施工图预算的二级预算编制由（）组成
-
采用实物量法与工料单价法编制施工图预算,其工作步骤的差体现在（）
-
关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制,下列说法正确的是（）
-
编制招标工程量清单时,应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整因素以及工程实际情况合理确定的清单项目是（）
-
依据工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分部分项工程综合单价组价时,首先应确定的是（）
-
关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准,下列说法正确的是（）
-
投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是（ ）
-
在投标报价确定分部分项工程综合单价时，应根据所选的计算基础计算工程内容的工程量，该数量应为（ ）
-
某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为7000万元、6000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是（ ）万元。
-
根据《建设工程造价咨询规范》下列投标文件的评审内容,属于清标工作的是（）。
-
投标人复核招标工程量清单时发现了遗漏,是否向招标人提出修改意见取决于（）。
-
下列工程总承包类型中,总承包商需要履行试运行工作职责的是（ ）
-
国际工程投标报价时,对于当地采购的材料,其单价应为（）。
-
国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（ ）
-
下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程变更的是（ ）
-
某招标工程项目执行《建设工程程量清单计价规范》（GB50500-2013）,招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3,施工中由于设计变更调增为1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3,投标报价为47元/m3,则该分项工程的结算价为（）元。
-
某市政工程投标截止日期为2019年4月20日,确定中标后,工程于2019年6月1日开工。施工合同约定,工程价款结算时人工、钢材、水泥、砂石料及施工机具使用费采用价格指数法调差,各项权重系数及价格指数见下表（缺表）。2019年8月,承包人当月完成清单子目价款2000万元,当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为200万元,则本工程2019年8月的价格调整金额为（）万元。
-
关于工程索赔的相关论述,下列说法正确的是（（）
-
根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款,下列引起承包人索赔的事件中,可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）
-
某施工现场主导施工机械一台,由承包人租得。施工合同约定,当发生索赔事件时,该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元台班计;人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计;以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中,发生如下事件:出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日;因恶劣天气导致工程修复用工10个工日、主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元
-
关于预付款担保的说法,正确的是（）
-
关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是（）。
-
编制竣工结算文件时,应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是（）
-
根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017] 138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）
-
发包人收到承包人提交的最终结清申请单,并在规定时间内予以核实后,向承包人签发（）。
-
关于合同价款纠纷的处理,人民法院应予支持的是（）
-
对于工程总承包合同中质量保证金的扣留与返还,下列做法正确的是（）
-
根据2017版FIDIC 《施工合同条件》,关于物价波动引起的价格调整,下列说法正确的是（）
-
下列作为考核和分析投资效果，落实结余资金,并作为报告上级核销基本建设支出依据是（）
-
在计算新增固定资产价值时,仅计算建筑、安装或采购成本,不计分摊的待摊投资的固定资产是（）
-
非标准设备原价中，能作为利润取费基数的是（ ）
-
根据我国现行《建安工程造价计价方法》，下列情况可用简易计税方法的是（）
-
下列项目费用项目，属于征地补偿费的有（）。
-
在工程量清单编制中,施工组织设计、施工规范和验收规范可以用于确定（）
-
关于分部分项目工程清单的编制,下列说法正确的有（）
-
下列人工、材料、机械台班的消耗，应计入定额消耗量的有（）
-
下列费用中,不计入机械台班单价而需要单独列项计算的有（）
-
关于各类工程计价定额的说法,正确的有（）
-
建设工程造价指标测算常用的方法包括（ ）
-
以下属于流动资产的是（ ）
-
某单位建筑工程的初步设计采用的技术比较成熟,但由于设计深度不够,不能准确计算出工程量,若急需该单位建筑工程概算时,可采用的概算编制方法有（）
-
为满足施工招标工程量清单编制的需要，招标人需拟定施工总方案，其主要内容包括（ ）
-
投标报价的分包询价，投标人应注意的问题有（）。
-
下列条件下的建设工程，其施工承包合同适合采用成本加酬金方式确定合同价的有（ ）
-
关于依法必须招标的给定暂估价的专业工程招标下列说法正确的有（）
-
下列费用中,承包人可以索赔的有（）
-
工程施工中的下列情形,发包人不予计量的有（）
-
关于工程签证争议的鉴定,下列做法正确的有（）
-
根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更的说法,正确的有（）
-
一般不属于无形资产的，但当转让后可以计入无形资产的是（ ）。
-
根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为（ ） 。
-
某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用 20 万元， 外购配套件费为 3 万元，利润率为 10%，增值税率为 13%，则生产该台设备的利润为（ ）万元。
-
某应纳消费税的进口设备到岸价为 1800 万元，关税税率为 20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节增值税额为（ ） 万元。
-
下列费用中，属于安全文明施工费中临时设施费的是（ ） 。
-
根据国外建筑安装工程费的构成规定，工程施工中的周转材料费应包含在( ) 中。
-
关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（ ） 。
-
下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（ ） 。
-
下列费用中，属于基本预备费支出范围的是（ ） 。
-
某新建项目建设期 2 年，分年度均衡贷款，2 年分别贷款 2000 万元和 3000 万元，贷款年利率为 10%，建设期内只计息不付息，则建设期贷款利息为（ ）万元。
-
下列工程量清单计价，下列计算式正确的是（ ） 。
-
下列定额中，定额水平反映社会平均先进水平的是（ ） 。
-
关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是（ ） 。
-
下列费用中，应计入总价措施项目清单与计价表中的是( )。
-
编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（ ） 。
-
对工人工作时间消耗的分类中，属于必需消耗时间而被计入时间定额的是（ ） 。
-
干混地面砂浆 DSM20 贴 600mm×600mm 石材楼面，灰缝宽 2mm，石材损耗率 2%。则每 100m2石材楼面中石材的消耗量为（ ）块。
-
某装载容量为 15 m3的运输机械，每运输 10km 的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空转时间分别为 10min、15min、8min、12min,机械时间利用系数为 0.75,则该机械运输 10km 的台班产量定额为（ ）10m3/台班。
-
采用"一票制"、 “二票制"支付方式采购材料的， 在进行增值税进项税抵扣的， 正确的做法是 （ ）。
-
已知某施工机械采购原值 5 万元，寿命期内检修次数为 3 次，检修间隔台班 400 台班，机械的残值率为 5%，则该台施工机械的台班折旧费为（ ）元/台班。
-
关于概算定额，下列说法正确的是（ ） 。
-
2020 年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为 7.31 亿元。其中:矿山工程造价为 7800 万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为 6000 万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为 1.20，则该矿山工程的造价指数是（ ） 。
-
关于工程造价指标，下列说法正确的是（ ） 。
-
确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（ ） 。
-
关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（ ） 。
-
关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是（ ）
-
某拟建项目，建筑安装工程费为 11.2 亿元，设备及工器具购置费为 33.6 亿元，工程建设其他费为8.4 亿元，建设单位管理费为 3 亿元，基本预备费费率为 5%，则拟建项目基本预备费为（ ）亿元。
-
对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是（ ） 。
-
关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是( )。
-
采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有:①套用各子目的综合单价;②收集基础资料;③计算措施项目费:④编写概算编制说明;⑤汇总单位工程造价;⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（ ） 。
-
某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为 900 元/㎡，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每 100 ㎡建面中分摊的基础工程量均为 15㎡，同期毛石混凝土基础综合单价为 580 元/m，混凝土基础综合单价为 640 元/m，则经结构差异修正后的概算指标为（ ）元/㎡。
-
施工图预算的三级预算编制形式由( )组成。
-
关于施工图预算编制时工程建设其他费的计费原则，下列说法正确的是（ ） 。
-
关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是( )
-
关于建设工程施工招标文件，下列说法正确的是( )。
-
关于建设工程工程量清单的编制，下列说法正确的是( ) 。
-
关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（ ） 。
-
关于建设工程投标报价的编制，下列说法正确的是（ ） 。
-
投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（ ） 。
-
建设工程评标过程中遇下列情形，评标委员会可直接否决投标文件的是( )。
-
对于综合评估法中的评标基准价的确定，下列说法正确的是( )。
-
关于施工总承包建设工程投标文件的内容，下列说法正确的是 ( )。
-
EPC 总承包模式中承包人应承担的工作（ ） 。
-
根据现行 《标准设计施工总承包招标文件》 ， 关于"合同价格"和"签约合同价"下列说法正确的是( )。
-
下列费用中包含在国际工程投标报价其他费用中的是（ ） 。
-
根据现行《建设工程工程量清单计价规范》 ，对于不实行招标的建设工程，以建设工程施工合同签订前的第（ ）天作为基准日。
-
因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是( ） 。
-
某市政工程施工合同中约定，①基准日为 2020 年 2 月 20 日；②竣工日期为 2020 年 7 月 30 日；③工程价款结算时人工单价、钢材、商品混凝土及施工机具使用费采用价格指数法调验，各项权重系数及价格指数见下表，工程开工后，由于发包人原因导致原计划 7 月施工的工程延误至 8 月实施，2020 年 8 月承包人当月完成清单子目价款 3000 万元，当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为 100 万元，则本工程2020 年 8 月的价格调整金额为( )万元。
-
某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、 基准期的价格分别为 100 元/m³、 96 元/m³，2020 年 7 月的造价信息发布价为 130 元/m³，则该月碎石的实际结算价格为( )元/m3。
-
根据《招标施工招标文件》通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是( )。
-
施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由（ ）提出。
-
发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（ ） 。
-
某工程合同总额为 20000 万元，其中主要材料占比 40%，合同中约定的工程预付款项总额为 2400 万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（ ） 。
-
对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是（ ） 。
-
因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付（ ） 。
-
承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（ ）颁发前发生的工程变更。
-
根据 《建设工程造价鉴定规范》 （GB/T 51262-2017） ， 关于鉴定期限的起算， 下列说法正确的是 （ ） 。
-
根据现行《标准设计施工总承包招标文件》 ，选用暂估价(A)条款时，若发包人在价格清单中给定暂估价的材料，不属于依法必须招标的，则其价格与暂估价的差额应经确认后计入合同价款，履行该确认职能的应是( )。
-
根据 2017 版 FIDIC《施工合同条件》 ，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（ ） 。
-
根据《基本建设项目建设成本管理规定》 ，建设项目的建设成本包括（ ） 。
-
某建设项目由 A、B 两车间组成，其中 A 车间的建筑工程费 6000 万元，安装工程费 2000 万元，需安装设备费 2400 万元；B 车间建筑工程费 2000 万元，安装工程费 1000 万元，需安装设备费用 1200 万元；该建设项目的土地征用费 2000 万元，则 A 车间应分摊的土地征用费是( )万元。
-
关于设备购置费中的设备原价，下列说法正确的有（ ） 。
-
下列费用中，属于建筑安装工程费用企业管理费的有（ ） 。
-
下列费用中，应计入工程建设其他费用中用地与工程准备费的有（ ） 。
-
根据现行 《建设工程工程量清单计价规范》 ， 关于工程量清单的特点和应用， 下列说法正确的有 （ ） 。
-
关于其他项目清单与计价表的编制，下列说法正确的有（ ） 。
-
关于人工定额消耗量的确定，下列算式正确的有（ ） 。
-
下列材料损耗中，因损耗而产生的费用包含在材料单价中的有（ ） 。
-
关于投资估算指标，下列说法正确的有（ ） 。
-
按照用途的不同，建设工程造价指标可分为（ ） 。
-
在满足建筑物使用要求的前提下，关于设计阶段影响工程造价的因素，下列说法正确的有（ ） 。
-
关于施工图预算的编制，下列说法正确的有( )。
-
下列费用中，属于招标工程量清单中其他项目清单编制内容的是（ ） 。
-
投标人在确定综合单价时需要注意的事项有（ ） 。
-
关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有（ ） 。
-
根据《建设工程施工合同（示范文本） 》 （GF-2017-0201） ，下列变化应纳入工程变更范围的有（ ） 。
-
关于承包人原因导致的工期延误期间合同价款的调整，下列说法正确的有（ ） 。
-
发包人未按规定程序支付竣工结算款项的，承包人可以（ ） 。
-
为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（ ） 。
-
根据现行《标准设计施工总承包招标文件》工程总承包项目合同中的暂列金额可用于支付签订合同时（ ） 。
-
根据现行财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的内容包括( )。
-
某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费800万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的建设投资为（ ）万元。
-
已知某进口设备FOB价为500万元，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为13%，若该进口设备抵岸价为717.1万元，则该进口设备的到岸价为（ ）万元。
-
施工项目部对进场建筑材料进行一般鉴定检查所发生的费用属于（ ）。
-
根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标[2013]44号）的规定，下列各项中属于环境保护费的是（ ）。
-
关于建设用地的取得及所发生的费用，下列说法正确的是（ ）。
-
关于联合试运转费，下列说法中正确的是（ ）。
-
某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费2000万元，工程建设其他费800万元，基本预备费200万元。项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（ ）万元。
-
以建筑物或构筑物各个分项工程和结构构件为对象编制的定额是（ ）。
-
某分部分项工程的清单编码为020301008001，则附录分类顺序码为（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），在编制分部分项工程项目清单时，为计取规费等的使用，可在表中增设的项为（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，安全文明施工费应计列于（ ）之中。
-
在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架项目，应在清单中列明（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（ ）。
-
招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（ ）。
-
根据工人工作时间分类，下列属于必需消耗的时间是（ ）。
-
关于计时观察法的说法中，不正确的是（ ）。
-
已知每m2砖墙的勾缝时间为12min，则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为（ ）min。
-
确定材料消耗量的基本方法中，（ ）一般只能确定材料总消耗量，不能确定净用量和损耗量。
-
砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为2.5%，场外运输损耗率为2%。砖的规格为240mm×115mm×53mm，则每m3砖墙工程中砖的定额消耗量为（ ）块。
-
有关施工机械台班定额消耗量的编制，下列表述中正确的是（ ）。
-
工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（ ）。
-
某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和18%，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（ ）工日。
-
工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（ ）。
-
某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m³，机械时间利用系数为0.8，机械幅度差系数为25%，按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（ ）台班/1000m³。
-
决策阶段进行建设地区选择时，下列项目中和矿产品布置原则一致的项目是（ ）。
-
预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账款800万元，预付账款500万元，存货1000万元，现金400万元。则该年度流动资金估算额为（ ）万元。
-
对于技术复杂、设计有难度的工程通常采用三阶段设计，即（ ）。
-
施工图预算的二级预算编制形式由（ ）组成。
-
采用实物量法与工料单价法编制施工图预算，其工作步骤差异体现在（ ）。
-
设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（ ）。
-
在招标文件的各项内容中，下列各项中属于投标邀请书的是（ ）。
-
关于招标工程量清单编制的说法，正确的有（ ）。
-
投标报价时有关复核工程量的表述，正确的是（ ）。
-
在施工招标文件的编制内容中，如需要其他材料，通常应在（ ）中予以规定。
-
编制脚手架工程量清单时，下列说法正确的是（ ）。
-
下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（ ）。
-
有关投标报价时生产要素询价的表述，正确的是（ ）。
-
有关投标文件的递交，说法正确的是（ ）。
-
对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（ ）提出。
-
关于招标控制价的编制，论述正确的是（ ）。
-
关于投标报价的说法，正确的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），投标报价的综合单价组价工作包括：①计算工程内容的工程数量；②确定消耗量指标和生产要素单价；③计算清单单位含量；④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；⑤分析每一清单项目的工程内容，下列工作排序正确的是（ ）。
-
下列关于投标报价的编制方法与内容的说法中，错误的是（ ）。
-
关于规费的计算，下列说法正确的是（ ）。
-
在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为（ ）。
-
投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，不属于显著差异或保留的是（ ）。
-
下列有关投标文件的澄清和说明，表述正确的是（ ）。
-
由于承包人原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，处理原则是（ ）。
-
施工合同履行期间，若应予计算的实际工程量与招标工程量清单列出的工程量出现偏差超过 15%时，如果合同中没有约定合同价款调整方法或约定不明的，以下调整原则正确的是（ ）。
-
对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（ ）。
-
除按照工程变更规定引起的工程量增减外，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，承包人用于结算的最终工程量应该是（ ）。
-
某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（ ）之日计付。
-
对某招标工程进行报价分析，承包人中标价为1500万元，招标控制价为1600万元，设计院编制的施工图预算为1550万元，承包人最终报价值为1540万元，其中都包含安全文明施工费200万元，则承包人的报价浮动率是（ ）。
-
某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1800m3；该项目的招标控制价的综合单价为380元/m3，投标报价的综合单价为450元/m3，投标报价浮动率为5%，则其结算工程款应当为（ ）元。
-
某工程合同价为100万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为（ ）万元。
-
施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为3400元/t、3200元/t，2019年12月、2020年9月的造价信息发布价为3000元/t、3600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（ ）元/t。
-
关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。
-
已知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元。主要材料在合同价款中所占比重为40%，承包工程价款总额为800万元，则工程预付款应在（ ）月开始扣回。
-
在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是（ ）。
-
竣工决算的内容由四部分组成，其核心内容为（ ）。
-
按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的有（ ）。
-
国产非标准设备原价按成本计算估价法确定时，其利润的计算基数包括（ ）。
-
根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标[2013]44号）的规定，下列各项费用属于文明施工费用的是（ ）。
-
关于措施项目费的计算，下列说法正确的是（ ）。
-
根据分部组合计价原理，从工程计价的角度，需要把分部工程按照（ ）的不同划分为分项工程。
-
下列表述中，属于施工定额特性的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）的规定，分部分项工程量清单的组成部分包括（ ）。
-
项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征，通常项目特征应按照（ ）予以详细而准确的表述和说明。
-
估算建设投资后需编制建设投资估算表，为后期的融资决策提供依据。按概算法分类，建设投资可分为（ ）。
-
下列关于设计概算的作用，下列说法正确的有（ ）。
-
在设计阶段编制施工图预算，建筑安装工程费的主要编制方法包括（ ）。
-
下列关于招标工程量清单的描述，说法正确的是（ ）。
-
招标工程量清单中，只需列出工程量的是（ ）。
-
投标人投标报价前研究招标文件，进行合同分析的内容包括（ ）。
-
下列各项中属于投标文件中应当包含的内容是（ ）。
-
招标工程量清单是招标文件的重要组成部分，以下有关其缺项漏项引起的价款调整说法正确的是（ ）。
-
在下列各项中，属于物价变化类合同价款调整事项的是（ ）。
-
下列关于采用造价信息调整价格差额的表述，正确的有（ ）。
-
下列事件的发生，按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，仅可以获得费用补偿的有（ ）。
-
建设项目竣工财务决算表中，属于“资金占用”的有（ ）。
-
关于我国现行建设项目总投资构成的说法中，正确的是（ ）。
-
某进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费用4.47万元，关税217万元，银行财务费6万元，外贸手续费19.15万元，增值税253.89万元，消费税率为5%，则该设备的消费税为（ ）万元。
-
某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中包含材料费进项税额1600万，当采用一般计税方法时，增值税税率为9%，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税额为( )万元。
-
在施工排水、降水措施项目中，以下各项费用中，不属于成井费用的是（ ）。
-
下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（ ）。
-
下列费用中，不属于生产准备费的是（ ）。
-
某新建项目，建设期2年，第一年贷款200万元，第二年贷款 500万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为8%，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（ ）万元。
-
关于工程定额的应用，下列说法正确的是（ ）。
-
下列关于工程定额的说法中，正确的是（ ）。
-
采用工程量清单计价方式招标时，对招标工程量清单的完整性和准确性负责的是（ ）。
-
《建设工程工程量清单计价规范》规定，除另有说明外，分部分项工程量清单表中的工程量应等于（ ）。
-
编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（ ）。
-
招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（ ）。
-
在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。
-
用计时观察法测定时间消耗的写实记录法中，精确度较高的方法是（ ）。
-
已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（ ）工日/100m2。
-
根据计时观测资料得知，每㎡标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每m3砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（ ）工日/ m3。
-
某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元。某安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于（ ）元。
-
已知某材料（适用13%增值税率）采用“两票制”支付方式，其含税原价为1000元/t，含税运杂费为30元/t，运输损耗率为0.6%，采购及保管费率为5%，则该材料的单价为（ ）元/t 。
-
某载重汽车配司机3人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元。求该载重汽车的台班人工费为（ ）元/台班。
-
在计算预算定额人工工日消耗量时，对于工种间的工序搭接及交叉作业相互配合影响所发生的停歇用工，应列入（ ）。
-
建设工程造价数据样本数量达到采集最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用（ ）测算。
-
建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较的是（ ）。
-
在工程投资比例分析中，通常需要分析的是（ ）。
-
按照生产能力指数法（x＝0.8，f＝1.1），如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加（ ）。
-
下列关于流动资金估算的说法中正确的是（ ）。
-
在建筑结构的选择中，五层以下的建筑物通常应选用（ ）。
-
拟建某教学楼，与概算指标略有不同。概算指标拟定工程外墙面贴瓷砖，教学楼外墙面干挂花岗石。该地区外墙面贴瓷砖的综合单价为180元/m2，干挂花岗石的综合单价为380元/m2。教学楼工程和概算指标拟定工程每100m2建筑面积中外墙面工程量均为80m2。概算指标土建工程综合单价为2000元/m2。则拟建教学楼土建工程综合单价为（ ）元/m2。
-
当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，可采用（ ）编制单位设备安装工程概算。
-
关于各级施工图预算的构成内容，下列说法中正确的是（ ）。
-
关于招标文件的内容，下列表述中正确的是（ ）。
-
在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程在2020年6月15日出售招标文件，规定投标文件提交截止日期为2020年7月15日，在2020年7月6日招标人公布了修改后的招标控制价（没有超过批准的投资概算）。对此情况招标人应采取的做法是（ ）。
-
编制建设投资估算表时，若按照形成资产法分类，预备费通常应（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（ ）。
-
在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是（ ）。
-
当进行国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算通常不需计算（ ）。
-
确定投标报价中的综合单价时，确定计算基础主要是指（ ）。
-
我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价8000万美元，承诺较投标要求工期提前3个月，则甲投标人评标价为（ ）万美元。
-
下列关于中标人和合同价款的确定，正确的是（ ）。
-
下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（ ）。
-
下列关于承揽国际工程时投标报价的标价组成，正确的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013，不属于发承包双方在合同条款中约定的事项为（ ）。
-
关于履约担保，下列说法中不正确的有（ ）。
-
当采用经评审的最低投标价法时，根据《标准施工招标文件》的规定，主要的量化因素有（ ）。
-
关于联合体投标的规定，下列说法中不正确的是（ ）。
-
关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（ ）。
-
由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是（ ）。
-
发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发 （ ）。
-
关于变更引起的分部分项工程费价格调整，以下原则描述中正确的是（ ）。
-
某项目由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，报价浮动率为5%，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（ ）万元。
-
某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价3000元/台班，租赁费为1000元/台班，人工工资为120元/工日，窝工补贴60元/工日，以人工费和机具费合计为计算基础的综合费率为30%。在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为（ ）元。
-
承包商在提交的最终结清申请中，只限于提出（ ）发生的索赔。
-
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，下列关于施工合同价款纠纷的处理表述错误的是（ ）。
-
某纠纷项目工程造价金额为3000万元，鉴定机构应在确定委托鉴定委托之日起，（ ）个工作日内完成鉴定工作。
-
在 FIDIC 合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（ ）。
-
关于项目竣工决算的编制、审核与批复，下列说法正确的是（ ）。
-
由设计原因造成项目竣工时有重大改变的，由设计单位负责重新绘制，由（ ）加盖“竣工图”标志后，并附以有关记录和说明，即作为竣工图。
-
用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目有（ ）。
-
根据《建筑安装工程费用项目组成》（2013）44号，下列各项属于企业管理费的有（ ）。
-
关于措施项目费中超高施工增加费，下列说法不正确的有（ ）。
-
关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（ ）。
-
关于工程计价依据，下列说法正确的是（ ）。
-
关于工程量清单计价和定额计价，下列计价公式中正确的有（ ）。
-
下列发生的各项费用，应计入总承包服务费的是（ ）。
-
下列对于测时法的特征描述中，错误的有（ ）。
-
项目规模确定中需考虑的主要环境因素包括（ ）。
-
在建设项目决策阶段，技术方案影响着工程造价，因此，选择技术方案应坚持的基本原则是（ ）。
-
关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（ ）。
-
关于投标保证金及投标有效期，下列说法正确的有（ ）。
-
下列施工评标及相关工作事宜中，属于清标工作内容的有（ ）。
-
初步评审后，导致投标被否决的情况包括（ ）。
-
下列关于公示中标候选人的说法，正确的是（ ）。
-
承包人向发包人索赔成立的前提条件有（ ）。
-
下列关于现场签证的说法，正确的是（ ）。
-
根据FIDIC《施工合同条件》，工程变更的范围包括（ ）。
-
下列关于竣工结算计价原则的表述，正确的是（ ）。
-
建设项目竣工决算报表包括（ ）。
-
营改增方案实施后，（ ）的计算基数均为应纳增值税额（即销项税额-进项税额）。
-
（ ）反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。
-
建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中不应计入基本建设项目概况表“非经营项目转出投资”的是（ ）。
-
（ ）是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件，是正确核定新增固定资产价值的依据。
-
根据《基本建设项目竣工财努决算管理暂行办法》（财建【2016】503）的规定，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，建设单位应在（ ）内完成竣工财务决算编制工作。
-
某医院建设项目由甲、乙、丙三个单项工程组成，其中：建筑设计费60万元，建设项目建筑工程费2000万元、设备费3000万元、安装工程费1000万元；丙单项工程建筑工程费600万元、设备费1000万元、安装工程费200万元，则丙单项工程应分摊的建筑设计费为（）万元。
-
本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产是（ ）。
-
下列属于新增流动资产价值中的流动资产的是（ ）。
-
在 FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，期中支付证书中应增加该费用的（ ）作为工程材料和设备预支款。
-
根据 FIDIC《施工合同条件》，关于合同价款调整的规定，下列说法中正确的是（ ）。
-
在 FIDIC合同条件下，对于预付款扣减时间的表述正确的是（ ）。
-
根据 FIDIC《施工合同条件》的规定，下列有关工程材料和设备款的预支表述正确的是（ ）。
-
下列选项中，不属于国外承包工程中材料、设备的来源渠道的是（ ）。
-
下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，正确的有（ ）。
-
下列选项中属于工程总承包投标文件编制内容的有（ ）。
-
工程总承包综合评估法评标时采用的详细评审内容包括（ ）。
-
大数据技术对工程定额编制的影响不包括（ ）。
-
工程量清单应由具有编制招标文件能力的（）编制。
-
违背劳动纪律造成的工作时间不包括（ ）。
-
在材料价格信息的发布中，应披露材料（ ）。
-
工程造价指数是反映一定时期价格变化对工程造价影响程度的指数，不包括（ ）。
-
BIM技术的特点包括（ ）。
-
借助数字化平台实现由专业到系统的（ ）。
-
某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（ ）。
-
某工程主要购置M、N两类设备，M类设备基期欲购5台，单价28万元，报告期实际购置6台，单价35万元；N类设备基期欲购8台，单价16万元，报告期实际购置10台单价27万元，则设备购置价格指数为（ ）。
-
建筑工程实物工程量人工价格信息是以（ ）为对象。
-
BIM模型中所有数据只需一次性采集或输入，便可在整个建筑物的全生命周期中实现信息共享、交换与流动，体现了BIM（）的特点。
-
下列关于工程计价信息管理现状的说法，正确的是（ ）。
-
下列工程建设其他费用，属于技术服务费的有（ ）。
-
我国工程造价管理体系可划分为若干子体系，具体包括（ ）。
-
下列费用项目，属于施工仪器仪表台班单价组成内容的有（ ）。
-
建设工程造价指标应区分不同的工程特征进行测算，这些特征包括（）。
-
费用索赔计算的常用方法有（ ）。
-
有效的仲裁协议是申请仲裁的前提，仲裁协议达到有效必须同时具备的内容有（ ）。
-
根据我囯现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是（ ）。
-
概算指标列表构成包括的内容有（ ）。
-
根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，下列说法正确的是（ ）。
-
某项目由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，报价浮动率为5%，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（ ）万元。
-
单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（ ）。
-
下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（ ）。
-
在国外建筑安装工程费用中，劳动保护费列入（ ）。
-
已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（ ）元/吨。（各项价格均不含进项税额）
-
关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（ ）。
-
当初步设计达到一定深度、建筑结构尺寸比较明确能计算工程量时，编制单位工程概算宜采用（ ）。
-
因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法，在确定可调因子的现行价格指数时，所选择的基准日期是指（ ）。
-
下列各项中属于工程造价管理基础标准的是（ ）。
-
某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元，则安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于（ ）元。
-
关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的有（ ）。
-
某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.25、1.15，综合费率为4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（ ）万元。
-
若外币对人民币升值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（ ）。
-
建设规模较小，技术难度较低，工期较短，施工图设计已审查批准的建设工程可以采用（ ）。
-
下列各项内容属于初步评审中施工组织设计和项目管理机构评审标准的是（ ）。
-
根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》GB50854的规定，下列属于不可以精确计算工程量的措施项目有（ ）。
-
关于工程建设其他费，下列说法正确的有（ ）。
-
某混凝土输送泵每小时纯工作状态可输送混凝土25m³，泵的时间利用系数为0.75，则该混凝土输送泵的产量定额为（ ）。
-
下列关于工程计价信息的说法中，错误的是（ ）。
-
有关其他项目清单的表述，下列内容中正确的有（ ）。
-
某建设项目包含三个同类单项工程，各单项工程造价指数及总投资额见下表，该建设工程造价综合指数是（ ）。
-
设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，动态投资的主要作用是（ ）。
-
在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装车的砂石数量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作所延续的时间属于（ ）。
-
应用朗格系数进行工程项目或装置估计的精度仍不是很高，主要原因不包括（ ）。
-
工程计量工作包括工程项目的划分和工程量的计算，下列关于工程计量工作的说法中正确的有（ ）。
-
某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和18%，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（ ）工日。
-
下列对安拆费及场外运费的说法，正确的是（ ）。
-
下列工程的预算费用，不属于建筑工程费的是（ ）。
-
项目一般不得预留尾工工程，确需预留尾工工程的，尾工工程投资不得超过批准的项目概（预）算总投资的（ ）。
-
下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（ ）。
-
《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码的第二级为表示（ ）的顺序码。
-
除按照工程变更规定引起的工程量的增减外，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，承包人用于结算的最终工程量应该是（ ）。
-
已知某材料（适用13%增值税率）采用“两票制”支付方式，其含税原价为1000元/t，含税运杂费为30元/t，运输损耗率为0.6%，采购及保管费率为5%，则该材料的单价为（ ）元/t。
-
下列费用项目，应归属拆迁补偿费的有（ ）。
-
在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（ ）。
-
根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标[2013]44号）的规定，下列各项费用属于安全施工费用的是（ ）。
-
下列属于交钥匙总承包的优越性的是（ ）。
-
关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（ ）。
-
关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。
-
关于工程量清单计价和定额计价，下列计价公式中错误的是（ ）。
-
某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%和40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（ ）万元。
-
投标报价时，常需以清单单位含量作为清单工程量和定额工程量换算的基础，清单单位含量是指（ ）。
-
某土建分项工程工程量为10㎡，预算定额人工、材料、机械台班单位用量分别为2工日、3㎡和0.6台班，其他材料费5元。当时当地人工、材料、机械台班单价分别为40元/工日、50元/㎡和100元/台班。用实物量法编制的该分项工程人材机费为（ ）元。
-
关于工程施工项目最高投标限价编制的注意事项，下列说法正确的有（ ）。
-
下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（ ）。
-
下列关于拆迁补偿费的说法中，错误的是（ ）。
-
费用索赔的计算方法中，（ ）是根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。
-
已知某世行项目各项数据如下：项目管理费500万元，开工试车费300万元，业主的行政性费用100万元，生产前费用600万元，运费和保险费150万元，地方税100万元，建设成本上升费用180万元，则该项目间接建设成本为（ ）万元。
-
采用造价信息调整价格差额，对材料和工程设备价格的调整，下列说法正确的有（ ）。
-
某建设项目建成正常运营后，年销售收入500万元，年经营成本3500万元，外购原材料、燃料及其他材料的年费用1800万元，应付账款的周转天数60天。则该项目应付账款年估算额为（ ）万元。
-
下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（ ）。
-
按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于企业管理费的说法正确的是（ ）。
-
2019年已建成年产20万吨的某化工厂，2021年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》的规定，下列各项内容中不属于招标文件中投标人须知的是（ ）。
-
某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重价格如下表所示。已知该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元，则9月份合同价款调整金额为（ ）万元。
-
在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（ ）。
-
编制工程量清单时，不依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有（ ）。
-
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）的规定，下列各项费用中属于措施项目费的有（ ）。
-
关于国际工程合同价款的结算，下列说法正确的是（ ）。
-
确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（ ）。
-
建设项目竣工决算报表包括（ ）。
-
下列项目中，在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括（ ）。
-
关于合同价款纠纷的处理，下列说法正确的有（ ）。
-
根据《建筑安装工程费用项目组成》（44号文），按照构成要素分，属于建筑安装工程施工机械使用费的有（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（ ）。
-
关于综合评估法评标时，下列说法正确的有（ ）。
-
支持承包人工程索赔成立的基本条件有（ ）。
-
采用成本计算估价法计算国产非标准设备的原价时，下列费用中，应作为利润计算基础的是（ ）。
-
在工程建设其他费中，下列内容中属于专项评价及验收费的有（ ）。
-
根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T 51262-2017，下列说法正确的有（ ）。
-
下列不属于承包人提交的进度款支付申请内容的是（ ）。
-
关于各类工程计价定额的说法，正确的有（ ）。
-
关于工程计价信息，下列说法正确的是（ ）。
-
在某大型工程项目的施工中，所用下列材料中，属于形成工程实体材料的有（ ）。
-
采用实物量法编制施工图预算，下列说法正确的有（ ）。
-
关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（ ）。
-
复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。关于复核工程量，下列说法正确的是（ ）。
-
在编制招标工程量清单时，工程量清单总说明中通常包括的内容有（ ）。
-
下列关于设备及工器具购置费的描述中，正确的有（ ）。
-
根据《建设工程造价咨询规范》，下列属于清标工作内容的有（ ）。
-
下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，正确的是（ ）。
-
在其他项目清单中，投标时应由投标人自主确定价格的有（ ）。
-
关于共同延误的处理说法正确的是（ ）。
-
工程总承包范围涉及试运行阶段的总承包类型是（ ）。
-
下列关于竣工结算计价原则的表述，正确的是（ ）。
-
根据我国现行建筑安装工程造价计税方法，下列情况，可以选择适用简易计税方法的有（ ）。
-
下列关于新增固定资产价值确定方法的描述，正确的有（ ）。
-
关于工程定额，下列说法正确的是（ ）。
-
按照现行对基本预备费内容的规定，下列费用中属于基本预备费范围的有（ ）。
-
下列各项工程建设其他费用中，可以用工程费用作为计算基数的是（ ）。
-
下列关于设计概算的作用，下列说法正确的有（ ）。
-
下列关于工程计价信息的说法中，正确的有（ ）。
-
编制预算定额时，机械台班幅度差的内容包括（ ）。
-
下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有（ ）。
-
预算定额中人工工日消耗量的确定方法包括（ ）。
-
编制建设项目竣工决算必须满足的条件包括（ ）。
-
工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算，以下说法错误的是（ ）。
-
按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（ ）。
-
对某招标工程进行报价分析，承包人中标价为1500万元，最高投标限价为1600万元，设计院编制的施工图预算为1550万元，承包人认为的合理报价值为1540万元，其中都包含安全文明施工费200万元，则承包人的报价浮动率是（ ）。
-
关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有（ ）。
-
关于施工过程的分类，下列说法正确的有（ ）。
-
某施工合同中的工程内容由单项工程A、B组成，两个单项工程的合同额分别为400万元和600万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿5万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%。单项工程B按期通过竣工验收，单项工程A工程延误24日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。
-
（ ）是市场经济体制下，进行造价信息传递和形成造价成果文件的重要支撑。
-
确定材料消耗量的基本方法中，（ ）适合于不易产生损耗，且容易确定废料的材料消耗量的计算。
-
某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，除税系数0.8，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（ ）元/台班。
-
在建设投资构成内容中，能够形成固定资产的是（ ）。
-
有关场地准备及临时设施费的说法中，错误的是（ ）。
-
已知某分项工程工程量清单数量为1520m³，施工中由于设计变更调增为1824m³，该分项工程最高投标限价综合单价为350元，投标报价为406元，则该分项工程最终结算金额为（ ）万元。
-
下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中，属于鉴定委托人移交的证据材料的是（ ）。
-
已知某建筑安装工程人工费为150万元，材料费为500万元（其中包含可抵扣进项税额为45万元），施工机具使用费为200万元（其中包含可抵扣进项税额为10万元），以人工费和施工机具费为基数的管理费率为20%，利润率为15%，以人工费为计算基数的社会保险和住房公积金费率为10%。若该施工企业为小规模纳税人，则增值税为（ ）万元。
-
关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（ ）。
-
下列单位安装工程中，采用设备原价为基数乘以设备安装费率来编制安装工程费估算的是（ ）。
-
某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福利费按照每人每年20000元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（ ）万元。
-
下列工人工作时间中，虽属于损失时间，但在拟定定额时又要适度考虑它的影响的是（ ）。
-
建设规模是影响工程造价的主要因素之一，在确定项目建设规模时，通常采用的比选方法不包括（ ）。
-
根据《建设工程总承包合同（示范文本）GF-2020-0216 通用合同条件，发包人逾期支付进度款超过56天的，按照（ ） 支付利息。
-
编制脚手架工程量清单时，下列说法正确的是（ ）。
-
我国预可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（ ）%以内。
-
最高投标限价中综合单价应考虑的风险因素不包括（ ）。
-
关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中错误的是（ ）。
-
在预算定额中，已知某材料净用量为15t，材料消耗量为l6t，则该材料损耗率为（ ）。
-
在确定中标人后，业主须与承包商进行合同谈判，下列各项中不容谈判的是（ ）。
-
已知某工程承包合同价款总额6000万元，其主要材料及构件所占比重为60%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（ ）万元。
-
关于技术方案中生产方法的选择，应研究的问题不包括（ ）。
-
已知某进口设备FOB价为500万元，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为13%，若该进口设备抵岸价为717.1万元，则该进口设备的关税完税价格为（ ）万元。
-
民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素不包括（ ）。
-
当根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），采用清单计价的某分部分项工程，最高投标限价的综合单价为350元，承包人投标报价的综合单价为300元，该工程投标报价总价的下浮率为5%。结算时，该分部分项工程工程量较清单工程量减少了16%，且合同未确定综合单价调整方法，则对该综合单价的正确处理方式是（ ）。
-
下列费用中，不属于建设期计列的生产经营费的是（ ）。
-
某载重汽车配司机3人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为500元。求该载重汽车的台班人工费为（ ）元/台班。
-
下列不属于环境治理方案比选内容的是（ ）。
-
现有一通用工艺设备，原价30000元，设备运杂费为5000元，安装费率2%，该设备的安装费为（ ）元。
-
下列关于施工图预算对施工企业的作用，表述正确的有（ ）。
-
某教学楼工程项目，建设期为3年，建设期第1年贷款2000万元、第2年贷款1500万元，第3年贷款1500万元，建设期内只计息不支付，贷款年利率为6%，则在建设期期间的利息为（ ）万元。
-
在编制招标工程量清单时，总承包服务费计价表中需要由招标人填写的是（ ）。
-
某建筑工程的造价组成见下表，该工程的含税造价为（ ）万元。
-
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人在做出答复前，正确的处理方式是（ ）。
-
我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共10万元，外购配套件费2万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为5%。若不考虑其他费用，则该设备的原价为（ ）万元。
-
关于建设工程竣工图的说法中，错误的是（ ）。
-
某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为6300万元、5000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是（ ）万元。
-
影响建筑材料预算价格变动的因素不包括（ ）。
-
某施工合同约定，施工现场主要施工机械一台，由施工企业租赁，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；（3）场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（ ）元。
-
（ ）是指建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用。
-
某年产量25万吨化工产品已建项目的静态投资额为4500万元，现拟建类似项目的生产能力为100万吨/年。已知生产能力指数为0.7，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.35，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（ ）万元。
-
招标工程量清单应根据常规施工组织设计编制，拟定常规施工组织设计时（ ）。
-
拟建某教学楼，与概算指标略有不同。概算指标工程外墙面贴瓷砖，拟建工程为外墙面干挂花岗石。该地区外墙面贴瓷砖的综合单价为80元/㎡，干挂花岗石的综合单价为280元/㎡。教学楼工程和概算指标工程每100㎡建筑面积中外墙面工程量均为80㎡。概算指标土建工程综合单价为2000元/㎡，则拟建教学楼土建工程综合单价为（ ）元/㎡。
-
关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（ ）。
-
工料单价法编制施工图预算的步骤包括：①复核，填写封面、编制说明；②按计价程序计取其他费用，并汇总造价；③套用定额预算单价，计算直接费；④列项并计算工程量；⑤编制工料分析表；⑥计算主材费并调整直接费。正确的顺序是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于分部分项工程量清单的编制，下列说法正确的有（ ）。
-
工程变更按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的规定，不包括（ ）。
-
根据计时观测资料得知，每㎡标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每m³砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（ ）工日/m³。
-
采用装运港船上交货价时卖方的责任不包括（ ）。
-
有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（ ）。
-
基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（ ）个月内编制竣工财务决算，中、小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。
-
国际工程投标报价中，对于第三国采购的材料，其单价应为（ ）。
-
某建设项目建安工程费为1500万元，设备购置费400万元，工程建设其他费300万元。已知基本预备费费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年均投资价格上涨率为7%，则该项目的预备费为（ ）万元。
-
下列关于工程量清单计价程序和方法的说法中，错误的是（ ）。
-
某桩基工程，业主通过招标与某基础工程公司签订了施工合同，工程量清单中估计工程量4000m3，合同价500元/m3，合同工期为40天。合同约定：工期提前1天奖励2万元，拖后1天罚款4万元；工程款按旬结算支付。合同履行到第21天时发生了地震，造成停工4天，经工程师认可的施工方的实际损失为10万元，第3旬完成工程量800m3；后期因机械故障停工3天，最后实际工期为50天。不考虑其他款项，施工方在第3旬应得到的工程款为（ ）万元。
-
根据《标准施工招标文件》对于未进行资格预审的招标项目，其施工招标文件的组成内容包括（）等。
-
根据2017版FIDIC《施工合同文件》，调整工程量清单中某项工作的合同价款需满足的条件有（）。
-
关于设备原价，下列说法正确的有（ ）。
-
按照《住房城乡建设部关于进一步推进工程造价改革的指导意见》（建标〔2014）142号）的要求，工程量清单规范体系应满足（ ）下工程计价需要。
-
下列工人工作班内消耗时间，在确定人工工日消耗量定额时应适当考虑其影响的有（ ）。
-
编制投资估算文件时，投资估算分析的内容应包括（）。
-
投标人对招标工程量清单中工程量复核的目的在于（ ）。
-
依法必须招标的项目，对于中标候选人的公示内容有（ ）。
-
因发包人原因导致工程延期，承包人可向发包人索赔的费用项目有（）。
-
承包人的进度款支付申请应包括的内容有（ ）。
-
关于新增固定资产价值的确定，下列说法正确的有（ ）。
-
关于建筑设计对工业建设项目单位造价的影响，下列说法正确的是（ ）。
-
根据国外建筑安装工程费的构成规定，属于开办费的有（ ）。
-
某工程合同价为100万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素甲、乙、丙分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款差额为（ ）万元。
-
编制概算指标时，选择设备及安装工程的列表形式，工艺管道一般以（ ）为计算单位。
-
按成本计算估价法，国产非标准设备原价的相关计算公式错误的是（ ）。
-
下列费用项目中，属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（ ）。
-
关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法正确的是（ ）。
-
施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（ ）提出。
-
对于价格波动不大的定型产品和通用设备产品，适合采用的安装工程概算编制方法是（ ）。
-
政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的（ ）。
-
采用概算定额法编制设计概算的过程中，确定各分部分项工程费时使用的单价内容应包括（ ）。
-
某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m³、96元/m³，2022年7月的造价信息发布价为130元/m³，则该月碎石的实际结算价格为（）元/m³。
-
关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。
-
已知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元。主要材料在合同价款中所占比重为50%，承包工程价款总额为800万元，则工程预付款应在（ ）月开始扣回，扣回的金额是（ ）万元。
-
下各项费用中，关于施工机械安拆费及场外运费的组成和确定说法中错误的是（ ）。
-
下列费用中，包含在国际工程投标报价其他费用中的是（ ）。
-
对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（ ）。
-
某施工机械预算价格为60000元，耐用总台班为3000台班，一次检修费为3000元，检修周期为5，自行检修比例为30%，修理修配劳务适用13%的增值税税率，台班维护费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为100元/台班，残值率5%，则该机械的台班单价为（ ）元/台班。
-
根据财政部、国家发改委、住建部的有关文件，竣工决算的组成文件包括（ ）。
-
关于流动资金的估算，下列说法中正确的是（ ）。
-
实物量法编制施工图预算的工作有：①计算并汇总直接费；②套用预算定额（或企业定额）；③列项并计算工程量；④准备资料、熟悉施工图纸；⑤复核、填写封面、编制说明；⑥计算其他各项费用，汇总造价。下列工作排序正确的是（ ）。
-
某分项工程发生变更时，没有适用单价也没有类似单价可供参考，且工程造价管理也未发布信息价格，则承包人确定综合单价的依据不包括（ ）。
-
下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于分部分项工程量清单的编制，下列说法错误的是（ ）。
-
下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（ ）。
-
某装载容量为15m³的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输l0km的台班产量定额为（ ）10m³/台班。
-
关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的有（ ）。
-
某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为800元/台班，租赁费为300元/台班，人工工资为400元/工日，窝工补贴为100元/工日，以人工费为基数的综合费率为40%，在施工过程中，发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工20工日，增加材料费6000元；③场外大面积停电，停工2天，人员窝工30工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（ ）元。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程变更价款的调整方法，下列说法中错误的是（ ）。
-
根据《建设工程量清单计价规范》，下列关于计日工的说法中正确的是（ ）。
-
反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是（ ）。
-
按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（ ）。
-
某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节増值税额为（ ）万元。
-
下列费用中，属于安全文明施工费中临时设施费的是（ ）。
-
某地2022年拟建一年产30万吨化工产品的项目，建设期2年。根据调查，该地区2018年建设的年产10万吨相同产品的已建项目投资额为1亿元。生产能力指数为0.8，若2018年至 2022年工程造价平均每年递增10%，则该拟建项目的静态投资为（ ）亿元。
-
关于工程签证争议的鉴定，下列做法错误的是（ ）。
-
某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为310元/m³，招标人的基准价格为328元/m³，实际采购价为340元/m³。则发包人在结算时确认的单价应为（ ）元/m³。
-
某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（ ）。
-
应用形成资产法编制建设投资估算表时应计入其他资产的是（ ）。
-
承揽国际工程进行投标报价计算时，下列说法错误的是（ ）。
-
关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（ ）。
-
对某招标工程进行报价分析，承包人签约合同价为6300万元，最高投标限价为6600万元，设计院编制的施工图预算为6550万元，承包人认为的合理报价值为6500万元，其中都包含安全文明施工费400万元，则承包人的报价浮动率是（ ）。
-
招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（ ）。
-
确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（ ）。
-
新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（ ）万元。
-
下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（ ）。
-
某地2022年拟建一座年产60万吨的某产品的化工厂。根据调查，该地区2018年已建年产50万吨相同产品的项目的静态投资为20000万，设备购置费为12000万元。已知按2022年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为15000万元，用比例估算法估算拟建项目的静态投资为（ ）万元。
-
竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（ ）。
-
为了合理划分承发包双方的合同风险，对于不实行招标的建设工程，一般以（ ）为基准日。
-
建设工程造价指标测算常用的方法不包括（ ）。
-
下列费用中，由招标人填写金额，投标人直接计入投标总价的有（ ）。
-
已知砌筑1m³砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m³计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m³砖墙的砂浆用量为（ ）m³。
-
下列各项中属于BIM在发承包阶段应用内容的是（ ）。
-
某地拟建一幢建筑面积为3600㎡办公楼。已知建筑面积为2400㎡的类似工程预算成本为320万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、60%、10%、10%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.15、1.1、1.3、0.98，综合费率为5%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（ ）万元。
-
关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（ ）。
-
根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（ ）内。
-
当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（ ）。
-
关于工程总承包投标报价，下列说法中错误的是（ ）。
-
关于工程量清单中的项目特征描述，下列表述错误的是（ ）。
-
在满足建筑物使用要求的前提下，关于设计阶段影响工程造价的因素，下列说法错误的是（ ）。
-
下列关于预付款担保和安全文明施工费，说法正确的是（ ）。
-
关于新增无形资产价值确定的做法中，正确的有（ ）。
-
下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有（ ）。
-
下列关于新增固定资产价值确定方法的描述，正确的是（ ）。
-
下列选项中，应予计量的措施项目费包括（ ）。
-
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列事项应纳入工程变更范围的有（ ）。
-
为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法有（ ）。
-
下列费用中，属于工程建设其他费用的有（ ）。
-
编制预算定额时，机械台班幅度差的内容包括（ ）。
-
在总价措施项目清单与计价表中，安全文明施工费的计算基数可为（ ）。
-
关于各类工程计价定额的说法，正确的有（ ）。
-
关于工程施工项目最高投标限价编制的注意事项，下列说法正确的有（ ）。
-
ICMS中规定，工程项目总建设成本包括（ ）。
-
下列关于工程量清单，计算正确的有（ ）。
-
下列关于工程定额的说法中，正确的有（ ）。
-
下列关于进口设备原价的构成及计算，正确的有（ ）。
-
在工料单价法编制施工图预算过程中，“按计价程序计取其他费用，并汇总造价”程序中应分別计算的费用包括（ ）。
-
关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的有（ ）。
-
下列有关暂列金额的表述，正确的有（ ）。
-
在编制机械台班单价时需要单独计算的安拆费场外运费的情况有（ ）。
-
非标准设备原价的计算方法有（ ）。
-
关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中错误的是（ ）。
-
关于工程造价指数的编制，下列说法错误的是（ ）。
-
已知某进口设备货价为 500万美元，银行外汇牌价为1美元=6.0元人民币，该设备运费率为10%，运输保险费率为5%，关税税率为20%，则该进口设备关税完税价格为（ ）万元人民币。
-
根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，下列建设期计列的生产经营费说法错误的是（ ）。
-
下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（ ）。
-
某建设项目由两个单项工程组成，其竣工决算的有关费用如下表所示。已知该项目的项目建设管理费、用地与工程准备费、建筑设计费、生产工艺流程设计费分别为100、120、60、40万元。则单项工程II的新增固定资产价值是（ ）万元。
-
设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（）。
-
下列施工招标文件的各项内容中，不属于投标人须知的是（ ）。
-
某工程合同价格为2000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为1亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（ ）万元。
-
关于项目编码的说法中，正确的是（ ）。
-
施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。
-
建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（ ）。
-
某建设项目从两个不同的地点采购材料（适用13%增值税率），其供应量及有关费用如下表所示（表中原价、运杂费均为含税价格，且来源一供料采用“一票制”支付方式；来源二采用“两票制”支付方式），则该材料的单价为（ ）元/t。
-
采用价格指数调整价格差额的方法，主要适用于（ ）。
-
关于工程造价指标，下列说法错误的是（ ）。
-
国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，废品损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。
-
采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（ ）。
-
采用造价信息调整价格差额的，如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以（ ）为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过分部按实调整。
-
承包人实施按计日工计价的某项工作时，应报工程师审查的资料不包括（ ）。
-
某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，基本预备费率为8%，年均投资价格上涨率5%，建设期两年，计划每年完成投资50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（ ）万元。
-
下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（ ）。
-
编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时，已知基本用工、辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日，人工幅度差系数为10%，则该分项工程单位人工工日消耗量为（ ）工日。
-
某通风空调工程设计图纸齐全，可以准确计算工程量，则该单位工程概算的编制方法应采用（ ）。
-
下列项目中属于预算定额中人工工日消耗量中辅助用工的是（ ）。
-
投资决策是一个由浅入深、不断深化的过程，不同阶段决策的深度不同，投资估算的精度也不同。如在项目规划和项目建议书阶段，投资估算的误差率在±（ ）%。
-
下列工程总承包类型中承包人需要提供建设项目前期工作服务的承包方式为（ ）。
-
用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是（ ）。
-
下列初步评审标准中属于响应性评审标准的是（ ）。
-
某分项工程招标工程量清单数量为4000㎡，施工中由于设计变更调减为3000㎡，该项目最高投标限价综合单价为600元/ ㎡，投标报价为450元/㎡。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以最高投标限价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（ ）万元。
-
某中标单位提交履约担保，合同价格为1000 万元，则履约担保最高为（ ）万元。
-
某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40%，应收账款年周转次数是60次，则应收账款估算额为（ ）万元。
-
工作日写实法测定的数据显示，完成10m³某现浇混凝土工程基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间，不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（ ）工日/10m³。
-
鉴定机构应在确定受理鉴定委托之日起，根据纠纷项目工程造价金额，在规定的时限内完成鉴定工作。某工程项目造价金额是1000万，则期限为（ ）工作日。
-
某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元，则造价机构确定普工的最低日工资单价不得低于（ ）元。
-
下列选项中，不包括在工程建设其他费用中税金的是（ ）。
-
关于工程量清单综合单价中的风险费用，下列表述正确的是（）。
-
工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（ ）。
-
某工厂年度承包工程总价为9000万元，其中材料所占比例为70%，材料在途4天、加工10天、整理2天和供应间隔5天，保险天数3天，仓储天数5天，则按公式计算法求得的预付款金额为（ ）万元。
-
关于建设工程的分部组合计价，下列说法错误的是（ ）。
-
在编制投标报价时，确定分部分项工程综合单价的注意事项描述中，错误的是（ ）。
-
对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（ ）。
-
根据《FIDIC 施工合同条件》的规定，针对工程材料和设备款的预支，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应当根据审查承包人提交的相关文件确定此类材料和设备的实际费用，其中支付证书中应增加的款额为该费用的（ ）。
-
我国采用经评审的最低投标价法进行工程总承包评标时，考虑的量化因素主要是（ ）。
-
关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。
-
某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，并约定合同价的70%为可调部分。可调部分中，人工占45%，材料占45%，其余占10%。结算时，仅人工费价格指数增长了10%，而其他未发生变化。则该工程项目应结算的工程价款为（ ）万元。
-
关于投标人询价与工程量复核，下列说法错误的是（ ）。
-
下列费用中，属于建筑安装工程费中企业管理费的有（ ）。
-
我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月45万美元进行报价修正，现国内A投标人报价8000万美元，承诺较投标要求工期提前4个月，则A投标人评标价为（ ）万美元。
-
采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（ ）。
-
“投标保证金应当从投标人基本账户转出”的规定适合于下列何种情况（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》（2007版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（ ）。
-
编制建设投资估算表时，若按照形成资产法分类，预备费通常应（ ）。
-
某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（ ）m³/台班。
-
关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（ ）。
-
下列措施项目中，宜采用分部分项工程项目清单方式编制的是（ ）。
-
某建设项目包含三个同类单项工程，各单项工程造价指数及总投资额见下表，该建设工程造价综合指数是（ ）。
-
关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。
-
某项目根据《建设项目投资估算编审规程》，采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为880万元，价差预备费为120万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（ ）万元。
-
某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为220台班，人工日工资单价为200元，则该施工机械的台班人工费为（ ）元/台班。
-
在工程咨询服务费中，下列内容中属于专项评价费的是（ ）。
-
在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括（ ）。
-
构成进口设备原价的费用项目中，应以到岸价为计算基数的有（ ）。
-
关于措施项目费中超高施工增加费，下列说法正确的有（ ）。
-
设计采购施工（EPC）总承包，其承担的工作范围包括（ ）。
-
在索赔费用的计算过程中，现场管理费索赔时现场管理费率的确定方法通常有（ ）。
-
在预算定额的编制过程中，以下各种材料中适合用换算法计算其材料消耗量的是（ ）。
-
下列项目中，在计算联合试运转费时需要考虑的有（ ）。
-
下列有关施工过程结算的描述，正确的有（ ）。
-
在建设规模方案比选时，项目合理建设规模的确定方法包括（ ）。
-
关于专业工程暂估价的调价方法，下列表述正确的是（ ）。
-
承包人向发包人索赔成立的前提条件有（ ）。
-
在工程量清单编制中，设计图纸、施工组织设计、施工规范和验收规范可以用来确定（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》，下列因不可抗力导致的后果中，由发包人承担责任的有（ ）。
-
下列各项中属于基本建设项目竣工财务决算表中资金来源项目的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程竣工结算的计价原则，下列说法错误的是（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》的规定，采用综合评估法时，以下各项中属于评标分值构成的是（ ）。
-
新增固定资产价值的确定方法中，应以建筑工程造价比例进行分摊的费用有（ ）。
-
关于工程量清单计价的适用范围，下列说法错误的有（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，最高投标限价中综合单价中应考虑的风险因素包括（ ）。
-
根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为（ ）。
-
新增固定资产价值的确定方法中，应以建筑工程造价比例进行分摊的费用有（ ）。
-
下列关于新增固定资产价值确定方法的描述，正确的是（ ）。
-
某建设项目由两个单项工程组成，其竣工决算的有关费用如下表所示。已知该项目的项目建设管理费、用地与工程准备费、建筑设计费、生产工艺流程设计费分别为100、120、60、40万元。则单项工程II的新增固定资产价值是（ ）万元。
-
工程造价信息化建设需要以（ ）的基本原则进行，通过工程建设各方的共同参与建设工程造价信息化平台，进行计价信息的发布、共享和服务。
-
下列关于定额计价与工程量清单计价的主要区别相关说法，正确的是（ ）。
-
下列措施费中，宜采用分部分项工程项目清单编制的是（ ）。
-
下列施工合同约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类型的是（ ）。
-
下列工程总承包的类型中，总包方能承担项目可行性研究工作的是（ ）。
-
在满足住宅功能和质量前提下，下列设计思路中，可降低单位和面积造价的是（ ）。
-
在编制投标报价时，其他费用中的专业工程暂估价的费用组成为（ ）。
-
最高投标报价公布时间，正确的是(）。
-
下列工作时间中，属于损失时间但在拟定定额时可以适当考虑的是（ ）。
-
某招标项目估算价为 2000 万元，根据《招标投标法》的规定，该项目最高投标保证金为（ ）。
-
GB50500-2013 清单计价规范中的清单综合单价是（ ）。
-
对于依法必须招标的暂估价专业工程的招投标，下列说法正确的是（ ）。
-
某工程招标工程量清单中现浇混凝土板的工程量为 1600 ㎡，施工中由于设计变更调增为 2100㎡，该项目最高投标限价综合单价为 400 元/㎡,投标报价为 480 元/㎡。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过+15%时。按照现行工程量清单计价规范调整综合单价，该清单项目的结算金额应为()万元。
-
某施工项目投标截止日期为 2022 年 8 月 1 日,施工合同约定工程价款结算时采用价格指数法调整，人工、钢材、混凝土等权重系数及价格指数如下表所示，则 2022 年 9 月份的综合调价指数为（ ）。
-
编制建设项目竣工决算文件时,下列建设项目投资支出，应计入待核销基建支出的是()。
-
某工业建设项目及其甲车间的竣工决算资料如下表所示。甲车间应分摊的项目建设管理费为()万元。
-
因承包人原因导致工程延误的，关于延误期间国家法律、行政法规发生变化带来的工程造价变化与合同价款处理，下列说法正确的是()。
-
下列选项中，属于进口设备运杂费的是（ ）。
-
下列建设项目竣工决算文件中，能够反映基本建设项目的全部资金来源和资金占用情况的是()。
-
关于工期“共同延误”的责任处理，下列说法正确的是（ ）
-
国际工程管理中，如果承包商认为其建议被业主采纳后能够降低业主实施工程的费用，可随时向工程师提交一份书面建议书，该书面建议书的编制费用应由()承担。
-
关于建设工程施工质量缺陷责任制，下列说法正确的是（ ）。
-
某建筑工程施工过程中发生如下时间:①遇到不利物质条件，用工 20 个工日；②异常恶劣天气停工 1 日，窝工 30 个工日。人工工日单价 200 元/工日,窝工补贴 100 元/工日，管理费用、利润分别按人工费的20%、10%计算,不考虑其他费用。根据《标准施工招标文件》(2007 年版)的通用合同条款,承包人可向发包人索赔的金额为()元。
-
关于按照下=P-M/N 约定的预付款起点，下列说法正确的是(）。
-
关于建设工程施工过程结算及进度款支付，下列说法正确的是(）。
-
根据我国司法解释，关于建设工程施工无效合同的认定和价款处理，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设工程造价鉴定规范》(GB/T51262-2017)，关于施工合同争议鉴定，下列说法正确的是()。
-
关于工程施工项目竣工结算款的支付，下列说法正确的是(）。
-
某项目采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料、加工具等费用为 30 万元，外购配套件费为 8 万元，利润率为 7%，增值税率为 13%。不计其他费用，则用成本计算估价法计算的该台设备原价为（ ）万元。
-
关于措施项目工程量的计算单位，下列说法正确的是()。
-
某建筑工程项目建设投资为 12000 万元，工程建设其他费为 2000 万元，预备费为 500 万元，建设期利息为 900 万元，流动资金为 300 万元。该项目的固定资产投资额为（ ）万元。
-
根据国际建设项目计量标准(CMS)，下列费用中，应计入项目相关建设成本的是（ ）。
-
下列国外建筑安装工程费的构成项目中，应计入管理费的是(）。
-
下列关于项目建设管理费的说法中，正确的是（ ）
-
某建设项目静态投资计划额为 10000 万元，建设前期年限为 1 年。建设期为 2 年,分别完成投资的 40%、60%。若年均投资价格上涨率为 4%，则该项目建设期问价差预备费为（ ）万元。
-
关于建设期贷款利息计算公式 qj=(Pj-1+1/2Aj）*i 的应用，下列说法正确的是(）
-
关于分部分项工程项目清单的编制造价，下列说法正确的是（ ）。
-
某地区测算新建医院的造价综合指数，已测得新建医院的住院楼、医技楼、门诊楼、实验楼、其他建筑的造价指数及总投资额如下表所示。若基期价格指数为 1.00,则该地区新建医院的造价综合数为()。
-
某项目采用综合评估法评标，其中投标报价部分总分值为 35 分，评标基准价为投标人报价的算数平均值,偏差率=(投标人报价-评标基准价)/评标基准价*100%。 当投标报价>评标基准价时，投标报价得分=35-偏差率*100*2 当投标报价≤评标基准价时，投标报价得分=35+偏差率*100*1 本项目有甲、乙、丙、丁四个通过初评的投标人，投标报价分别为 7000 万元、7300 万元、7200万元、6900 万元。该项目投标报价得分最高的投标人是()。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，招标人在编制最高投标限价时,下列风险因素，应考虑纳入综合单价的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》(G505002013),关于工程量清单及其编制，下列说法正确的是（)。
-
下列关于招标工程量清单中的事项，投标人在工程投标报价时应重点关注的是（ ）。
-
工程 EPC 总承包模式下造价，下列风险中，应由承包人承担的是（ ）
-
根据《建设工程造价指标指数分类与测算标准》(GB/T512902018)，按照用途的不同，建设工程价指标可以分为()。
-
某地 2023 年拟建一年产 30 万吨工业产品项目该地区 2020 年建成的年产 20 万吨同类产品项主要设备购置费为 6000 万元，建筑安装工程费占主要设备购置费的比例为 70%。若该地区 2020 年至2023 年工程造价年均递增 4%，预计建设期两年内造价年均上涨率为 5%，则该项目的工程费用估()万元（生产能力指数为 0.8)。
-
关于国际工程投标报价中的暂定金额，下列说法正确的是(）。
-
通过计时观察资料得知，砌砖墙人工勾缝 10 ㎡的基本工作时间为 90min 辅助工作时间占工序作业时间的 5%，准备与结束工作时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作日的 5%、12%、3%，该人工勾缝的产量定额为（ ）㎡/工日。
-
关于投标人在投标报价前对招标工程量清单中工程量的复核，下列说法正确的是（ ）。
-
某学校拟新建宿舍楼工程，按概算指标和地区材料预算价格等算出每平方米建筑面积含税工程造为 2100 元，但拟建宿舍楼设计资料与概算指标相比较，外墙涂料装饰变更为墙砖装饰、增加了热水系统已知每平方米建筑面积外墙装饰的工程量为 0.5 ㎡，涂料装饰和墙砖装饰税前综合单价分别为 90 元/㎡，150 元/㎡，每平方米建筑面积热水系统税前造价为 20 元，增值税率为 9%。该新建宿舍楼工程每平方米建筑面积的含税工程造价为（ ）元。
-
采用类似工程预算法编制设计概算时，关于调整公式 D=A·K 的应用，下列说法正确的是（ ）。
-
关于施工图预算的作用，下列说法正确的是() 。
-
施工图预算编制时可能发生的主要工作有：①列项计量；②预算定额计算人、材、机消耗量；③套预算定额单价；④计算并汇总直接费；⑤编制工料分析表；⑥计算主材费并调整直接费；⑦计算其他费用，并汇总造价。采用工料单价法编制施工图预算时，发生的主要工作及其顺序是()。
-
关于投资决策阶段对工艺设备安装费的估算，下列说法正确的是()。
-
现从 30 个建设工程造价资料中随机抽取 7 个项目的现浇混凝土矩形梁工程综合单价及工程量，数据如下表所示。采用数据统计法测算，现浇混凝土矩形梁工程的综合单价指标为（ ）元/㎡。
-
下列关于评标委员会成员的说法造价,正确的是（ ）。
-
关于投资决策阶段对流动资金的估算下列说法正确的是（)。
-
用 M75 水泥砂浆与规格为 240mm*115mm*53mm 的普通砖砌筑一砖厚墙体灰缝宽度为 10mm。假设普通砖与水泥砂浆的损耗率均为 1%，则每 10m³该墙体中普通砖和水泥砂浆的消耗量分别为（ ）。
-
某建设项目从供应商处采购甲材料，已知含税采购价为 5650 元/t(适用 13%增值税率)，不含税运杂费为 100 元/t。若运输损耗、采购保管费率均按 3%考虑，则该材料的不含税单价应为（ ）元/t。
-
某载重汽车预算价格为 20 万元，可耐用 1000 台班，残值率为 5%，需配司机 1 人。若年度工作日为 250 天，年工作台班为 200 台班，人工单价为 300 元，该载重汽车的台班折旧费、人工费分别 是()元/台班。
-
依据劳动定额编制预算定额人工工日消耗量，已知完成 10m³某工作的基本用工 8 个工日、辅助用工 1.5 个工日、超运距用工 0.5 个工日，人工幅度差系数按照 15%考虑，则完成该工作 10m³的预算定额工消耗量为()工日。
-
关于一般计税方法和简易计税方法的选择，下列说法正确的是()。
-
在计算国际工程投标报价时，下列费用中应计入国内派出人工工日单价的是（ ）。
-
关于设备及工器具购置费的构成，下列说法正确的有（ ）。
-
在不增加施工成本的前提下，下列关于承包人增加增值税可抵扣进项税额的方法，正确的有（ ）。
-
关于招标人编制招标工程量清单的准备工作，下列说法正确的有（ ）。
-
下列施工机械消耗时间，应计入施工机具台班消耗量的有()。
-
关于工程建设其他费的内容，下列说法正确的有()。
-
下列费用中，在投标时需按招标人确定的单价或金额计入投标总价的有（ ）。
-
关于工程计价原理与依据，下列说法正确的有（ ）。
-
下列与施工仪器仪表相关的费用中，属于施工仪器仪表台班单价的有（ ）。
-
关于利用指标估算法进行投资估算，下列说法正确的有（ ）。
-
关于建筑工程设计概算的编制工作，下列说法正确的有（ ）。
-
关于房屋建筑工程造价指标的特征信息，下列说法正确的有（ ）。
-
下列竣工决算的审核内容，属于审核的有（ ）。
-
下列评标中遇到的情形，评标委员会可直接否决其投标的有（ ）。
-
关于建设工程施工过程中合同价款的调整，下列说法正确的有（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》(2007 年版)通用合同条款，承包人有权利同时提出工期、费用、利润索赔的事件有（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于编制工程竣工结算文件时的计价原则，下列说法正确有(）。
-
关于和解方式解决建设工程施工合同纠纷，下列说法正确的有（ ）。
-
根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)通用合同条件，关于工程总承包合同价款结算，下列说法正确的有（ ）。
-
关于投标有效期的确定，下列说法正确的有（ ）
-
下列定额中，分项最细，子目最多的定额是（ ）。
-
某建设项目工程费用为10000万元，工程建设其他费为2000万元，预备费为600万元，建设期贷款8000万元，建设期利息为800万元，流动资金为400万元。该项目建设投资为（ ）万元。
-
某批进口设备到岸价为1000万元，银行财务费、外贸手续费合计为20万元，关税税率为20%，消费税税率为10%，增值税税率为13%。该批设备进口环节增值税为（ ）万元。
-
按照成本估价法计算国产非标准设备原价时，下列费用项目中，包含在利润计算基数中的是（ ）。
-
下列费用中，属于安装工程费的是（ ）。
-
关于可计量措施项目的工程量计量单位，下列说法正确的是（ ）。
-
关于国外建设工程造价构成中承包人总部管理费的计列，下列说法正确的是（ ）。
-
下列费用中，应计入建设期计列的生产经营费中的是（ ）。
-
某建设项目工程费用为8000万元，工程建设其他费为1500万元，基本预备费为500万元。项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，各年完成投资的50%。若年均投资价格上涨率为4%，则该项目的建设期价差预备费为（ ）万元。
-
某建设项目建设期为2年，分别于每年年初从银行获得贷款3000万元和2000万元，贷款年利率为10%，建设期只计息不付息，则该项目建设期贷款利息为（ ）万元。
-
《工程造价咨询企业服务清单》（CECA/GC11）属于我国现行工程造价管理标准中的（ ）。
-
关于施工企业的企业定额，下列说法正确的是（ ）。
-
关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
关于措施项目清单的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
招标工程量清单编制中，应由招标人填写暂定数量的其他项目是（ ）。
-
按照工程定额编制要求，在工作时间分类中，属于损失时间而不被计入时间定额的是（ ）。
-
完成某分部分项工程1m³的基本工时为2h，辅助工作时间占工序作业时间的10%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间合计占工作日的20%。该工程的产量定额为（ ）。
-
用干混砂浆贴800mm×800mm地砖地面，砂浆结合层厚度为20mm，砂浆损耗率为2%，不考虑砂浆灰缝用量，则每铺贴100㎡地面砂浆消耗量为（ ）m³。
-
下列与施工仪器仪表相关的费用中，应计入仪器仪表台班单价的是（ ）。
-
某施工机械配操控人员2人，年制度工作日为250天，年机械工作台班为220台班，人工单价为100元/工日，则该施工机械台班单价中含人工费（ ）元。
-
关于概算指标，下列说法正确的是（ ）。
-
现从30个建设工程造价数据中随机抽取7个项目的C20商品混凝土的材料单价及消耗量，数据见下表。采用数据统计法测算，该商品混凝土单价指标是（ ）元/m³。
-
某地区2022年上半年发布的人工单价见下表。若以2022年3月为基期（基期价格指数为100），则2022年4、5月的人工费价格指数分别是（ ）。
-
关于项目决策阶段工程方案选择应满足的基本要求，下列说法正确的是（ ）。
-
某地2022年拟建一年产30万吨化工产品项目，已知主要工艺设备投资估算为8000万元。该地区2020年建成的年产20万吨同类产品项目的各专业工程费为4000万元。若该地区2020年至2022年工程造价年均递增5%，则该项目的工程费用投资估算应为（ ）万元（生产能力指数为1）。
-
关于安装工程费投资估算，下列说法正确的是（ ）。
-
关于流动资金的分项详细估算，下列计算公式正确的是（ ）。
-
关于多层民用住宅建筑设计与工程造价的关系，下列说法正确的是（ ）。
-
应用概算定额法编制建筑工程概算，如采用全费用综合单价，则单位工程概算造价计算公式为（ ）。
-
某地新建一公寓工程，当地同期类似工程概算指标为1820元/㎡。新建工程和类似工程概算指标相比，现浇钢筋部分有所不同（如下表所示）。新建工程结构差异修正后的概算指标应为（ ）元/㎡。
-
下列费用中，应计入单项工程综合概算表中的是（ ）。
-
下列工程预算文件的组成部分中，不属于二级预算组成内容的是（ ）。
-
施工图预算编制的主要工作有：①列项计量；②了解施工现场情况；③套预算定额计算人、材、机消耗量；④计算直接费；⑤计算价差；⑥计算其他费用。采用实物量法编制时，正确的编制步骤及顺序是（ ）。
-
关于招标分部分项工程清单的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
关于采用工程量清单方式招标形成的总价合同的计量和计价，下列说法正确的是（ ）。
-
根据现行工程量清单计价规范，下列价格风险因素中，招标人编制最高投标限价时考虑并计入综合单价的是（ ）。
-
根据现行工程量清单计价规范，关于最高投标限价的管理规定，下列说法正确的是（ ）。
-
根据现行工程量清单计价规范，关于投标人在投标报价前对工程量的复核，下列说法正确的是（ ）。
-
确定投标报价综合单价的工作步骤有：①分析清单项目工程内容；②计算分部分项工程人材机费；③计算工程数量与清单单位含量；④确定计算基础；⑤计算综合单价，上述步骤正确的顺序是（ ）。
-
关于投标保证金和投标有效期，下列说法正确的是（ ）。
-
某世行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时投多个标段的评标修正率为5%。投标人甲同时投I、Ⅱ标段，其报价分别6000万元、4500万元。在甲已中标I标段的情况下，其Ⅱ标段的评标价格应为（ ）万元。
-
关于依法必须招标项目合同签订的相关规定，下列说法正确的是（ ）。
-
根据现行《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，下列风险应由发包人承担的是（ ）。
-
在世界银行贷款项目采购程序中，下列投标情况，属于国际竞争性招标项目评标内容的是（ ）。
-
某企业进行国际工程投标报价。下列费用项目，可与直接费、间接费平行计列的是（ ）。
-
由于承包人的原因导致工期延误，在工程延误期间国家法律、行政法规发生变化造成合同价款增加的，合同价款应（ ）。
-
某工程项目招标工程量清单工程量为800m³，施工中变更为1000m³，该项目最高投标限价综合单位为500元/m³，投标报价为600元/m³。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时允许调整综合单价。按照工程量清单计价规范的相关规定，调整后的综合单价应为（ ）元/m³。
-
施工合同约定由发包人承担材料价格波动±5%以外的风险。已知某项材料投标人投标报价、基准期发布的价格分别为510元/m³、520元/m³，施工期该材料的造价信息发布价为560元/m³。按照造价信息调整价差法，该材料的实际结算价应为（ ）元/m³。
-
根据我国现行《标准施工招标文件》，下列索赔事件中，只可补偿费用，不可补偿工期、利润的是（ ）。
-
某建筑工程施工过程中发生以下事件：①发现地下文物，停工5日，窝工30个工日，保护文物用工10个工日；②提前4日向承包人提供材料。已知人工工日单价150元/工日，窝工补贴50元/工日，管理费用、利润分别按人工费的20%、10%计算。不考虑其他费用，承包人应向发包人索赔的工期、费用分别是（）。
-
因发包人原因，某分部分项工程发生索赔事件。经双方确认的索赔费中直接费为9万元，现场管理费为2万元。投标书中总部管理费率为5%，则总部管理费的索赔额应为（ ）万元。
-
关于工程计量，下列说法正确的是（ ）。
-
某施工合同总价3亿元，分两年内均衡施工。已知主要材料、设备价值占合同总价的比例分别为54%、6%，主要材料、设备储备天数平均为60天，年度施工天数按360天考虑，按公式计算法计算该工程的年度预付款应（ ）万元。
-
关于工程竣工结算编制应遵循的计价原则，下列说法正确的是（ ）。
-
某工程项目由于承包人违约导致合同解除。下列费用中，发包人应向承包人支付的是（ ）。
-
关于缺陷责任期内质量保证金的管理和使用，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T18849-2017），关于工程造价鉴定的人员和组织，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），下列变化因素中，不属于工程总承包合同价款调整主要原因的是（ ）。
-
根据《建设项目工程总承包合同（示范文本））（GF-2020-0216），关于工程总承包合同价款结算，下列说法正确的是（ ）。
-
基本建设项目概况表是建设项目竣工财务决算报表之一。下列费用项目，应计列在基本建设项目概况表中的是（ ）。
-
关于新增固定资产价值的确定范围，下列说法正确的是（ ）。
-
关于设备购置费及其构成，下列说法正确的有（ ）。
-
下列费用中，应计入建筑安装工程分部分项工程费的有（ ）。
-
关于工程建设其他费中场地准备及临时设施费的构成，下列说法正确的有（ ）。
-
关于工程概预算计价和工程量清单计价模式的异同，下列说法正确的有（ ）。
-
根据现行工程量清单计价规范，关于工程量清单及其编制，下列说法正确的有（ ）。
-
根据工程定额编制要求，下列时间、材料、施工机具的消耗，应计入人工、材料或施工机具台班消耗量的有（ ）。
-
下列费用中，应计入施工机械台班单价的有（ ）。
-
关于数字技术的应用对工程造价领域带来的推动作用，下列说法正确的有（ ）。
-
关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的有（ ）。
-
单项工程综合概算应包括的费用有（ ）。
-
关于施工图预算编制，下列说法正确的有（ ）。
-
根据现行工程量清单计价规范，关于招标工程量清单编制，下列说法正确的有（ ）。
-
投标人在研究招标文件时，通过投标人须知可以了解的信息有（ ）。
-
在下列不同特点的工程中，较适合采用成本加酬金方式确定合同价款的有（ ）。
-
关于采用价格指数调整价格差额的方法，下列说法正确的有（ ）。
-
关于对承包人提出的工期索赔的处理，下列说法正确的有（ ）。
-
包人在编制期中支付文件时，已完工程进度款支付申请中应包括的内容有（ ）。
-
关于合同价款纠纷的处理，下列说法正确的有（ ）。
-
根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定价格的（ ）。
-
新增流动资产中的短期投资包括（ ）。
-
根据世界银行国际组织对工程项目总建设成本构成的规定，下列费用中，应计入间接建设成本的是（ ）。
-
生产非标准设备所用的材料，辅助材料和加工费合计为6万元，专用工具和废品损失费为0.5万元，外购配套件费为1.5万元。若利润率为10%，增值税率为13%，设备原价按成本计算估价法确定，在不发生其他费用的情况下，该设备的增值税销项税额为（ ）万元。
-
关于进口设备原价消费税的计算，下列计算方式正确的是（ ）。
-
下列费用中，属于施工企业管理费中财务费的是（ ）。
-
关于超高施工增加费计取的条件，下列说法正确的是（ ）。
-
关于建设单位以出让或转让方式取得国有土地使用权涉及的相关税费，下列说法正确的是（ ）。
-
下列建设项目实施过程中发生的技术服务费，属于专项评价费的是（ ）。
-
某建设工程的静态投资为8000万元，其中基本预备费率为5%，工程的建设前期的年限为0.5年，建设期2年，计划每年完成投资的50%。若平均投资价格上涨率为5%，则该项目建设期价差预备费为（ ）万元。
-
某建设项目贷款总额为3000万元，贷款年利率为10%。项目建设前期年限为1年。建设期为两年，其中第一、二年的贷款比例分别为60%和40%。贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息，则该项目建设期利息为（ ）万元。
-
根据现行工程量清单计价规范，将工程量乘以综合单价，汇总得出分部分项工程和单价措施项目费，在计算总价措施项目费和其他项目费，合计得出单位工程建筑安装工程费的方法称为（ ）。
-
下列工程定额中，以单位工程为对象，反映完成一个规定计量单位建筑安装产品经济指标的是（ ）。
-
关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
根据现行工程量清单计价规范，下列费用中，应列入单价措施项目清单与计价表的是（ ）。
-
关于招标工程量清单中的暂估价，下列说法正确的是（ ）。
-
关于人工定额消耗量的测定，下列计算公式正确的是（ ）。
-
用规格为290×240×190的烧结空心砌块砌筑240mm厚墙体，灰缝宽度为10mm，砌块损耗率为1%，则每10m³该种砌体空心砌块的消耗量为（ ）m³。
-
某型号施工机械循环作业一次，各循环组成部分的正常延续时间分别3min、5min、4min、2min，交叠时间为2min，—次循环的产量为2m³，机械时间利用系数为0.9，则该机械的产量定额为（ ）m³/台班。
-
下列与施工机械安拆和场外运费应用中，应计入施工机械台班单价的是（ ）。
-
某材料从两地采购，采购量分别是600t和400t。采购价（含税）分别为500元/t和550元/t。运杂费（含税）分别为20元/t和25元/t，运输损耗费率、采购与仓储保管费率为0.5%、3%，采用“一票制”支付方式，增值税率为13%。则该材料的预算单价（不含税）为（ ）元/t。
-
关于投资估算指标的说法，正确的是（ ）。
-
现有30个某类建设工程造价数据，随机抽取7个项目的造价及相关数据如下表所示。采用数据统计法测算该类工程造价指标是（ ）元/㎡。
-
某地区新建学校的教学楼、宿舍楼、实验楼、办公楼、其他建筑的报告期指数及相关投资数据见下表。如学校项目基期造价综合指数为1，则其报告期的建设工程造价综合指数是（ ）。
-
在项目决策阶段，环境治理方案比选中的技术水平对比，主要是比较（ ）。
-
某地2022年拟建一年产40万吨的化工产品项目，设备购置费估算为6000万元，该地区2019年已建20万吨相同产品项目的建安工程费为6000万元。该地区2019年至2022年设备购置费、建安工程费年均分别递增3%、4%。若生产能力指数为0.6，则该拟建项目的工程费用投资估算应为（ ）万元。
-
关于可行性研究阶段投资估算的方法，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设项目投资估算编审规程》，关于投资估算文件的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
关于建筑设计因素与工程造价的关系，下列说法正确的是（ ）。
-
关于使用概算定额法编制建筑工程概算，在采用全费用综合单价的情况下，下列说法正确的是（ ）。
-
某地拟建一景观工程，已知其类似已完工程造价指标为400元/㎡，其中人材机费分别：15%、55%、10%，拟建工程与类似工程地区的人材差异系数分别为1.15、1.05、0.95，假定拟建工程综合取费以人材机费之和为基数，费率为25%，则该拟建工程的造价指标为（ ）元/㎡。
-
当初步设计深度不够，但能提供的设备清单有规格和设备重量时，编制设备安装工程概算应选用的方法是（ ）。
-
关于施工图预算对投资方的作用，下列说法正确的是（ ）。
-
下列施工图预算编制的工作中，属于工料单价法但不属于实物量法的工作步骤是（ ）。
-
招标工程量清单编制的准备工作包括：①拟定常规施工组织设计；②现场踏勘；③计算工程量；④审查复核；⑤列项。正确的排列顺序是（ ）。
-
关于招标工程量清单中的暂列金额，下列说法正确的是（ ）。
-
在编制最高投标限价时，对于招标人自行采购材料的，其总承包服务费按招标人提供材料价值（ ）计算。
-
关于编制最高投标限价时应注意的问题，下列说法正确的是（ ）。
-
关于投标报价与最高投标限价编制的相同之处，下列说法正确的是（ ）。
-
某项目拟采用工程量清单招标签订单价合同，关于该工程投标综合单价的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
根据现行工程量清单计价规范，投标人应按招标文件提供金额编制报价的项目是（ ）。
-
天津某建筑工程招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件对同时投多个标段的评标修正率为3%，甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价如下表所示，若甲中标Ⅰ标段，不考虑其他量化因素，则甲乙Ⅱ标段的评标价格应分别为（ ）万元。
-
关于履约担保的说法正确的是（ ）。
-
EPC总承包模式下，工程总承包人应承担的工作范围是（ ）。
-
关于世界银行贷款项目国际竞争性招标工程的评标，下列步骤及顺序正确的是（ ）。
-
某企业进行国际工程投标报价时，将分包费列入直接费中，该分包工程的管理费应计入（ ）。
-
根据现行工程量清单计价规范，工程变更引起措施项目发生或施工费的调整，下列说法正确的是（ ）。
-
某工程招标工程量清单的工程量为1000m³，施工中变更为800m³，该项目最高投标报价综合单价为500元/m³，投标报价为450元/m³，投标人报价浮动率为4%，实际工程量与招标工程量偏差超过15%时允许调整综合单价。依据工程量清单计价规范的相关规定，调整后的综合单价应为（ ）元/m³。
-
施工合同约定由发包人承担材料价格波动±5%以外的风险，其中某材料投标报价520元/m³、基准期发布的价格为510元/m³，施工期该材料的造价信息发布价为560元/m³，若采用造价信息调整价差，则该材料的实际结算价为（ ）元/m³。
-
某项目采用《标准施工招标文件》（2007年版）合同条件，施工过程中发生下列事件，①基础开挖时出现勘察设计未注明溶洞，停工3天，窝工30工日，处理不利地质条件20天。②由于异常恶劣天气，导致停工2天，窝工20工日，该工程合同约定窝工160元/工日、人工工日单价200元/工，不考虑其他因素，承包人应向业主索赔的工期、费用分别为（ ）。
-
根据《标准施工招标》（2007版），下列索赔时间中，只可索赔、费用，不可补偿利润的是（ ）。
-
某工程合同总价1000万元，受索赔事件影响该工程同一关键线路上的A、B两个分项工程分别延误2、3天，A、B两个分项工程合同价分别为300万元、200万元，对承包人应向发包人提出的工期索赔为（ ）天。
-
根据现行工程量清单计价规范，关于国有资金投资建设工程的工程计量，下列说法正确的是（ ）。
-
除工程造价咨询合同另有约定外，工程造价咨询企业竣工结算审核通常采用的方法是（ ）。
-
关于编制竣工结算文件应遵循的计价原则，下列说法正确的是（ ）。
-
因不可抗力解除合同的，发包人应向承包人支付的金额中不应包括（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》（2007年版），关于最终结清的说法正确的是（ ）。
-
关于工程合同价款纠纷的解决，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，关于工程总承包价款结算中的最终结清支付，下列说法正确的是（ ）。
-
根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程承包合同中的暂定金额，下列说法正确的是（ ）。
-
关于建设项目竣工决算编制中的工程造价对比分析，下列说法正确的是（ ）。
-
某工业建设项目及其单项如下表所示，则甲工程应分摊的建设单位管理费和土地征用费为（ ）万元。
-
关于进口设备原价的构成内容，正确的有（ ）。
-
下列保险、担保费用中，属于建筑安装工程费中企业管理费的有（ ）。
-
下列费用中，应在研究试验费中列出的是（ ）。
-
关于现阶段我国工程造价计价依据改革的相关任务，下列说法正确的有（ ）。
-
根据工程定额编制，下列工人工作时间消耗、机械工作时间消耗或材料的消耗，应计入人工、材料或施工机具定额的有（ ）。
-
下列因素中，能够影响人工、材料或施工机具台班单价水平的有（ ）。
-
关于预算定额、概算定额和估算指标等各类计价定额的异同，下列说法正确的有（ ）。
-
关于建设项目投资估算编制要求，下列说法正确的是（ ）。
-
建设项目总投资估算中，属于动态部分的费用项目有（ ）。
-
关于建设项目设计概算，下列说法正确的有（ ）。
-
关于招标工程量清单的编制，正确的有（ ）。
-
在招标工程量清单的编制内容中，应作出合理说明的内容有（ ）。
-
下列投标人的行为，属于投标人相互串通投标的有（ ）。
-
下列对投标文件进行评审的工作中，属于初步评审工作的有（ ）。
-
采用计日工计价的变更工作，承包人应在该项变更实施过程中，按合同约定提交的资料有（ ）。
-
根据我国《标准施工招标文件》，下列索赔事件中，发包人可以同时向承包人提出工期、费用和利润索赔的有（ ）。
-
关于工程计量的说法，正确的有（ ）。
-
根据《建设工程造价鉴定规范》，关于鉴定意见书的鉴定意见，下列说法正确的有（ ）。
-
根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程承包的工程变更，下列说法正确的有（ ）。
-
关于建设项目形成无形资产计价原则，下列说法正确的有（ ）。
-
某生产性建设项目的工程费用15000万元，设备费用5000万元，工程建设其他费用3000万元，预备费1000万元，建设期利息1000万元，铺底流动资金500万元。该项目工程造价为（ ）万元。
-
国内生产某台非标准设备，材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费合计50万元，废品损失费5万元，外购配套件费15万元，包装费率5%。假设利润率为10%，则用成本计算估价法计算的该设备的利润是（ ）万元。
-
对进口设备计算进口环节增值税时，作为计税基数的组成计税价格是（ ）。
-
根据我国现行建筑安装工程费用项目构成规定，在施工合同签订时尚未确定的服务采购费用，应计入（ ）。
-
在国外建筑安装工程费中，现场材料试验及所需设备的费用包含在（ ）中。
-
关于土地出让或转让中涉及的税、费，下列说法正确的是（ ）。
-
下列费用，属于工程建设其他费用中研究试验费的是（ ）。
-
某建设项目投资估算中的建安工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用分别为30000万元、20000万元、10000万元。若基本预备费费率为5%，则该项目的基本预备费为（ ）万元。
-
某新建项目建设期为2年，第一年贷款1200万元，第二年贷款1800万元。假设贷款在年内均衡发放，年利率为10%，建设期内贷款只计息不支付。该项目建设期第二年应计贷款利息为（ ）万元。
-
《工程造价术语标准》（GB/T 50875）属于工程造价管理标准中的（ ）。
-
下列工程定额中，能够反应建设总投资及其各项费用构成的是（ ）。
-
关于工程量清单计价的适用范围和编制要求，下列说法正确的是（ ）。
-
关于分部分项工程项目清单中“项目特征”的描述，下列说法正确的是（ ）。
-
关于分部分项工程项目清单的编制要求，下列说法正确的是（ ）。
-
下列人工消耗量定额测定时间中，其长短与所负担的工作量大小无关，但往往与工作内容有关的是（ ）。
-
某一砖半厚混水墙，采用规格为240mm×115mm×53mm的烧结煤矸石普通砖砌筑，灰浆厚度为10mm，每10m³该种墙体砖的净用量为（ ）千块。
-
出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每一次工作循环中，运料、装料、搅拌、卸料、不可避免的中断时间分别为5min、1min、3min、1min、5min。若机械时间利用系数为0.8，则该机械台班产量定额为（ ）。
-
某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（适用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%。该材料的预算单价（不含税）为（ ）元/t。
-
下列施工机械中，其安拆费及场外运费应单独计算，但不计入施工机械台班单价中的是（ ）。
-
关于概算指标的内容和特点，下列说法正确的是（ ）。
-
关于建设工程造价综合指数的计算方法，下列说法正确的是（ ）。
-
在应用数据统计法测算工程造价指标时，采用各样本工程的消耗量占比作为权重进行加权平均计算的造价指标是（ ）。
-
关于不同行业、不同类型的建设项目建设规模的确定基础，下列说法正确的是（ ）。
-
某地2021年拟建一座年产30万吨化工产品项目。调查得到该地区2018年已建20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元，安装工程费为3000万元，设备购置费为10000万元。已知2021年拟建项目设备购置费为12000万元，土地使用等其他费用为5000万元，且该地2018年至2021年建筑安装工程造价平均每年递增3%，则按生产能力指数法估算的该项目静态投资为（ ）万元。（生产能力指数为1）
-
关于流动资金估算，下列说法正确的是（ ）。
-
按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（ ）。
-
下列工程概算，属于单位设备及安装工程概算的是（ ）。
-
关于应用概算定额法编制单位建筑工程概算，下列说法正确的是（ ）。
-
某拟建工程概算编制中，已知类似工程土建工程造价指标为1600元/㎡，其中人材机费分别占土建工程造价的15%、60%、10%，拟建工程与类似工程由于时间地点差异产生的人材机费费差异系数分别为1.1，1.25，0.95。假定以人材机费用之和为基数取费的综合取费率25%，则该拟建工程的造价指标为（ ）元/㎡。
-
当初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算应选用的方法是（ ）。
-
关于施工图预算文件的编制形式，下列说法正确的是（ ）。
-
下列施工图预算编制工作中，属于实物量法，但不属于工料单价法的工作步骤是（ ）。
-
关于招标文件的澄清和修改，下列说法正确的是（ ）。
-
关于最高投标限价的公布，下列说法正确的是（ ）。
-
编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入“总价措施项目清单与计价表”的是（ ）。
-
关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
投标人编制投标报价前需仔细研究招标文件，因下列做法而可能直接影响报价完整性的是（ ）。
-
下列清单项目中，投标人不得自主报价的是（ ）。
-
某分项工程招标工程量清单数量为1000m³，该分项工程的主要材料是X材料，X材料在招标人提供的其他项目清单中的暂估价为100元/㎡。己知投标人的企业定额中，每100m³分项工程的X材料消耗量为102㎡。投标人调查的X材料市场价为110元/㎡，则投标人用企业定额编制的该分项工程的工程量清单综合单价分析表中，计列的X材料暂估合价为（ ）。
-
某市政工程招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%，现有投标人甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，甲的报价分别为8000万元、7000万元，乙的报价分别为8500万元、6800万元。已知投标人甲已经中标Ⅰ标段，在不考虑其他量化因素的情况下，投标人甲、乙Ⅱ标段的评标价分别为（ ）。
-
招标发包的建设工程，其签约合同价为（ ）。
-
与其他工程总承包方式相比，交钥匙总承包的优越性体现在（ ）。
-
工程总承包人在投标报价中考虑的“标高金”由（ ）组成。
-
关于国际竞争性招标项目的开标，下列做法正确的是（ ）。
-
下列因工程变更引起的价款调整，需考虑承包人报价浮动率的是（ ）。
-
某实行招标的工程，施工图预算为8000万元，最高投标限价为7800万元。若承包人签约合同价为7500万元，则该承包人的报价浮动率为（ ）。
-
关于采用价格指数调整价格差额，下列说法正确的是（ ）。
-
某项目施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差。已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（ ）元/t。
-
因不可抗力造成的下列损失，应由发包人承担的是（ ）。
-
某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：①因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；②因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；③复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元。
-
根据现行《标准施工招标文件》，下列已完工程，发包人应予计量的是（ ）。
-
某工程合同12000万元，其中主要材料及构件占比为50%。合同约定的工程预付款为3600万元，进度款支付比例为85%。按起扣点计算的预付款起扣点为（ ）万元。
-
关于工程预付款的额度计算和支付，下列说法正确的是（ ）
-
因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（ ）。
-
关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（ ）
-
根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T 51262-2017），关于合同争议鉴定，下列说法正确的是（ ）。
-
根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。
-
某工程总承包合同的专用合同条件约定，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为招标人发包。关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（ ）。
-
竣工决算中，用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况.作为考核和分析投资效果的文件是（ ）。
-
某建设项目及其单项工程X的竣工决算如下表所示，则x工程应分摊的地质勘查费为（ ）万元。
-
某建设项目工程费用为10000万元，工程建设其他费为2000万元，预备费为600万元，建设期贷款8000万元，建设期利息为800万元，流动资金为400万元。该项目建设投资为（ ）万元。
-
国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中错误的是（ ）。
-
某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价为100万美元，国外运费为10万美元，运输保险费率为0.5％，银行财务费率为0.3％，外贸手续费率为1.5％，进口关税税率20％，增值税率13％，无消费税，则该设备的关税为（ ）万元人民币（外汇汇率：1美元＝6.30元人民币）。
-
已知某建筑安装工程人工费为150万元，材料费为500万元（其中包含可抵扣进项税额为45万元），施工机具使用费为200万元（其中包含可抵扣进项税额为10万元），以人工费和施工机具费为基数的管理费率为20%，利润率为15%，以人工费为计算基数的社会保险和住房公积金费率为10%。若该施工企业为小规模纳税人，则增值税为（ ）万元。
-
根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标[2013]44号）的规定，下列各项中属于环境保护费的是（ ）。
-
关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有（ ）。
-
根据国外建筑安装工程费用构成，应分摊计入单价的是（ ）。
-
建设项目竣工验收前进行联合试运转，根据工程造价构成，不应计入联合试运转支出的有（ ）。
-
某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为5%，则该项目建设期内的价差预备费为（）万元。
-
（ ）是依据图纸和相应计价定额的项目划分，先计算出分部分项工程量，然后套用消耗量定额计算人材机等要素的消耗量，再根据各要素的实际价格及各项费率汇总形成相应工程造价的方法。
-
下列选项中，属于工程造价管理基础标准的是（ ）。
-
关于工程量清单计价和定额计价，下列计价公式中错误的是（ ）。
-
作为工程定额体系的重要组成部分，概算指标是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于分部分项工程量清单的编制，下列说法正确的有（ ）。
-
招标文件中，措施项目清单编制的主要依据不包括（ ）。
-
运输汽车装载棉花，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机械工作时间消耗中的（ ）。
-
用1:1水泥砂浆贴150mm×150mm×5mm瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，灰缝宽为2mm。假设瓷砖损耗率为1.5%，砂浆损耗率为1%，试计算每100㎡瓷砖墙面中砂浆的消耗量为（ ）m³。
-
某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为200元。某安装企业高级技工的最低日工资单价不得低于（ ）元。
-
某建设项目从两个不同的地点采购材料（适用13%增值税率），其供应量及有关费用如下表所示（表中原价、运杂费均为含税价格，且来源一供料采用“一票制”支付方式；来源二采用“两票制”支付方式），则该材料的单价为（ ）元/t。
-
下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（ ）。
-
某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m³，机械时间利用系数为0.8，机械幅度差系数为25%，按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（ ）台班/1000m³。
-
一切工程造价的管理活动和变化总是在一定条件下受各种因素的制约和影响，工程造价管理工作也是多种因素相互作用的结果，这体现了工程造价信息的（ ）特点。
-
某建设项目包含三个同类单项工程，各单项工程造价指数及总投资额见下表，该建设工程造价综合指数是（ ）。
-
建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是（ ）。
-
关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（ ）。
-
某地2023年拟建一座年产50万吨的某产品的化工厂。根据调查，该地区2021年已建年产40万吨相同产品的项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为3000万元，设备购置费为12000万元。已知按2023年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为15000万元，征地拆迁等其他费用为2000万元，2021年和2023年该地区的建安工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.14，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万元。
-
关于可行性研究阶段投资估算的方法，下列说法正确的是（ ）。
-
关于多层民用住宅建筑设计与工程造价的关系，下列说法正确的是（ ）。
-
已知概算指标中每100㎡建筑面积中分摊的人工消耗量为200工日，拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩的人工消耗量分别为37工日/100㎡和24工日/100㎡。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65％，求拟建工程人工消耗量为（ ）工日/100㎡。
-
编制工程建设其他费用概算表时，下列说法错误的是（ ）。
-
关于各级施工图预算的构成内容，下列说法中正确的是（ ）。
-
采用工料单价法编制施工图预算时，下列做法正确的是（ ）。
-
按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（ ）天。
-
编制脚手架工程量清单时，下列说法正确的是（ ）。
-
关于工程施工项目最高投标限价编制的注意事项，下列说法正确的有（ ）。
-
在编制投标报价中，确定分部分项工程综合单价时的注意事项描述中，错误的是（ ）。
-
下列有关投标文件编制时应遵循的规定，表述正确的是（ ）。
-
下列施工评标及相关工作事宜中，不属于清标工作内容的是（ ）。
-
投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是（ ）。
-
某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4％。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为6300万元、6000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是（ ）万元。
-
下列各项内容中，属于工程总承包投标文件编制内容的是（ ）。
-
下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（ ）。
-
关于变更引起的分部分项工程和措施项目费调整，以下原则描述中正确的是（ ）。
-
某分项工程招标工程量清单数量为3600㎡，施工中由于设计变更调减为3000㎡，该项目最高投标限价综合单价为500元/㎡，投标报价为380元/㎡。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15％时，综合单价以最高投标限价为基础调整。若承包人报价浮动率为10％，该分项工程费结算价为（ ）万元。
-
某工程合同价为100万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20％、15％、25％，则该工程实际结算款额为（ ）万元。
-
某施工合同中的工程内容由单项工程A、B组成，两个单项工程的合同额分别为400万元和600万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿5万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%。单项工程B按期通过竣工验收，单项工程A工程延误24日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。
-
下列关于现场签证的说法，错误的是（ ）。
-
某施工合同总价3亿元，分两年内均衡施工。已知主要材料、设备价值占合同总价的比例分别为54%、6%，主要材料、设备储备天数平均为60天，年度施工天数按360天考虑，按公式计算法计算该工程的年度预付款应（ ）万元。
-
下列关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（ ）。
-
下列选项中，不属于承包人提交的进度款支付申请内容的是（ ）。
-
关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（ ）。
-
关于质量保证金及缺陷责任期，说法正确的有（ ）。
-
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》(法释[2020]25号)，下列关于施工合同价款纠纷的处理表述错误的是（ ）。
-
工程造价鉴定过程中，应由委托人移交的证据材料包括（ ）。
-
工程造价鉴定过程中，针对当事人计价争议的鉴定，下列表述中正确的是（ ）。
-
根据《建设项目工程总承包(示范文本)》GF-2020-0216通用合同条件规定，发包人根据指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人在收到项目报价单的规定期限内未作回应的，正确的处理方法是（ ）。
-
根据《建设工程总承包合同(示范文本)GF-2020-0216通用合同条件，发包人逾期支付进度款超过56天的，按照（ ）支付利息。
-
根据FIDIC《施工合同条件》，工程变更的范围不包括（ ）。
-
根据国际工程合同价款结算的规定，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是（ ）。
-
关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法中正确的是（ ）。
-
根据国际建设项目计量标准ICMS，项目基本建设成本包括（ ）。
-
下列费用中，属于设备运杂费的有（ ）。
-
我国现行投资构成，下列费用中属于工程咨询服务费的是（ ）。
-
下列关于工程量清单计价程序和方法的说法中，错误的有（ ）。
-
下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（ ）。
-
下列工人工作时间中，虽属于损失时间，但在拟定定额时又要适度考虑它的影响的是（ ）。
-
下列各项中属于BIM技术在设计阶段应用的有（ ）。
-
关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（ ）。
-
关于设计概算的编制，下列说法正确的有（ ）。
-
投标人在研究招标文件时，通过投标人须知可以了解的信息有（ ）。
-
复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。关于复核工程量，下列说法正确的是（ ）。
-
关于联合体投标的规定，下列说法中正确的是（ ）。
-
工程总承包范围涉及试运行阶段的总承包类型是（ ）。
-
下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，正确的是（ ）。
-
招标工程量清单是招标文件的重要组成部分，以下有关其缺项漏项引起的价款调整说法正确的是（ ）。
-
下列关于采用造价信息调整价格差额的表述，正确的有（ ）。
-
根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人损失的说法，正确的是（ ）。
-
下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（ ）。
-
下列关于新增无形资产价值确定的表述中，正确的有（ ）。
-
根据国际建设项目计量标准ICMS，项目相关建设成本包括（ ）。
-
某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费费率2％，包装费费率1%，废品损失费费率5％，利润率10％。则该设备原价中应计利润为（ ）万元。
-
就国际贸易的各种交易价格而言，（ ）中费用划分与风险转移分界点一致。
-
按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于企业管理费的说法正确的是（ ）。A.包括企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费
-
假设某项目一般纳税人含税的合同金额为16000万元，预判的可抵扣进项税额为X，工程分包的合同金额为6000万元，在不考虑各项附加税的条件下，则此项业务的无差别平衡点可抵扣进项税额为（ ）万元。
-
关于措施项目费中垂直运输费包含的内容，下列说法错误的是（ ）。
-
在国外建筑安装工程费用中，属于单项工程开办费的项目是（ ）。
-
下列各项工程建设其他费用中，不属于项目建设管理费的是（ ）。
-
某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为8%，建设期内只计息不付息，该项目建设期利息为（ ）万元。
-
关于工程计价的方法，下列说法正确的有（ ）。
-
下列工程建设定额中，属于按定额编制程序和用途分类的是（ ）。
-
下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（ ）。
-
根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（ ）。
-
根据工人工作时间分类，下列属于必需消耗的时间是（ ）。
-
根据计时观测资料得知，每㎡标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间、损失时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%、4%。则每m³砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（ ）工日/m³。
-
1m³1砖厚砖墙中，若材料为标准砖（240mm×115mm×53mm），灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为（ ）m³。
-
出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为（ ）m³/台班。
-
关于材料单价的构成和计算，下列说法中错误的是（ ）。
-
某施工机械原始购置费为10万元，使用年限5年，年工作台班为200台班，检修周期为3个，每次检修费为5000元，除税系数为95%，每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为80元，机械残值率为5%。则该机械的台班单价为（ ）元/台班。
-
某载重汽车配司机3人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为500元，则该载重汽车的台班人工费为（ ）元/台班。
-
在计算预算定额人工工日消耗量时，对于工种间的工序搭接及交叉作业相互配合影响所发生的停歇用工，应列入（ ）。
-
关于投资估算指标，下列说法错误的是（ ）。
-
工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（ ）。
-
下列关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（ ）。
-
建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较的是（ ）。
-
某地拟于2023年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2021年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。生产能力指数0.8，假定2021年至2023年该地区工程造价年均递增5％，则该生产线的建设投资为（ ）万元。
-
某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年营业收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料及其他材料费为7200万元，则该项目的应付账款估算额为（ ）万元。
-
关于建筑设计对工业项目工程造价的影响，下列说法正确的是（ ）。
-
概算定额法编制设计概算的步骤包括：①搜集基础资料、熟悉设计图纸；②确定各分部分项工程费；③列出项目名称并计算工程量；④计算措施项目费；⑤汇总单位工程概算造价；⑥编写概算编制说明。正确的顺序为（ ）。
-
某地拟建某市政道路工程，已知与其类似的已完工程造价指标为600元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10％、50％、20％，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.10、1.05、1.05。假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25％，则拟建工程的综合单价为（ ）元/㎡。A.507.00
-
采用实物量法编制施工图预算造价时，以下工作内容不属于列项并计算工程量阶段的有（ ）。
-
下列关于签约合同价的表述中，说法正确的是（ ）。
-
关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法正确的是（ ）。
-
关于最高投标限价的编制，下列说法中错误的是（ ）。
-
投标人投标报价前研究招标文件，进行合同分析的内容包括（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），投标报价的综合单价组价工作包括：①计算工程内容的工程数量；②确定计算基础；③计算清单单位含量；④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；⑤分析每一清单项目的工程内容，下列工作排序正确的是（ ）。
-
下列行为中，属于投标人相互串通投标的是（ ）。
-
下列有关投标文件的澄清和说明，表述正确的是（ ）。
-
关于履约担保，下列说法中错误的是（ ）。
-
关于国际工程招标，下列说法中正确的是（ ）。
-
有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（ ）。
-
对某招标工程进行报价分析，承包人中标价为1500万元，最高投标限价为1600万元，设计院编制的施工图预算为1550万元，承包人认为的合理报价值为1540万元，其中都包含安全文明施工费200万元，则承包人的报价浮动率是（ ）。
-
当根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），采用清单计价的某分部分项工程，最高投标限价的综合单价为350元，承包人投标报价的综合单价为300元，该工程投标报价总价的下浮率为5%。结算时，该分部分项工程工程量较清单工程量减少了16%，且合同未确定综合单价调整方法，则对该综合单价的正确处理方式是（ ）。
-
施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5％，超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为3400元/t、3200元/t，2019年12月、2020年7月的造价信息发布价为3000元/t、3600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（ ）元/t。
-
某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工10个工日。地质复查和处理费用为4万元，同时工期延长3天，人员窝工15工日。若用工按100元/工日、窝工按50元/工日计算，则乙方可就该事件索赔的费用是（ ）元。
-
关于对承包人提出的工期索赔的处理，下列说法错误的是（ ）。
-
已知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元。主要材料在合同价款中所占比重为40％，承包工程价款总额为800万元，则工程预付款应在（ ）月开始扣回。
-
某桩基工程，业主通过招标与某基础工程公司签订了施工合同，工程量清单中估计工程量4000m³，合同价500元/m³，合同工期为40天。合同约定：工期提前1天奖励2万元，拖后1天罚款4万元；工程款按旬结算支付。合同履行到第21天时发生了地震，造成停工4天，经工程师认可的施工方的实际损失为10万元，第3旬完成工程量800m³；后期因机械故障停工3天，最后实际工期为50天。不考虑其他款项，施工方在第3旬应得到的工程款为（ ）万元。
-
关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（ ）。
-
关于最终结清，下列说法中正确的是（ ）。
-
采用双方约定争议调解人方式解决合同价款纠纷，其程序错误的是（ ）。
-
关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中不正确的是（ ）。
-
关于工程签证争议的鉴定，下列做法正确的有（ ）。
-
根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF2020-0215通用合同条件，下列关于暂估价调价事项的表述正确的是（ ）。
-
根据《建设工程总承包合同(示范文本)》GF-2020-0216通用合同条件，发承包双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，下列选项中不属于可选方式的是（ ）。
-
在FIDIC合同条件下，当该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为（ ）。
-
下列各项内容中，属于竣工财务决算说明书的是（ ）。
-
关于项目竣工决算的编制、审核与批复，下列说法正确的是（ ）。
-
某工业项目及其总装车间的各项费用如下表所示，则总装车间分摊的项目建设管理费为（ ）万元。
-
下列有关进口设备原价的构成与计算中，说法错误的是（ ）。
-
根据《建筑安装工程费用项目组成》（44号文），按照构成要素分，属于建筑安装工程施工机械使用费的有（ ）。
-
关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中错误的是（ ）。
-
下列关于工程造价管理体系，说法正确的有（ ）。
-
根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》GB50854的规定，下列属于不可以精确计算工程量的措施项目有（ ）。
-
下列有关其他项目清单的表述中，内容正确的有（ ）。
-
下列定额测定方法中，主要用于测定材料净用量的有（ ）。
-
概算指标编制时，下列说法中符合要求的有（ ）。
-
当采用数据统计法编制工程造价指标时，需从序列两端各去掉5%的边缘项目的指标有（ ）。
-
关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的有（ ）。
-
关于施工图预算的编制，下列说法正确的有（ ）。
-
下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（ ）。
-
关于最高投标限价的市场化编制发展趋势，下列说法正确的是（ ）。
-
投标报价的调查询价阶段，总承包商对分包人询价时应注意的事项包括（ ）。
-
关于已标价工程量清单中，其他项目清单的编制，说法正确的是（ ）。
-
关于采用价格指数调整价格差额的方法，下列说法正确的有（ ）。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发包人承担的有（ ）。
-
关于预付款担保，下列说法正确的是（ ）。
-
根据《建设项目工程总承包(示范文本)》GF-2020-0216通用合同条件规定，发包人的变更指示造成（ ）影响的，承包人可以向工程发出通知。
-
根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更的说法正确的是（ ）。
-
某项目建设投资为16000万元，工程建设其他费为1800万元，预备费为600万元，流动资金为300万元；建设期初贷款8000万元，贷款年利率为5%，建设期2年，则该项目的工程造价是（ ）万元。
-
根据国际建设项目计量标准（ICMSC），为主体工程所做的辅助性配套工程的费用，应计入项目总建设成本中的（ ）。
-
生产某国产非标准设备所需的材料和加工费用为20万元，专用工具费费率为2%，废品损失费率为10%，外购配套件费为3万元，利润率为7%，增值税税率为13%，不计其他费用，基于成本计算估价法计算该台设备的销项增值税是（ ）万元。
-
下列费用项目中，可列入建筑安装工程安全文明施工费的是（ ）。
-
某项目一般纳税人含税（适用税率9%）的合同总额为10000万元。已知劳务分包含税价格（适用税率3%）为2000万元，材料等可抵扣进项增值税额为600万元。在不考虑各项附加税费的条件下，该纳税人应缴纳的增值税是（ ）万元。
-
某项目建设期初预计静态投资4200万元。该项目基本预备费率为5%，投资在建设期1年内均衡发放。若年投资价格上涨率为3%，则该项目预备费总额约是（ ）万元。
-
某项目建设期为2年，第1、2年年初分别从银行获得贷款4000万元和3000万元，贷款年利率为6%，建设期只计息不付息，则该项目建设期贷款利息是（ ）万元。
-
当建设项目没有具体的图样和工程量清单时，匡算其投资应利用（ ）。
-
根据施工过程组织上的复杂程度，施工过程可以分为（ ）。
-
砌240×115×53标准砖砌一砖墙，计时观察法统计，砌砖的基本时间为160min/m³，砂浆勾缝的基本时间为10min/㎡，辅助时间占工序时间的5%，规范时间为工作日的20%，工作日按照8小时，求1m³砖墙的定额时间是（ ）。
-
用水泥砂浆贴200mm*150mm*5mm瓷砖墙面，结合厚度为10mm，灰缝宽度为2mm，假设水泥砂浆的损耗率为1%，则每100㎡该墙面的水泥砂浆的消耗量是（ ）m³。
-
某建设项目通过两个途径采购某建材，已知含税原价（适用13%增值税率）、含税运杂费（适用9%增值税率）如表所示，运输损耗、采购保管费率均按3%考虑，材料采用两票制支付方式，则该材料的不含税单价应是（ ）元/t。
-
下列与施工仪器仪表相关的费用中，计入施工仪器仪表台班单价的是（ ）。
-
已知劳动定额给定某桩基项目的基本用工为0.80工日/t，超运距用工为0.04工日/t，辅助用工为0.1工日/t，若人工幅度差按15%计算，基于劳动定额编制该项目的预算定额人工工日消耗量是（ ）工日/t。
-
已知某地区2024年上半年新建医院的住院楼、易染楼、实验楼、通道、其他建筑的基期、报告期造价指标及总投资额如下表所示，该地区新建医院的报告期造价综合指数是（ ）。
-
为了保证投资估算精度，在条件满足的情况下，应优先采用的编制方法是（ ）。
-
甲地2024年拟建一年产50万吨工业产品项目，已知设备购置费为12000万元。邻近工地2021年建成年产40万吨相同产品的项目，其建筑工程费为6000万元，安装工程费为3000万元，设备购置费为10000万元。若甲地的建筑安装工程进价比工地高2%，且2021年至2024年建筑工程费年均递增3%，安装工程费年均递增2%。采用朗格系数法计算，拟建项目的工程费用是（ ）万元。
-
下列各项安装工程估算费用中，可以按设备费百分比估算指标进行估算的是（ ）。
-
关于影响民用建设项目工程造价的主要因素，下列说法正确的是（ ）。
-
下列工程造价概算编制方法中，常用于单位设备及安装工程概算编制是（ ）。
-
根据现行工程量清单计价规范，需在招标工程量清单列出总金额的其他项目是（ ）。
-
某土方开挖工程量清单为10000m³，经计算需6台反铲挖掘机并配备5名辅助人员，施工10天。若每台挖掘机租赁费为1800元/天，（不含机上人工和柴油费），每台挖掘机配备司机1名，机上工人400元/天，柴油费用200元/天，辅助人员每人300元/天；不考虑增值税的影响。该土方开挖工程的人工费、施工机具使用费分别是（ ）元/m³
-
下列费用项目中，投标人报价时自主确定的是（ ）。
-
下列情形中，视为投标人相互串通投标的是（ ）。
-
根据《建设项目工程总承包计价规范》（T/CCEAS7100-29516），可行性研究报告批准后发包的建设项目，宜采用的工程总承包模式是（ ）。
-
计算国际工程的人工工日单价时，当地雇佣工人工日单价均需考虑的是（ ）。
-
国际工程投标报价时，以下各项费用中，应列入其他费用的是（ ）。
-
某工程招标工程量清单中挖土方的工程量为20万m³，施工中由于设计变更调减为16万m³最高投标限价挖土方的综合单价为30元/m³，中标价挖土方的综合单价为25元/m³，投标人的报价浮动率为4%。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过士15%时，按照现行工程量清单计价规范调整综合单价。该挖土方清单项目的结算造价应是（ ）万元。
-
施工合同约定承包人承担材料价格风险幅度为±5%，超出部分依据现行工程工程量清单计价规范造价信息法调差。已知钢筋的投标价、基准期发布的价格分别为4000元/t，3600元/t，施工中某期钢筋的造价信息发布价为3500元/t，该期钢筋的实际结算价是（ ）元/t。
-
某工程进度计划网络图上的工作×（在关键线路上）与平行工作Y（在非关键线路上）同时受到异常恶劣气候影响，导致×工作延误10天，Y工作15天，其他均不受影响；若原计划中Y工作的剩余自由时差3天，则承包人可向发包人索赔的工期是（ ）天。
-
下列施工过程中完成的工程量，发包人应予计量的是（ ）。
-
某建设筑目由两个车间组成，各项费用如下表所示。若待分摊的项目建设管理费为600万元，求车间二待分摊的项目建设管理费为（ ）万元。
-
关于工程建设其他费的计算，下列公式正确的有（ ）。
-
下列施工中使用或消耗的材料，属于实体材料类的有（ ）。
-
编制施工招标工程量清单时，采用与分部分项工程项目清单编制相同方式的措施项目有（ ）。
-
编制施工投标报价文件时，投标人对分包人询价应注意的事项（ ）。
-
在工期延误期间发生法律法规变化引起工程造价发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的有（ ）。
-
根据《资产评估准则-无形资产》，下列建设项目竣工财务决算涉及的费用或资源中，应计入新增无形资产价值的有（ ）。
-
钢中含有少量的碳、硅、锰、硫、磷、氧和氮等元素，其中对钢的强度、硬度等性质起决定性影响的是()
-
普通碳素结构钢中，牌号为Q235的钢，其性能和使用特点为()
-
某种铸铁具有较高的强度、塑性和冲击韧性，可以部分代替碳钢，用来制作形状复杂、承受冲击和振动荷载的零件，且与其他铸铁相比，其成本低，质量稳定、处理工艺简单。此铸铁为()
-
某中性耐火材料制品，热膨胀系数较低，导热性高，耐热震性能好，高温强度高，不受酸碱的侵蚀，也不受金属和熔渣的润湿，质轻，是优质的耐高温材料。此类耐火制品为()
-
聚四氟乙烯具有极强的耐腐蚀性，几乎耐所有的化学药品，除此之外还具有的特性为()
-
它是最轻的热塑性塑料管材，具有较高的强度、较好的耐热性，且无毒、耐化学腐蚀，但其低温易脆化。每段长度有限，且不能弯曲施工，目前广泛用于冷热水供应系统中。此种管材为()
-
酚醛树脂漆、过氯乙烯漆及呋喃树脂漆在使用中，其共同的特点为()
-
对高温、高压工况，密封面的加工精度要求较高的管道，应采用环连接面型法兰连接，其配合使用的垫片应为()
-
某阀门结构简单、体积小、重量轻，仅由少数几个零件组成，操作简单，阀门处于全开位置时，阀板厚度是介质流经阀体的唯一阻力，阀门所产生的压力降很小，具有较好的流量控制特性。该阀门应为()
-
若需沿竖井和水中敷设电力电缆，应选用()
-
用熔化极氩气气体保护焊焊接铝、镁等金属时，为有效去除氧化膜，提高接头焊接质量，应采取()
-
焊接工艺过程中，正确的焊条选用方法为()
-
焊后热处理工艺中，与钢的退火工艺相比，正火工艺的特点为()
-
无损检测中，关于涡流探伤特点的正确表述为()
-
某一回转运动的反应釜，工艺要求在负压下工作，釜内壁需采用金属铅防腐蚀，覆盖铅的方法应为()
-
用金属薄板作保冷结构的保护层时，保护层接缝处的连接方法除咬口连接外，还宜采用的连接方法为()
-
某工作现场要求起重机吊装能力为3～100t，臂长40～80m，使用地点固定、使用周期较长且较经济。一般为单机作业，也可双机抬吊，应选用的吊装方法为()
-
某DN100的输送常温液体的管道，在安装完毕后应做的后续辅助工作为()
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013)，安装工程分类编码体系中，第一、二级编码为0308，表示()
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013)，室外给水管道与市政管道界限划分应为（ ）。
-
垫铁安装在设备底座下起减震、支撑作用，下列说法中正确的是()
-
某排水工程需选用一台流量为1000m3／h、扬程5mH2O的水泵，最合适的水泵为()
-
下列风机中，输送气体压力最大的风机是()
-
根据工业炉热工制度分类，下列工业炉中属间断式炉的是()
-
离心式通风机的型号表示由六部分组成，包括名称、型号、机号、出风口位置及()
-
反映热水锅炉工作强度的指标是()
-
蒸汽锅炉安全阀的安装和试验应符合的要求为()
-
某除尘设备适合处理烟气量大和含尘浓度高的场合，且可以单独采用，也可以安装在文丘里洗涤器后作脱水器用。此除尘设备为()
-
依据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21—2016)，高压容器是指()
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013)，静置设备安装工程量计量时，根据项目特征以“座”为计量单位的是()
-
下列自动喷水灭火系统中，适用于环境温度低于4℃且采用闭式喷头的是()
-
下列关于喷水灭火系统的报警阀组安装，正确的说法是()
-
系统由火灾探测器、报警器、自控装置、灭火装置及管网、喷嘴等组成，适用于经常有人工作场所且不会对大气层产生影响。该气体灭火系统是()
-
扑救立式钢制内浮顶式贮油罐内的火灾，应选用的泡沫灭火系统及其喷射方式为()
-
下列常用光源中平均使用寿命最长的是()
-
按《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617—2010)，下列灯具安装正确的说法是()
-
具有限流作用及较高的极限分断能力，用于较大短路电流的电力系统和成套配电装置中的熔断器是()
-
电气配管配线工程中，对潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配管应选用的管材为()
-
铁素体—奥氏体型不锈钢和奥氏体型不锈钢相比具有的特点有()
-
工程中常用有色金属及其合金中，具有优良耐蚀性的有()
-
药皮在焊接过程中起着极为重要的作用，其主要表现有()
-
与其他几种人工补偿器相比，球形补偿器除具有补偿能力大、流体阻力小的特点外，还包括()
-
单模光纤的缺点是芯线细，耦合光能量较小，接口时比较难，但其优点也较多，包括()
-
与氧—乙炔火焰切割相比，氧—丙烷切割的特点有()
-
与γ射线探伤相比，X射线探伤的特点有()
-
与空气喷涂法相比，高压无气喷涂法的特点有()
-
设备气密性试验是用来检查连接部位的密封性能，其应遵循的规定有()
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013)，措施项目清单中，属于专业措施项目的有()
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013)，措施项目清单中，关于高层施工增加的规定，正确的表述有()
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013)，其他项目清单中的暂列金额包括()
-
在对滚动轴承、精密零件等装配件进行表面油脂清洗时，可采用的清洗方法有()
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013)，机械设备安装工程量中以“台”为计量单位的有()
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013)的规定，中压锅炉及其他辅助设备安装工程量计量时，以“只”为计量单位的项目有()
-
某静置设备由奥氏体不锈钢板材制成，对其进行无损检测时，可采用的检测方法有()
-
关于固定消防炮灭火系统的设置，下列说法正确的有()
-
下列有关消防水泵接合器设置，说法正确的有()
-
继电器具有自动控制和保护系统的功能，下列继电器中主要用于电气保护的有()
-
电动机减压启动中，软启动器除了完全能够满足电动机平稳启动这一基本要求外，还具备的特点有()
-
室内给水系统管网布置中，下列叙述正确的有()
-
室内排水管道系统中可双向清通的设备是()
-
散热器的选用应考虑水质的影响，水的pH值在5～8.5时，宜选用()
-
下列有关采暖管道安装的说法，正确的是()
-
某输送燃气管道，其塑性好，切断、钻孔方便，抗腐蚀性好，使用寿命长，但其重量大、金属消耗多，易断裂，接口形式常采用柔性接口和法兰接口，此管材为()
-
防爆等级低的防爆通风机，叶轮和机壳的制作材料应为()
-
它具有质量轻、制冷系数高、运行平稳、容量调节方便和噪声较低等优点，但小制冷量时机组能效比明显下降，负荷太低时可能发生喘振现象。目前广泛使用在大中型商业建筑空调系统中，该冷水机组为()
-
从技术和经济角度考虑，在人行频繁、非机动车辆通行的地方敷设热力管道，宜采用的敷设方式为()
-
蒸汽夹套管系统安装完毕后，应用低压蒸汽吹扫，正确的吹扫顺序应为()
-
合金钢管道焊接时，底层应采用的焊接方式为()
-
硬PVC管、ABS管广泛应用于排水系统中，其常用的连接方式为()
-
需用于频繁操作及有易燃易爆危险的场所，要求加工精度高，对其密封性能要求严的高压断路器，应选用()
-
具有良好的非线性、动作迅速、残压低、通流容量大、无续流、结构简单、可靠性高、耐污能力强等优点，在电站及变电所中得到广泛应用的避雷器是()
-
防雷接地系统避雷针与引下线之间的连接方式应采用()
-
自动控制系统中，将接收变换和放大后的偏差信号，转换为被控对象进行操作的控制信号。该装置为()
-
在高精度、高稳定性的温度测量回路中，常采用的热电阻传感器为()
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013)，利用基础钢筋作接地极，应执行的清单项目是()
-
用于测量低压、负压的压力表，被广泛用于实验室压力测量或现场锅炉烟、风通道各段压力及通风空调系统各段压力的测量。它结构简单，使用、维修方便，但信号不能远传，该压力检测仪表为()
-
传输速率超过100Mbps的高速应用系统，布线距离不超过90m，宜采用的综合布线介质为()
-
能够封锁一个场地的四周或封锁探测几个主要通道口，还能远距离进行线控报警，应选用的入侵探测器为()
-
传输信号质量高、容量大、抗干扰性强、安全性好，且可进行远距离传输。此信号传输介质应选用()
-
建筑物内普通市话电缆芯线接续，应采用的接续方法为()
-
光缆线路工程中，热缩管的作用为()
-
它是网终节点上话务承载装置、交换级、控制和信令设备以及其他功能单元的集合体，该网络设备为()
-
在采暖地区为防止风机停止时倒风，或洁净车间防止风机停止时含尘空气进入.常在机械捧风系统风机出口管上安装与风机联动的装置是()
-
它能广泛应用于无机气体如硫氧化物、氮氢化物、硫化氢、氯化氢等有害气体的净化，同时能进行除尘，适用于处理气体量大的场合，与其他净化方法相比费用较低。这种有害气体净化方法为()
-
敷设在高层建筑室内的塑料排水管管径大于或等于110mim时，应设阻火圈的位置有()
-
根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013)，给排水、采暖管道室内外界限划分，正确的有()
-
混合式气力输送系统的特点有()
-
风阀是空气输配管网的控制、调节机构，只具有控制功能的风阀为()
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—20]3)，通风空调工程中过滤器的计量方式有()
-
压缩空气站设备组成中，除空气压缩机、贮气罐外，还有()
-
钛及钛合金管切割时，宜采用的切割方法是()
-
建筑物及高层建筑物变电所宜采用的变压器形式有()
-
变压器室外安装时，安装在室外部分的有()
-
集散控制系统中，被控设备现场的计算机控制器完成的任务包括()
-
属于差压式流量检测仪表的有()
-
有线电视传输系统中，干线传输分配部分除电缆、干线放大器外，属于该部分的设备还有()
-
保安监控系统又称SAS，它包含的内容有()
-
智能IC卡种类较多，根据IC卡芯片功能的差别可以将其分为()
-
普通碳素结构钢其强度、硬度较高，耐磨性较好，但塑性、冲击韧性和可焊性较差，此种钢材为（ ）。
-
某不锈钢的屈服强度低，且不能采用热处理方法强化，只能进行冷变形强化，此种不锈钢为（ ）。
-
石墨对铸铁的性能影响很大，影响铸铁韧性和塑性的最大因素是（ ）。
-
与碱性焊条相比，酸性焊条的使用特点为（ ）。
-
与其他塑料管材相比，某塑料管材具有刚度高、耐腐蚀、阻燃性能好、导热性能低、热膨胀系数低及安装方便等特点，是现今新型的冷热水输送管道。此种管材为（ ）。
-
涂料由主要成膜物质、次要成膜物质和辅助成膜物质组成。下列材料属于辅助成膜物质的是（ ）。
-
法兰密封面形式为O形圈面型，其使用特点为（ ）。
-
球阀是近年来发展最快的阀门品种之一，其主要特点为（ ）。
-
某补偿器具有补偿能力大，流体阻力和变形应力小等特点，特别适合远距离热能输送。可用于建筑物的各种管道中，以防止不均匀沉降或振动造成的管道破坏。此补偿器为（ ）。
-
交联聚乙烯绝缘电力电缆在竖井、水中、有落差的地方及承受外力情况下敷设时，应选用的电缆型号为（ ）。
-
点焊、缝焊和对焊是某种压力焊的三个基本类型。这种压力焊是（ ）。
-
将钢件加热到热处理工艺所要求的适当温度，保持一定时间后在空气中冷却，得到需要的基体组织结构。其目的是消除应力、细化组织、改善切削加工性能。这种生产周期短、能耗低的热处理工艺为（ ）。
-
对于铁磁性和非铁磁性金属材料而言，只能检查其表面和近表面缺陷的无损探伤方法为（ ）。
-
为获得较高的力学性能（高强度、弹性极限和较高的韧性），对于重要钢结构零件经热处理后其强度较高，且塑性、韧性更显著超过正火处理。此种热处理工艺为（ ）。
-
采用氢-氧焰将铅条熔融后贴覆在被衬的物件或设备表面上，形成具有一定厚度的密实的铅层。这种防腐方法为（ ）。
-
绝热结构金属保护层的搭接缝，宜采用的连接方式为（ ）。
-
多台起重机共同抬吊一重40t的设备，索吊具重量0.8t，不均衡荷载系数取上、下限平均值，此时计算荷载应为（ ）t。（取小数点后两位）
-
某机械化吊装设备，稳定性能较好，车身短，转弯半径小，适合场地狭窄的作业场所，可以全回转作业。因其行驶速度慢，对路面要求高，故适宜作业地点相对固定而作业量较大的场合。这种起重机为（ ）。
-
某工艺管道系统，其管线长、管径大、系统容积也大，且工艺限定禁水。此管道的吹扫、清洗方法应选用（ ）。
-
承受内压的埋地铸铁管道进行水压试验，当设计压力为0.50MPa时，水压试验压力为（ ）MPa。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，“给排水、采暖、燃气工程”的编码为（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013），项目安装高度若超过基本高度时，应在“项目特征”中描述。对于附录G通风空调工程，其基本安装高度为（ ）m。
-
机械设备按使用范围可分为通用机械设备和专用机械设备，下列设备中属于专用机械设备的是（ ）。
-
具有绝对不泄漏的优点，最适合输送和计量易燃易爆、强腐蚀、剧毒、有放射性和贵重液体的泵为（ ）。
-
具有全封闭式的机壳，被输送的物料在机壳内移动，不污染环境，能防止灰尘逸出的固体输送设备是（ ）。
-
风机安装完毕后需进行试运转，风机试运转时应符合的要求为（ ）。
-
适用于有强烈振动和冲击的重型设备在基础上固定所采用的地脚螺栓为（ ）。
-
容量是锅炉的主要性能指标之一，热水锅炉容量单位是（ ）。
-
下列有关工业锅炉本体安装说法正确的是（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，中压锅炉本体设备安装工程量计量时，按图示数量以“套”计算的项目是（ ）。
-
填料是填料塔的核心，填料塔操作性能的好坏与所用的填料有直接关系。下列有关填料的要求正确的是（ ）。
-
在相同容积下，表面积最小，承压能力最好的容器是（ ）。
-
下列有关消防水泵接合器的作用说法正确的是（ ）。
-
下列可燃性液体发生火灾时，可采用普通蛋白泡沫灭火剂的是（ ）。
-
水压高、水量大并具有冷却、窒熄、乳化、稀释作用，不仅用于灭火还可控制火势，主要用于保护火灾危险性大、扑救难度大的专用设备或设施的灭火系统为（ ）。
-
在自动喷水灭火系统管道安装中，下列做法正确的是（ ）。
-
某光源在工作中辐射的紫外线较多，产生很强的白光，有“小太阳”美称。这种光源是（ ）。
-
当电机容量较大时，为了降低启动电流，常采用减压启动。其中采用电路中串入电阻来降低启动电流的启动方法是（ ）。
-
电气配管配线工程中，下列安装做法正确的是（ ）。
-
常用低压电气设备中，磁力启动器除具有热继电保护功能外，还具备的不同于接触器的功能为（ ）。
-
耐蚀（酸）非金属材料的主要成分是金属氧化物、氧化硅和硅酸盐等。下面选项中属于耐蚀（酸）非金属材料的是（ ）。
-
聚苯乙烯属于一种热塑性塑料，其主要特点包括（ ）。
-
聚氨酯漆是一种新型涂料，其主要性能有（ ）。
-
填料式补偿器主要由带底脚的套筒、插管和填料函三部分组成，其主要特点有（ ）。
-
与单模光纤相比，多模光纤除可传输多种模式的光以外，还具有的特点包括（ ）。
-
无损检测时，关于射线探伤特点表述正确的有（ ）。
-
涂料涂覆工艺中电泳涂装的主要特点有（ ）。
-
半机械化吊装方法中，斜立单桅杆偏心提吊法的特点有（ ）。
-
输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道，必须进行泄漏性试验。关于泄漏性试验正确的描述有（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013），脚手架搭拆措施项目包括的工作内容有（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013），临时设施属于安全文明施工及其他措施项目，其项目内容包括（ ）。
-
按照作用原理分类，泵可分为动力式泵、容积式泵及其他类型泵。下列属于动力式泵的有（ ）。
-
对于提升倾角较大的散装固体物料，其使用的输送设备有（ ）。
-
锅炉给水处理时，水中溶解氧的去除方法有热力除氧，此外还包括（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013），静置设备安装中的整体容器安装项目，根据项目特征描述范围，其他工作内容除包括容器安装，吊耳制作，安装外，还包括（ ）。
-
下列自动喷水灭火系统中，采用闭式喷头的有（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013），消防工程工程量计量时，下列装置按“组”计算的有（ ）。
-
根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013），电气照明工程中按设计图示数量，以“套”为计量单位的有（ ）。
-
电机控制和保护设备安装中，应符合的要求有（ ）。
-
近年来，在大型的高层民用建筑中，室内给水系统的总立管宜采用的管道为（ ）。
-
室内给水管与冷冻水管、热水管共架或同沟水平敷设时，给水管应敷设在（ ）。
-
采暖工程中，分户热计量分室温度控制系统装置包括（ ）。
-
在消防系统的室内给水管网上止回阀应装在（ ）。
-
根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013），下列给排水、采暖、燃气工程管道附件中按设计图示数量以“个”计算的是（ ）。
-
城市燃气供应系统中，目前在中、低压两级系统使用的燃气压送设备有罗茨式鼓风机和（ ）。
-
根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013），燃气管道工程量计算时，管道室内外界划分为（ ）。
-
通风工程中，当排出的风是潮湿空气时，风管制作材料宜采用（ ）。
-
对建筑高度低于100m的居民建筑，靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室，宜采用的排烟方式为（ ）。
-
某种通风机具有可逆转特性，在重量或功率相同的情况下，能提供较大的通风量和较高的风压，可用于铁路、公路隧道的通风换气，该风机为（ ）。
-
它利用声波通道截面的突变，使沿管道传递的某些特定频段的声波反射回声源，从而达到消声的目的，这种消声器是（ ）。
-
空调系统由空气处理、空气输配、冷热源和自控系统等组成，下列选项属于空气处理部分的设备有（ ）。
-
高中效过滤器作为净化空调系统的中间过滤器，其滤料应为（ ）。
-
依据《通风安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，工程量按设计图示外径尺寸以展开面积计算的通风管道是（ ）。
-
按照国家现行标准《压力管道安全技术监察规程——工业管道》（TSG D0001）的规定，工业管道划分为GC1、GC2、GC3三个级别。该分级依据的指标是（ ）。
-
民用建筑中的变配电所，从防火安全角度考虑，一般应采用断路器的形式（ ）。
-
电气线路工程中电缆穿钢管敷设，正确的做法为（ ）。
-
在各种自动控制系统温度测量仪表中，能够进行高温测量的温度检测仪表有（ ）。
-
防火墙是在内部网和外部网之间、专用网与公共网之间界面上构造的保护屏障。常用的防火墙有（ ）。
-
按入侵探测器防范的范围划分，属于点型入侵探测器的是（ ）。
-
门禁系统一般由管理中心设备和前端设备两大部分组成，属于出入口门禁控制系统管理中心设备的是（ ）。
-
热力管道的安装，水平管道变径时应采用偏心异径管连接。当输送介质为蒸汽时，其安装要求为（ ）。
-
在一般的压缩空气站中，最广泛采用的空气压缩机形式为（ ）。
-
不锈钢管道的切割宜采用的方式是（ ）。
-
具有抗腐蚀性能好，可伸缩，可冷弯，内壁光滑并耐较高温度，适用于输送热水，但紫外线照射会导致老化，易受有机溶剂侵蚀，此塑料管为（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，执行“工业管道工程”相关项目的有（ ）。
-
10kV及以下变配电室经常设有高压负荷开关，其特点为（ ）。
-
变配电工程中，硬母线的连接方式应为（ ）。
-
电气线路工程中，电缆安装前进行检查试验，合格后方可进行敷设，对1kV以上的电缆应做的实验为（ ）。
-
防雷接地系统户外接地母线大部分采用扁钢埋地敷设，其连接应采用的焊接方式为（ ）。
-
在自动控制系统中，控制输入信号与主反馈信号之差，称为（ ）。
-
能够对空气、氮气、水及与水相似的其他安全流体进行小流量测量，其结构简单、维修方便、价格较便宜、测量精度低。该流量测量仪表为（ ）。
-
在工业计算机控制系统中，属于基础自动化系统控制的核心，直接与工艺检测驱动级连接。可从检测仪表采集模拟量、数字量或开关量信息，并向驱动、执行机构吸电气传动装置发送控制信息。该工业计算机为（ ）。
-
自动控制仪表系统中，现场供气气源管管材为镀锌管时，可采用的连接方式为（ ）。
-
集线器是对网络进行集中管理的重要工具，是各分枝的汇集点。集线器选用时要注意接口类型，与双绞线连接时需要具有的接口类型为（ ）。
-
现阶段电话通信系统安装时，用户交换机至市电信局连接的中继线一般较多选用的线缆类型为（ ）。
-
光缆穿管道敷设时，若施工环境较好，一次敷设光缆的长度不超过1000m，一般采用的敷设方法为（ ）。
-
不需要调制、解调，设备花费少、传输距离一般不超过2km，这种电视监控系统信号传输方式为（ ）。
-
它是火灾探测器的核心部分，作用是将火灾燃烧的特征物理量转换成电信号。该部分名称为（ ）。
-
信息插座在综合布线系统中起着重要作用，为所有综合布线推荐的标准信息插座是（ ）。
-
关于钢中含有碳、硅、锰、硫、磷等元素对钢材性能影响的说法，正确的是（ ）。
-
与奥氏体型不锈钢相比，马氏体型不锈钢的优点是具有（ ）。
-
某种钢材，其塑性和韧性较高，可通过热化处理强化，多用于制作较重要的、荷载较大的机械零件，是广泛应用的机械制造用钢。此种钢材为（ ）。
-
广泛用于电力、冶金、机械、化工和硅酸盐等工业的各种热体表面及各种高温窑炉、锅炉的炉墙保温绝热的耐火隔热材料为（ ）。
-
使用酸性焊条焊接时，对其药皮作用表述正确的为（ ）。
-
具有良好的机械强度、抗紫外线、抗老化和抗阳极剥离等性能，广泛应用于天然气和石油输配管线、市政管网、油罐、桥梁等防腐工程的涂料为（ ）。
-
压缩回弹性能好，具有多道密封和一定自紧功能，对法兰压紧面的表面缺陷不敏感，易对中。拆卸方便，能在高温、低压、高真空、冲击振动等场合使用的平垫片为（ ）。
-
具有结构紧凑、体积小、质量轻，驱动力矩小，操作简单，密封性能好的特点，易实现快速启闭，不仅适用于一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣介质的阀门为（ ）。
-
某补偿器优点是制造方便、补偿能力大、轴向推动力小、维修方便、运行可靠；缺点是占地面积较大。此种补偿器为（ ）。
-
双绞线是由两根绝缘的导体扭绞封装而成，其扭绞的目的为（ ）。
-
焊接时热效率较高，熔深大，焊接速度高、焊接质量好，适用于有风环境和长焊缝焊接，但不适合焊接厚度小于1mm的薄板。此种焊接方法为（ ）。
-
为了使重要的金属结构零件获得高强度、较高弹性极限和较高的韧性，应采用的热处理工艺为（ ）。
-
某一形状复杂的非金属试件，按工艺要求对其表面上开口进行检测，检测方法为（ ）。
-
属于不熔化极电弧焊，适用于薄板焊接，其功率密度比自由电弧提高100倍以上，焊接速度快、生产效率高，穿透力强，但设备比较复杂，工艺参数调节匹配较复杂。该焊接方式为（ ）。
-
涂料涂覆工艺中，为保障环境安全，需要设置废水处理工艺的涂覆方法是（ ）。
-
管道绝热工程施工时，适用于纤维质绝热层面上的防潮层材料应该采用（ ）。
-
塔式起重机的类型很多，目前应用最广的除下回转整体快速拆装轨道式塔式起重机外，还有（ ）。
-
吊装工程中常用的吊具除吊钩、吊梁外，还包括（ ）。
-
对有严重锈蚀和污染的液体管道，当使用一般清洗方法未能达到要求时，可采取将管道分段进行（ ）。
-
对城镇燃气管道等进行严（气）密性试验，试验介质为空气，当管道压力设计为4KPa时，其试验压力应取（ ）。
-
依据《通用安装工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，刷油、防腐蚀、绝热工程的编码为（ ）。
-
依据《通用安装工程量计算规范》（GB 50856—2013），项目安装高度若超过基本高度时，应在“项目特征”中描述，对于附录J消防工程，其基本安装高度为（ ）。
-
适用于有强烈振动和冲击的重型设备，且是一种可拆卸的地脚螺栓。这种螺栓为（ ）。
-
既能承受主要负荷又能承受设备运行时产生较强连续振动的垫铁是（ ）。
-
某输送机结构简单，安装、运行、维护方便，节省能量，操作安全可靠，使用寿命长，在规定距离内每吨物料运费较其他设备低，此种输送设备为（ ）。
-
排出压力可高达18MPa，主要用于流量较大、扬程较高的城市给水、矿山排水和输油管线的泵为（ ）。
-
气流速度低、损失小、效率高，从低压到超高压范围均适用，属于容积式压缩机，该压缩机为（ ）。
-
通常由支承架、带法兰的铸铁翼片管、铸铁弯头或蛇形管等组成，安装在锅炉尾部烟管中的设备是（ ）。
-
根据生产工艺要求，烟气除尘率达到85％左右即满足需要，则可选用的没有运动部件、结构简单、造价低、维护管理方便，且广泛应用的除尘设备是（ ）。
-
锅炉水处理方法的选择要根据水质情况选定。当地下水用于工业锅炉时，应采取的处理方法为（ ）。
-
传热面积大、传热效率好，且结构简单。操作弹性较大，在高温、高压的大型装置上使用的换热器是（ ）。
-
组装速度快，组装应力小，不需要很大的吊装机械和太大的施工场地，适用任意大小球罐拼装，但高空作业量大。该组装方法是（ ）。
-
某14层塔式住宅楼，每层设置6户、建筑面积640m2，其室内消火栓系统可设一根竖管，应采用（ ）。
-
具有冷却、乳化、稀释等作用，且不仅可用于灭火，还可以用来控制火势及防护冷却的灭火系统为（ ）。
-
绝热性能好、无毒、有消烟、能排除有毒气体，灭火剂用量和水用量少，水渍损失小，灭火后泡沫易清除，但不能扑救立式油罐内火灾的泡沫灭火系统为（ ）。
-
按照《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，气体灭火系统中的贮存装置安装项目，包括存储器、驱动气瓶、支框架、减压装置、压力指示仪等安装，但不包括（ ）。
-
某光源发光效率达2001m/W，是电光源中光效最高的一种光源，寿命也最长，具有不眩目特点，是太阳能路灯照明系统的最佳光源。这种电光源是（ ）。
-
具有断路保护功能，能起到灭弧作用，还能避免相间短路，常用于容量较大的负载上作短路保护。这种低压电气设备是（ ）。
-
接点多、容量大，可以将一个输入信号变成一个或多个输出信号的继电器是（ ）。
-
电气配管配线工程中，穿管配线正确的操作是（ ）。
-
钛及钛合金具有很多优异的性能，其主要优点有（ ）。
-
由聚氯乙烯塑料与低碳钢板复合而成的塑料－钢复合材料，除能耐酸、碱、油等侵蚀外，还具有的性能包括（ ）。
-
与聚乙烯管（PE管）相比，交联聚乙烯管（PEX管）的主要优点有（ ）。
-
球形补偿器是一种新型补偿装置，关于其使用特征正确的描述有（ ）。
-
光纤传输中的单模光纤，其主要传输特点有（ ）。
-
采用电弧焊焊接时，正确的焊条选用方法有（ ）。
-
设备衬胶前的表面处理宜采用喷砂除锈法，在喷砂前应除去铸件气孔中的空气及油垢等杂质，采用的方法有（ ）。
-
半机械化吊装方法中，吊推法的使用特点有（ ）。
-
经酸洗后的设备和管道内壁要进行钝化，钝化时应遵循的规定有（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013），附录H工业管道工程中低压碳钢管安装的“工程内容”有安装、压力试验、吹扫，还包括（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013），下列项目中属于安全文明施工及其他措施项目的有（ ）。
-
按照《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013），措施项目清单可列“工程系统检测、检验”项目有（ ）。
-
离心式深井潜水泵与离心式深井泵的共同特点有（ ）。
-
风机安装完毕后应进行运转，风机运转时，正确的操作方法有（ ）。
-
锅炉燃烧中产生的烟气除烟尘外，还含有SO2等污染物质。燃烧前对燃料脱硫是防止SO2对大气污染的重要途径之一，主要包括（ ）。
-
根据油罐结构不同，可选用充气顶升法安装的金属油罐类型有（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013），防火控制装置调试项目中计量单位以“个”计量的有（ ）。
-
喷水灭火系统中，自动喷水预作用系统的特点有（ ）。
-
当电动机容量较大时，为降低启动电流，常用的减压启动方法有（ ）。
-
配管配线工程中，对导线连接的基本要求正确的有（ ）。
-
给水系统分区设置水箱和水泵，水泵分散布置，总管线较短，投资较省，能量消耗较小，但供水独立性差，上区受下区限制的给水方式是（ ）。
-
适用于系统工作压力小于等于0.6MPa，工作温度小于等于70℃的室内给水系统，采用热熔承插连接，与金属管配件用螺纹连接的给水管材是（ ）。
-
与铸铁散热器相比，钢制散热器的特点是（ ）。
-
一般设在热力管网上，其扬程不应小于设计流量条件下热源、热网、最不利用户环路压力损失之和，此水泵为（ ）。
-
室内燃气引入管从地下引入时，管材宜采用（ ）。
-
机械排风系统中，风口宜设置在（ ）。
-
多点产尘、阵发性产尘、尘化气流速度大的设备或地点，宜采用的排风罩的形式为（ ）。
-
按空气处理设备的设置情况分类，属于半集中式空调系统的是（ ）。
-
具有质量轻、制冷系数高、容量调节方便等优点，广泛使用在大中型商业建筑空调系统中但用于小制冷量时能效下降大，负荷太低时有喘振现象的制冷装置为（ ）。
-
能够减弱压缩机排气的周期性振动，稳定管网压力，同时可进一步分离空气中的油和水分，此压缩空气站设备是 （ ）。
-
为保证薄壁不锈钢管内壁焊接成型平整光滑，应采用的焊接方式为（ ）。
-
在小于－150℃低温深冷工程的管道中，较多采用的管材为（ ）。
-
高压管道阀门安装前应逐个进行强度和严密性试验，对其进行严密性试验时的压力要求为（ ）。
-
变配电工程中，高压配电室的主要作用是（ ）。
-
具有良好的非线性、动作迅速、残压低、通流容量大、无续流、耐污能力强等优点，是传统避雷器的更新换代产品，在电站及变电所中得到了广泛应用，该避雷器是（ ）。
-
电缆在室外可以直接埋地敷设，经过农田的电缆埋没深度不应小于（ ）。
-
防雷接地系统安装时，在土壤条件极差的山石地区应采用接地极水平敷设，要求接地装置所用材料全部采用（ ）。
-
在自动控制系统组成中，为改善系统动态和静态特性而附加的装置是（ ）。
-
特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等黏度较高介质流量的测量，用于精密地、连续或间断地测量管道流体的流量或瞬时流量，属容积式流量计，该流量计是（ ）。
-
一般用于压力不高，介质为气体、液体和无渗漏危险管路上的仪表阀和管道连接，应采用的是连接方式为（ ）。
-
一般用于星型网的布线连接，两端装有RJ-45头，连接网卡与集线器，最大网线长度为100m的网络传输介质为（ ）。
-
用于连接因特网中各局域网、广域网，具有判断网络地址和选择IP路径的功能，属网络层的一种互联设备。该网络设备是（ ）。
-
卫星电视接收系统中，它是灵敏度极高的频率放大变频电路，作用是将卫星天线收到的微弱信号进行放大，并且变频后输出，此设备是（ ）。
-
出入口控制系统中的门禁控制系统是一种典型的（ ）。
-
办公自动化系统按处理信息的功能划分为三个层次，以下选项属于第二层次的是（ ）。
-
综合布线系统中，使不同尺寸或不同类型的插头与信息插座相匹配，提供引线的重新排列，把电缆连接到应用系统的设备接口的器件是（ ）。
-
为保证地板表面温度均匀，地板辐射采暖系统的加热管布置应采用的形式有（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013），给排水和采暖管道附件以“组”为单位计量的有（ ）。
-
在通风排气时，净化低浓度有害气体的较好方法有（ ）。
-
空调系统的冷凝水管道宜采用的材料为（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，风管工程计量中风管长度一律以设计图示中心线长度为准。风管长度包括（ ）。
-
对于不允许中断供汽的热力管道敷设形式可采用（ ）。
-
塑料管接口一般采用承插口形式，其连接方法可采用（ ）。
-
六氟化硫断路器具有的优点有（ ）。
-
母线的作用是汇集、分配和传输电能，母线按材质划分有（ ）。
-
过程检测仪表是控制系统信息的源头，是自动控制系统的主要设备之一，下面属于过程检测仪表的是（ ）。
-
工业计算机控制系统中，基础自动化级的计算机控制系统包括（ ）。
-
建筑物内通信配线的分线箱（组线箱）内接线模块宜采用（ ）。
-
属于直线型报警探测器类型的是（ ）。
-
火灾现场报警装置包括（ ）。
-
钢中碳的含量对钢的性质起着决定性作用，含碳量增加对钢强度的影响表述正确的是（ ）。
-
优质碳素结构钢的塑性和韧性较高，且可以通过加工处理方法得到强化，该方法应为（ ）。
-
具有良好的低温性能，可作为低温材料，常温下具有极好的抗蚀性能，在大气、海水、硝酸和碱溶液等介质中十分稳定，多用于化工行业，如500℃以下的热交换器。此种金属材料为（ ）。
-
安装工程中常用的聚丙烯材料，除具有质轻、不吸水，介电性和化学稳定性良好以外，其优点还有（ ）。
-
相对聚氯乙烯管和聚乙烯管而言，具有较高强度、较好耐热性，无毒、耐化学腐蚀，广泛应用在冷热水系统中，是最轻的热塑性塑料管，此种管材为（ ）。
-
与酸性焊条相比，碱性焊条焊接时所表现出的特点为（ ）。
-
高压弯头采用锻造工艺制成，其选用材料除优质碳素钢外，还可选用（ ）。
-
具有径向自紧密封作用，靠与法兰梯槽的内外侧面接触，并通过压紧而形成密封的垫片为（ ）。
-
在热力管道敷设中，补偿器的结构紧凑、占据空间位置小、只发生轴向变形，且轴向推力大、补偿能力小、制造困难，仅适用于管径较大、压力较低的场合，此种补偿器为（ ）。
-
若需要在某一高层建筑竖井中敷设电力电缆，此时应选用的电力电缆名称为（ ）。
-
采用熔化极惰性气体保护焊焊接铝、镁等金属时，为提高接头的焊接质量，可采用的焊接连接方式为（ ）。
-
工件经处理后可获得较高的力学性能，不仅强度较高，而且塑性、韧性更显著超过其他热处理工艺，主要用于重要结构零件的调质处理，此种热处理方法为（ ）。
-
无损探伤中，仅能检测出各种导体表面和近表面缺陷的方法为（ ）。
-
．根据焊接材料的选用原则，对普通结构钢、低合金钢进行焊接，应选用的焊剂为（ ）。
-
某设备内部需覆盖铅防腐，该设备在负压下回转运动，且要求传热性好，此时覆盖铅的方法应为（ ）。
-
绝热结构设计时，对于埋地敷设的保温管道，其结构组成中应增设（ ）。
-
在起重工程设计时，计算荷载计入了动荷载和不均衡荷载的影响。当被吊重物质量为100t，吊索具质量为3t，不均衡荷载系数取下限时，其计算荷载为（ ）t。
-
半机械化吊装方法中，一种吊装方法是将直立的桅杆与放在地面上的设备连接起来，然后桅杆旋转90°，由垂直位置变为水平位置，而设备则由水平位置变成垂直位置，此种吊装方法为（ ）。
-
热力管道在采用蒸汽吹扫前应进行的工作为（ ）。
-
管道系统进行液压试验时，对于承受内压的埋地铸铁管道，当设计压力为0.60MPa时，其试验压力应为（ ）MPa。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，项目编码设置中的第四级编码的数字位数及表示含义为（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，编码0310所表示的项目名称为（ ）。
-
机械设备安装工程中，常用于固定静置的简单设备或辅助设备的地脚螺栓为（ ）。
-
既可以在水平方向运输物料，也可以按一定倾斜角度向上或向下运输物料，且结构简单，经济性能好的固体输送设备是（ ）。
-
既适用于输送腐蚀性、易燃、易爆、剧毒及贵重液体，也适用于输送高温、高压、高熔点液体，广泛用于石化及国防工业的泵为（ ）。
-
与离心式通风机相比，轴流式通风机的使用特点为（ ）。
-
反映热水锅炉工作强度的指标是（ ）。
-
锅炉安全附件安装中，常用的水位计有玻璃管式、磁翻柱液位计以及（ ）。
-
锅炉本体安装时，对流式过热器安装的部位应为（ ）。
-
该塔突出的优点是结构简单、金属耗量小、总价低，主要缺点是操作弹性范围较窄、小孔易堵塞，此塔为（ ）。
-
传热系数较小，传热面受到容器限制，只适用于传热量不大的场合，该换热器为（ ）。
-
气柜施工过程中，根据焊接规范要求，应对焊接质量进行检验，以下操作正确的是（ ）。
-
8层每层6户的通廊式住宅，其室内消火栓系统给水管道的设置要求为（ ）。
-
自动喷水雨淋式灭火系统包括管道系统、雨淋阀、火灾探测器以及（ ）。
-
自动喷水灭火系统DN70mm管道上的管件设置应遵循的原则是（ ）。
-
在泡沫灭火系统中，氟蛋白泡沫液含有一定量的氟碳表面活性剂，其适用于（ ）。
-
它是电光源中光效最高的一种光源，也是太阳能路灯照明系统的最佳光源。它的视见分辨率高，对比度好，特别适用于高速公路、市政道路、公园、庭院等照明场所。这种电光源是（ ）。
-
电动机铭牌标出的额定功率指（ ）。
-
能够满足电动机平稳启动，同时可靠性高、维护量小、参数设置简单的电动机启动方法是（ ）。
-
主要用于频繁接通、分断交/直流电路，控制容量大，其主要控制对象是电动机，广泛用于自动控制电路。该低压电气设备是（ ）。
-
按不锈钢使用状态的金相组织分类，除包括铁素体、奥氏体不锈钢外，还有（ ）。
-
铸铁的基体组织是影响其性能的主要因素，受其影响的性能有（ ）。
-
聚氨酯漆是一种新型涂料，广泛用于石化、矿山、冶金等行业的管道、容器、设备及混凝土构筑物表面等防腐领域，其具有的特点包括（ ）。
-
按法兰密封面形式分类，环连接面型法兰的连接特点有（ ）。
-
与多模光纤传输模式相比，单模光纤的传输特点有（ ）。
-
与等离子弧焊相比，钨极惰性气体保护焊的主要缺点有（ ）。
-
涂料涂覆施工中，高压无空气喷涂法的特点有（ ）。
-
塔式起重机的结构特点决定其工作幅度是可以变化的，按其变幅方式可分为（ ）。
-
大型机械的润滑油、密封油等管道系统进行油清洗时，应遵循的规定有（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，项目安装高度若超过基本高度时，应在项目特征中描述。各附录基本安装高度为6m的项目名称为（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，属于安全文明施工及其他措施项目的有（ ）。
-
依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）的规定，安装工程量清单中的其他项目清单除包括暂估价外，一般还有（ ）。
-
清洗设备及装配件表面的除锈油脂，宜采用的清洗方法有（ ）。
-
与活塞式压缩机相比，透平式压缩机的主要性能特点有（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，上煤设备安装工程量计量中，下列计量单位表述正确的是（ ）。
-
球罐水压试验过程中要进行基础沉降观测，并做好实测记录。正确的观测时点为（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，水灭火系统报警装置按型号、规格以“组”计算，以下选项属于湿式报警装置安装工程量内容的是（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，自动报警系统调试按“系统”计算。其报警系统包括探测器、报警器、消防广播及（ ）。
-
常见电光源中，属于气体放电发光电光源的是（ ）。
-
电线管连接时，禁止采用的连接方式为（ ）。
-
生活给水系统在交付使用之前必须进行冲洗和消毒，以下做法正确的是（ ）。
-
室内排水立管安装，设置要求有（ ）。
-
室内燃气管道管材选用时，正确的做法是（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，给水排水、采暖、燃气工程计算管道工程量时，方形补偿器的长度计量方法正确的是（ ）。
-
除尘效率高、耐温性能好、压力损失低，但一次投资高，制造安装精度高的除尘设备为（ ）。
-
空调系统按承担室内负荷的输送介质分类，属于空气—水系统的是（ ）。
-
空气幕由空气处理设备、风机、风管系统及空气分布器组成，其中上送式空气幕的特点有（ ）。
-
通风管道按断面形状分，有圆形、矩形两种。在同样的断面积下，圆形风管与矩形风管相比具有的特点是（ ）。
-
安装吊顶式空调箱，以下选项符合规定的是（ ）。
-
热力管道直接埋地敷设时，在补偿器和自然转弯处应设置（ ）。
-
压缩空气站管道系统中，从空气压缩机进气管到贮气罐后的输气总管为（ ）。
-
铜及铜合金管切割，宜采用的切割方式为（ ）。
-
聚氯乙烯管道粘接时，宜采用的粘接剂为（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，高压管道检验编码应列项在（ ）。
-
变电所工程中，电容器室的主要作用是（ ）。
-
具有简单的灭弧装置，能通断一定的负荷电流和过负荷电流，但不能断开短路电流的高压变配电设备是（ ）。
-
低压动力配电箱的主要功能是（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，防雷及接地装置若利用基础钢筋作接地极，编码列项应在（ ）。
-
自动控制系统中，输入信号是指对系统的输出量有直接影响的外界输入信号，除包括控制信号外，还有（ ）。
-
基于测量系统中弹簧管在被测介质的压力作用下，迫使弹簧管的末端产生相应的弹性变形，借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予以放大，由固定齿轮上的指示装置将被测值在度盘上指示出来的压力表是（ ）。
-
取源部件中，压力、流量、液位等凡采用仪表测量管路连接的，其仪表阀门安装要求为（ ）。
-
集线器是对网络进行集中管理的重要工具，是各分枝的汇集点，其选用时要注意接口类型，与双绞线连接时需要的接口类型为（ ）。
-
有线电视系统一般由信号源、前端设备、干线传输系统和用户分配网络组成，前端设备不包括（ ）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，通信线路安装工程中，光缆接续的计量单位为（ ）。
-
闭路监控系统中，能完成对摄像机镜头、全方位云台的总线控制，有的还能对摄像机电源的通断进行控制的设备为（ ）。
-
以数据库为基础，可以把业务作成应用软件包，包内的不同应用程序之间可以互相调用或共享数据的办公自动化系统为（ ）。
-
连接件是综合布线系统中各种连接设备的统称，下面选项不属于连接件的是（ ）。
-
采暖工程中，分户热计量采暖系统除包括分户水平单管系统外，还有（ ）。
-
与钢制散热器相比，铸铁散热器的特点有（ ）。
-
燃气输配系统是一个综合设施，其组成除包括燃气输配管网、储配站外，还有（ ）。
-
消声器是由吸声材料按不同的消声原理设计成的构件。它包括多种形式，除复合型外，还有（ ）。
-
夹套管在石油化工、化纤等装置中应用较为广泛，其材质一般采用（ ）。
-
高压管道上的三通、弯头、异径管等管件制作方法一般为（ ）。
-
电压互感器由一次绕组、二次绕组、铁芯组成。其结构特征是（ ）。
-
接地系统中，户外接地母线大部分采用埋地敷设，其连接采用搭接焊，搭接长度要求为（ ）。
-
既能检测液位，又能检测界位的物位检测仪表有（ ）。
-
仪表管路安装前或安装完毕，须按照规定进行脱脂处理，能够用工业用三氯乙烯进行脱脂的管材有（ ）。
-
通信线缆安装中，建筑物内电缆配线管的安装要求是（ ）。
-
按照我国行业标准，楼宇自动化系统包括（ ）。
-
火灾报警系统的设备安装中，属于按火灾探测器对现场信息采集原理划分的探测器类型有（ ）。
-
能耐强酸、强碱和有机溶剂腐蚀，但不耐强氧化性介质，特别适用于农药、人造纤维、染料、纸浆和有机溶剂的回收以及废水处理系统等工程的热固性塑料是（）。
-
具有高的爆破强度和内表面清洁度，有良好的耐疲劳抗震性能。适于汽车和冷冻设备、电热电器工业中的刹车管、燃料管、润滑油管的是（）。
-
在底漆中起到防锈作用的物理性防锈颜料是（）。
-
主要用于工况比较苛刻的场合或应力变化反复的场合以及压力、温度大幅度波动的管道和高温、高压及零下低温的管道上的是（）。
-
专门与八角形或椭圆形的实体金属垫片配合，密封面加工精度较高且密封性能好，对安装要求不太严格，适合于高温、高压工况的法兰是（）。
-
与方形补偿器相比，填料式补偿器与波形补偿器具有的共同特点是（）。
-
以下属于埋弧焊特点的是（）。
-
对于CO2气体保护焊，描述错误的是（）。
-
两台起重机共同抬吊一个设备，已知设备质量为50t，索吊具质量为2t，不均匀载荷系数取上限，则计算载荷应为（）。
-
根据被吊装设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度和站车位置，由起升高度特性曲线来确定起重机（）。
-
液压、润滑管道采用酸洗法除锈时，不符合的规定是（）。
-
设计压力为0.6MPa的埋地铸铁管道，其水压试验的压力应为（）。
-
当拟建工程有50t设备安装时，措施项目清单可列项（）。
-
对形状复杂、污垢粘附严重、清洗要求高的装配件，宜采用溶剂油、清洗汽油、轻柴油、金属清洗剂、三氯乙烯和碱液进行（）。
-
适用于大多间歇的提升作业，能够很好的输送铸铁块、焦炭、大块物料的斗式提升输送机是（）。
-
锅炉对流管束安装时做法正确的是（）。
-
锅炉水位计安装时做法正确的是（）。
-
属于燃烧前脱硫的技术是（）。
-
具有生产能力大，操作弹性大，塔板效率高，气体压降及液面落差较小，塔造价较低。是国内许多工厂进行蒸馏操作时最乐于采用的一种板式塔型。该塔是（）。
-
有关球罐焊缝内在质量检验，说法错误的是（）。
-
墙壁消防水泵接合器设置符合要求的是（）。
-
火灾探测器系统动作先于喷头控制开启阀门使消防水进入阀后管道，适用于不允许有水渍损失的建筑物的喷水灭火系统是（）。
-
符合绿色环保要求，灭火剂不存在泄漏问题，属于无管网灭火系统，安装相对灵活且造价相对较低的气体灭火系统是（）。
-
液下喷射泡沫灭火系统适用于（）。
-
具有限流作用及较高的极限分断能力，用于较大短路电流的电力系统和成套配电的装置中的熔断器是（）。
-
各区独立运行互不干扰，供水可靠，水泵集中布置便于维护管理，水泵型号较多，能源消耗较小，投资较高。水箱占用上层使用面积。此给水方式是（）。
-
用于消防系统的比例式减压阀，其设置符合要求的是（）。
-
适合建筑面积大，周围空地面积有限的大型单体建筑和小型建筑群落的地源热泵是（）。
-
当供热区域地形复杂或供热距离很长，或热水网路扩建等原因，使换热站入口处热网资用压头不满足用户需要时，可设（）。
-
膨胀水箱安装时，应当安装阀门的是（）。
-
地上引入的室内燃气引入管安装，符合要求的是（）。
-
对送风分布器要求高，低速、低温送风与室内分区流态是该通风的重要特点，此通风方式为（）。
-
目前高层建筑的垂直疏散通道和避难层（间），如防烟楼梯间和消防电梯，以及与之相连的前室和合用前室主要采用的防排烟方式是（）。
-
利用声波通道截面的突变(扩张或收缩)达到消声的目的，具有良好的低频或低中频消声性能。该消声器为（）。
-
大口径铜及铜合金对口焊接采用（）。
-
要求尽量靠近变压器室，主要起到分配电力作用的是（）。
-
能切断工作电流，但不能切断事故电流，适用于无油化、不检修、要求频繁操作的场所的是（）。
-
具有良好的非线性、动作迅速、残压低、通流容量大、无续流、结构简单可靠性高、耐污能力强，在电站及变电所中得到了广泛应用的避雷器是（）。
-
漏电保护器安装符合要求的是（）。
-
用可以测量的中间变量，测量计算后转换计算出控制量的自动控制类型是（）。
-
调节速度快，稳定性高，不容易产生过调节现象，但调节过程最终有残余偏差的调节装置是（）。
-
同轴电缆的细缆连接，描述正确的是（）。
-
把放大后的中频信号均等地分成若干路，以供多台卫星接收机接收多套电视节目的是（）。
-
一般用在背景不动或防范区域内无活动物体的场合的探测器是（）。
-
容量很大，能接几百个住户终端访客对讲系统是（）。
-
钢中的碳含量在1%以内时，碳含量增高对钢材的影响表述正确的是（）。
-
可用于高温、高压、高浓度或混有不纯物等各种苛刻腐蚀环境，塑性、韧性优良的有色金属是（）。
-
下列情况中，应当选用低氢型焊条的是（）。
-
气焊焊口焊后应采取的焊后热处理方法是（）。
-
主要适用于对表面处理要求不高、形状复杂的零部件。此种金属表面处理方法是（）。
-
保冷结构的金属保护层接缝宜用（）形式。
-
一般砖混结构的电梯井道，稳固导轨架的方式是（）。
-
与离心通风机相比，轴流通风机具有的特点是（）。
-
与透平式压缩机相比，活塞式压缩机的主要性能特点有（）。
-
常见电光源中，属于气体放电发光电光源的是（）。
-
不符合灯具安装一般规定的是（）。
-
当电路发生严重过载、短路以及失压等故障时，能自动切断故障电路，广泛用于建筑照明和动力配电线路中的是（）。
-
空调风管多采用（）。
-
热力管道安装符合要求的是（）。
-
用于测量低压、负压，被广泛用于实验室压力测量或现场锅炉烟、风通道各段压力及通风空调系统各段压力的测量的压力表是（）。
-
精度高，重复性好，结构简单，运动部件少，耐高压，用于城市燃气管网中测量燃气体积流量的仪表是（）。
-
符合电动调节阀安装要求的是（）。
-
在有线电视干线传输系统中，可以分别调节各种频率成分电信号放大量，补偿扬声器和声场缺陷的是（）。
-
属于火灾现场报警装置的是（）。
-
为确保不锈钢管内壁焊接成型平整光滑，薄壁不锈钢管焊接应采用（）。
-
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的规定，编码0309所表示的项目名称为（）。
-
最轻的热塑性塑料管，具有较高的强度，较好的耐热性，在1.0MPa下长期（50年）使用温度可达70℃的是（）。
-
不定项选择题属于中性耐火砌体材料的是（）。
-
不定项选择题与截止阀相比，闸阀具有的特点是（）。
-
不定项选择题对聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆技术数据，描述正确的有（）。
-
不定项选择题能够用来切割不锈钢的方法为（）。
-
不定项选择题以下属于吊装机械中索具的是（）。
-
不定项选择题对于水清洗，说法正确的是（）。
-
不定项选择题以下对于安装工业管道与市政工程管网的界定，说法正确的是（）。
-
不定项选择题《安装计量规范》中规定的基本安装高度为5m的是（）。
-
不定项选择题电梯的轿厢引导系统和对重引导系统均由（）组成。
-
不定项选择题与单段煤气发生炉相比，双段式煤气发生炉具有的特点是（）。
-
不定项选择题适合采用抱杆倒装法或充气顶升法施工的油罐是（）。
-
不定项选择题同一泵组的消防水泵设置正确的是（）。
国家高新技术企业：GR202131005668 网络安全等级保护备案号：31011350005-20001 
Copyright 2023 上海欣师教育科技有限公司