-
在施工过程中承包人按发包人和设计方要求,对构件做破坏性试验的费用应在( )中列支。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程定额工期为25个月,合同工期为20个月。合同实施中,发包人要求该工程提前1个月竣工,征得承包人同意后,调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法,正确的是( )。
-
—般情况下竣工结算审查应采用的方法是( )。
-
有确凿证据表明合同折扣与多项(非全部)履约义务相关的,在估计各项履约义务对应商品的单独售价时,合同折扣的处理方法应为( )。
-
国际工程投标报价时考虑工程项目的不同特点.类别.施工条件等情况采用低价策略的情形是( )。
-
某工程采用工程量清单招标,招标人公布的招标控制价为1亿元。中标人的投标报价为8900万元。经调整计算错误后的中标价为9100万元,所有合格投标人的报价平均为9200万元,则该中标人的报价浮动率为( )。
-
根据《建设工程施工合同示范文本》,关于工程保修及保修期的说法正确的是( )。
-
某拟建单位工程初步设计深度不够不能准确地计算工程量,但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时,编制该单位工程概算宜采用的方法是( )。
-
施工企业向银行结售时发生的汇兑损失应计入企业的( )。
-
拟建工程与在建工程预算采用同一施工图,但二者基础部分和现场施工条件不同,审查拟建工程施工图预算时,为提高效率,对其与在建工程相同部分宜采用的方法是( )。
-
某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m3,投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m3,人工.材料.机械费用之和为50元/m3,综合单价确定为80元/m3,则在如下人工挖土方分项工程的综合单价分析表汇总,“*”位置对应的数量应为( )。
-
工程总承包人按照合同的约定对招标人依法单独发包的专业工程承包人提供了现场垂直运输设备,由此发生的费用属于( )。
-
资产负债表中的资产项目是按照资产的( )顺序排列。
-
关于周转性材料消耗及其定额的说法,正确的是( )。
-
根据《建设工程工程清单计价规范》,某工程项目设计文件中的部分工作内容不足以写进施工方案,但要通过一定的技术手段才能实现。此情况在编制工程量清单时,应列入( )。
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列可能引起合同解除的事件中,属于发包人违约的情形是( )。
-
关于工程建设其他费用中场地准备费和临时设施费的说法,正确的是( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程在2018年5月15日发布招标公告,规定投标文件提交截止日期为2018年6月15日,在2018年6月6日招标人公布了修改后的招标控制价(没有超过批准的投资概算)。对此情况招标人应采取的做法是( )。
-
招标方编制工程量清单时有以下工作:①确定项目编码:②研究招标文件,确定清单项目名称:③确定计量单位;④计算工程数量:⑤确定项目特征,正确的顺序是( )。
-
施工企业采购的某建筑材料出厂价为3500元/吨,运费为400元/吨,运输损耗率为2%,采购保管费率为5%,则计入建筑安装工程材料费的该建筑材料单价为( )元/吨。
-
采用ABC分析法实施存货管理时,A类存货的特点是( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,一般情况下编制招标控制价采用的材料优选用( )。
- 某技术方案设计年产量为12万吨,已知单位产品的销售价格为700元(含税价格).单位产品税金为165元,单位可变成本为250元,年固定成本为1500万元,则以价格(含税价格)表示的盈亏平衡点是( )元/吨。
-
能够表明每1元股东权益相对于负债的金额的财务分析指标是( )
-
按照收付实现制编制的企业财务报表是( )。
-
某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日,在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2018年7月30日竣工,但由于2018年7月1日起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法,正确的是( )。
-
某工程随工合同约定根据价格调整公式调整合同价,已知不调值部分占合同价的比例为15%,可参与调值部分的费用类型.占合同总价的比例和相关价格指数见下表,若结算当月完成的合同额为1000万元,则调整后的合同金额为( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,在编制工程量清单时,招标人对施工中噪声污染提出防护要求的描述应列在( )中。
-
在合理的劳动组织和正常的施工条件下,完成某单位合格分项工程的时间消耗为所有班组完成时间均不超过1个工日,其中个别班组可以在0.50工日完成,多数班组经过努力可以在0.80工日完成。则编制施工定额时,人工消耗宜为( )工日。
-
某土方工程《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同,招标清单中土方开挖工程量为8000m³,施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式,完工计量时,承包人因放坡增加土方开挖量1000 m³,因工作面增加土方开挖量1600 m³,因施工操作不慎塌方增加土方开挖量500m³,则应予结算的土方开挖工程量为( )m3。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,招标人对土方开挖清单项的项目特征描述一般有挖方深度.基坑底宽.场内运距.弃土运距和( )。
-
企业某时点所有者权益资本为1000万元,企业长期债务资本为800万元,短期负债为500万元,则应列入资本结构管理范畴的金额为( )万元。
-
某施工企业的第一业务部3月份发生的间接费总额为30万元,该部门当月在建的两个施工项目的规模.直接费用及间接费用定额如下表,若间接费采用间接费用定额加权分配,则甲项目3月份应分摊的间接费用为( )万元。
-
某工程合同价6000万元,合同约定:工期6个月,预付款120万元,每月进度款按实际完成工程价款的80%支付;每月再单独支付安全文明施工费50万元;质量保证金按进度款的3%逐月扣留;预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成工程价款金额如下表,则第2个月发包人实际应支付的工程款金额为( )万元。
-
人防工程设计时,在考虑战时能发挥其隐蔽功能的基础上平时利用为地下停车场。这种提高产品价值的途径是( )。
-
某项目建设期为2年,共向银行借款10000万元,借款年利率为6%第1和第2年借款比例均为50%借款在各年内均衡使用,建设期内只计息不付息。则编制投资估算时该项目建设期利息总和为( )万元。
-
编制人工定额时,工人定额工作时间中应予以合理考虑的情况是( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于投标人的投标总价编制的说法,正确的是( )。
-
某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。施工期间,项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调10%的通知并即时生效,该工程在颁布通知当月完成的合同价款为300万元,其中人工费为60万元(已知该人工费单价比发布的指导价高出30%),则该工程当月人工费结算的做法是( )。
-
技术方案现金流量表中经营成本计算的正确表达式是( )。
-
某施工企业拟租赁一台设备,该设备价格为100万元,寿命期和租期均为6年,每年年末支付租金,折现率为6%,附加率为3%,则按附加率法计算每年租金为( )万元。
-
某项目建设投资为9700万元(其中:建设期贷款利息700万元),全部流动资金为900万元,项目投产后正常年份的年息税前利润为950万元,则该项目的总投资收益率为( )万元。
-
某施工企业编制投标报价时,对可以分包的室内空气污染测试措施项目,其报价适宜采用的计算方法是( )。
-
实物量法编制施工图预算时采用的人工.材料.机械的单价应为( )。
-
国际工程投标报价时,在工程所在国当地采购的材料设备,其预算价格应包括材料设备市场价.运输费和( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购,编制招标工程量清单时,招标人将HR335钢筋暂估价定为4200元/吨,已知市场平均价格为3650元/吨,若甲投标人自行采购,其采购单价低于市场平均价格,则甲投标人在投标报价时HR335钢筋应采用的单价是( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于投标人其他项目费编制的说法,正确的有( )。
-
造成设备无形磨损的原因有( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于单价项目中风险及其费用的说法,正确的有( )。
- 设备安装工程概算的编制方法有( )。
-
机械台班使用定额的编制内容包括( )。
-
技术方案的偿债能力评价指标有( )。
-
为了客观分析企业盈利能力,收集相关分析数据时应当排除的项目有( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,应计入规费项目清单的费用有( )。
-
计算一般纳税人增值税应纳税额时,不得从销项税额中抵扣的进项税额有( )。
-
企业取得收入在会计核算中的表现形式可能有( )。
-
企业现金流量表中,属于经营活动产生的现金流量有( )。
- 某施工企业投标一个单独招标的分部分项工程项目,招标清单工程量为3000m³。经测算,该分部分项工程直接消耗人.料.机费用(不含增值税进项税额)为300万元,管理费为45万元,利润为40万元,风险费用为3万元,措施费(不含增值税进项税额)为60万元(其中:安全文明施工费为15万元),规费为30万元,税金为10万元。不考虑其他因素,根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于该工程投标报价的说法,正确的有( )。
-
企业作为筹资主体时,内源筹资资金的来源有( )。
-
关于施工图预算对建设单位作用的说法,正确的有( )。
-
技术方案资本金的出资方式除现金外,还可以采用的出资形态包括经过有资格的资产评估机构评估作价后的( )。
-
按照造价形成划分的建筑安装工程费用中,暂列金额主要用于( )。
-
企业购置一套达到固定资产标准的设备,则下列支出中应计入该项固定资产原值的有( )。
-
关于国际工程投标报价中分项工程单价分析的说法,正确的有( )。
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于变更权的说法,正确的有( )。
-
某常规技术方案当折现率为10%时,财务净现值为-360万元;当折现率为8%时,财务净现值为30万元,则关于该方案经济效果评价的说法,正确的有( )。
-
某企业以单利计息的方式年初借款1000万元,年利率6%,每年末支付利息,第五年末偿还全部本金,则第三年末应支付的利息为( )万元;
-
某常规技术方案进行现金流量分析,当折现率10%时,财务净现值为900万元,当折现率为12%时,财务净现值为16万元,则该方案财务内部收益率可能的范围是( )。
-
编制资产负债表时,企业在资产负债表之前违反了长期借款协议,导致贷款人可随时要求清偿的负债,应当归类为( )。
- 某建设项目的建筑面积为10000㎡,按类似工程概算指标计算的一般土建工程单位概算造价为1158.84元/㎡(其中人、料、机费用为800元/㎡),项目所在地建筑安装工程管理费率为8%,按人、料、机和企业管理费计算的规费费率为15%,利润率为7%;增值税税率为9%,与类似工程概算指标规定的结构特比较,该项目结构有部分变更,换出结构构件中每100㎡的人、料、机费用为12450元,换入结构构件中每100㎡的人、料、机费用为15800元,人、料、机费用均不包含增值税可抵扣进项模额,则该项目一般土建工程修正后的概算单价为( )元/㎡。
-
编制施工图预算时,按各分项工程的工程量套取预算定额中人、料、机消耗量指标,并按类相加求取单位工程人、料、机总消耗量,再采用当时当地的人工、材料和机械台班实际价格计算汇总人、料、机费用的方法是( )。
-
根据投资现金流量表计算技术方案的财务内部收益率时,若要提高所得税后的财务内部收益率指标值,通常可以采用的做法是( )
-
按照单位工程量和劳动定额中的时间定额计算出的基本用工数量为15工日,超运距用工量为3工日,辅助用工为2工日,人工幅度差系数为10%,则人工幅度差用工数量为( )工日。
-
工程竣工结算书编制与核对的责任分工是( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,施工企业为从事危险作业的建筑安装施工人员的工伤保险费应计入建筑安装工程造价的( )。
-
当企业与客户之间的合同变更之后发生可变对价后续变动,且合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款,同时新增合同价款反映了新增商品单独售价,对该合同变更部分进行了会计处理时,正确的做法是( )。
-
工程量清单计价模式下,宜采用参数法计价的措施项目费是( )。
-
关于新技术应用方案技术经济分析的说法,正确的是( )。
-
企业现金管理的目标是在资产的( )之间做出抉择,以获得最大的长期利益。
-
投标人编制分部分项工程综合单价的主要工作有:①计算清单项目的管理费和利润;②测算人、料、机消耗量;③确定组合定额子目并计算各子目工程量;④确定人、料、机单价,正确的顺序是( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用合同条款,关于工程保修的说法,正确的是( )。
-
拟建工程与已完工程预算采用同一施工图,但基础部分和现场施工条件不同,则施工图预算审查时对相同部分审查宜采用的方法是( )
-
某建设项目分部分项工程的费用为20000万元(其中定额人工费占分部分项工程费的15%),措施项目费为500万元,其他项目费为740万元。以上数据均不含增值税。规费为分部分项工程定额人工费的8%,增值税税率为9%,则该项目的招标控制价为( )万元
-
为保障施工机械正常运转所需的随机配备工具附具的摊销和维护费用,属于施工机具使用费中的( )
- 根据专业工程《计量规范》编制招标工程量清单时,有两种不同截面的现浇混凝土矩形柱,一种是400mm×400mm,另一种是600mm×400mm,混凝土强度均为C30,其余特征相同。则在编制清单时这两个矩形柱的清单项应( )。
-
企业会计核算中,施工企业行政管理部门使用的固定资产的维修费用属于( )。
-
工程量清单计价模式下,投标人应按照招标工程量清单中列出的金额填写且不得变动的项目是( )
-
下列企业筹集资金的方式中,属于外源筹资渠道中间接融资方式的是( )
-
企业的资产评估增值属于会计要素中的( )。
-
下列费用中,属于工程建设其他费用中的联合试运转费的是( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于投标人投诉招标人不按规范编制招标控制价的说法,正确的是( )。
-
在进行施工作业时间研究时,下列方法中,属于计时测定方法的是( )。
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,除专用合同条款另有约定外,承包人应提交最终结清申请单及证明材料的最迟时间为( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,某招标工程量清单中挖沟槽土方的工程量为2600m³,投标人在考虑工作面和放坡后,预计开挖土方量为5090m³,运输土方量为1925m³,人料机及管理费.利润合价为118200元。不考虑其他因素,则该分项工程的工程量清单综合单价为( )元/m³。
-
计算企业应纳税所得额时,下列资产中,不得计算折旧扣除的是( )。
-
建造合同收入的核算中,对于客户支付非现金对价的交易商品,企业应当按照( )确定交易价格。
-
某混凝土工程招标清单工程量为200m³,合同约定的综合单价为600元/m³,当实际完成并经监理工程师确认的工程量超过清单工程量15%时可调整综合单价,调价系数为0.9。施工过程中,因设计变更导致实际工程量为250m³。则该混凝土工程的工程价款为( )万元。
-
发承包双方在进行招标工程合同价款约定时,若出现中标人投标文件与招标文件不一致的情况,正确的做法是( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,下列项目中,不得作为竞争性项目的是( )。
-
国际工程投标中,投标人在投标截止日前一天发现招标工程量清单中某分项工程量有明显的计算错误,则最适宜采取的做法是( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,工程量清单计价的某分部分项工程综合单价为500元/m³,其中暂估材料单价300元,管理费率5%,利润率7%,工程实施后,暂估材料的单价确定为350元。结算时该分部分项工程综合单价为( )元/m³。
-
根据《建设工程造价鉴定规范》,由于承包人违约导致合同解除的费用争议,发包人出具的鉴定费用中包括的费用是( )
-
采用定额单价法编制施工图预算时,若分项工程采用的主要材料品种与定额单价中规定的材料品种不一致,正确的做法是( )
-
某建设项目的工程费用为1500万元,工程建设其他费用为200万元,场地准备和临时设施费用的5%计算,预计项目完工后拆除工程产生的清理费用为20万元,拆除工程可收回材料作价5万元。则该项目的场地准备和临时设施费为( )万元。
-
某工程在施工过程中因不可抗力造成如下损失:永久工程损坏修复费用16万元,承包人受伤人员医药费4万元,施工机具损害损失6万元,应发包人要求赶工发生费用2万元,停工期间应发包人要求承包人清理现场费用4万元。承包人及时向项目监理机构提出索赔申请,并附有相关证明材料。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,项目监理机构应批准的索赔金额为( )万元。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,总承包人为配合协调业主进行专业工程分包所需的费用,在投标报价时应计入( )。
-
某设备在5年前购买时原始成本为10万元,目前账面价值为5万元,现在市场同样功能的二手设备价为2万元,新设备售价为15万元。则对该设备进行更新分析时,其沉没成本为( )。
-
关于敏感度系数的说法,正确的是( )。
-
某国际工程,业主方在施工招标文件中规定了500万元的暂定金额,则承包商对该笔暂定金额的正确处理方式是( )
-
关于技术方案总投资收益率的说法,正确的是( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程采用价格调整公式进行价格调整施工中由于承包人返工的原因导致工期延误,则约定竣工日期后继续施工的工程,在使用价格调整公式时,应采用的价格指数是( )。
-
关于企业定额编制方法和定额水平的说法,正确的是( )。
-
某建设企业年初从银行借款1000万元,期限5年,年利率为8%,每年末结息一次,到期一次还本,企业所得税率为25%。则该笔借款的年资金成本率为( )。
-
某建筑企业按2/10、n/30的条件购入货物100万元,若该企业在第30天付款,则放弃现金折扣的成本为( )。
-
某建筑企业的现金流量表中,承包工程产生的现金流量属于( )产生的现金流量。
-
某工程在施工过程中,由于发包人设计变更导致停工,承包人的工人窝工10个工日。每个工日单价为250元;承包人租赁的一台挖土机窝工3个台班,挖土机台班租赁费为800元;承包人自有的一台自卸汽车窝工3个台班,该自卸汽车台班折旧费为400元,台班单价为700元,则承包人可以向发包人索赔的费用为( )元。
- 某施工机械预算价格为65万元,预计残值率为3%,折旧年限为5年(年限平均法折旧),每年工作250台班。折旧年限内预计每年大修理1次,每次费用为3万元。机械台班人工费为130元,台班燃料动力费为15元,台班车船税费为10元,不计台班安拆费及场外运费和经常修理费,则该机械台班单价为( )元。
-
在流动资产总额一定的情况下,关于速动比率的说法,正确的是( )。
-
下列材料中,属于编制招标控制价和投标报价的共同依据的有( )。
-
根据《建设工程造价鉴定规范》,关于计量争议鉴定的说法,正确的有( )。
- 在国际工程报价中,投标人为了既不提高总报价,又能在结算中获得更理想的经济效益,运用不平衡报价法时,可以适当偏高报价的有( )。
-
下列成本费用项目中,属于经营成本的有( )。
- 关于建筑安装工程人工费中日工资单价的说法,正确的有( )。
-
对于承租人来说,设备租赁与设备购买相比的优越性有( )
-
根据国家财税制度,企业可用于偿还建设投资借款的资金来源有( )
-
在编制企业财务报告中的现金流量表时,可视为现金和现金等价物的有( )
-
关于项目融资特点的说法,正确的有( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,投标人按照建设工程量清单填报投标价格时,必须与招标程量清单保持一致的有( )。
-
根据相关规定,下列资产中,属于流动资产的有( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于招标工程量清单中项目特征的说法,正确的有( )。
-
采用概算指标法计算设备安装工程费时,可采用的概算指标有( )。
- 从工程成本核算的角度,属于工程直接费用机械使用费的有( )。
-
价值工程分析中,将功能按用户的需求分类,有必要功能和不必要功能,下列功能中,属于不必要的功能有( )。
- 关于建造(施工)合同收入核算的说法,正确的有( )。
-
运用筛选审查法审查建筑工程施工图预算时,需要先确定有关分部分项工程的建筑面积基本数值指标,其指标包括( )。
- 某企业存款200万元。下列存款利率和计息方式中,在第5年末存款本息和最多的是( )。
- 企业年初从银行借款1000万元,期限3年,年利5%,银行要求每年末支付当年利息,则第3年末需偿还的本息和是( )。
- 下列经济效果评价指标中,属于偿债能力分析指标的是( )。
- 某技术方案的静态投资回收期为5.5年,行业基准值为6年,关于该方案经济效果评价的说法,正确的是( )。
- 某施工企业与业主订立的一项总造价为 5000 万元的施工合同,合同期为3年。第一年实际发生合同成本 1600 万元,年末预计为完成合同尚需发生成本3000万元,则第一年合同完成进度为( )。
-
某技术方案的现金流量如下表。若基准收益率为10%,则该方案的财务净现值是( )万元。
- 关于采用定额单价法编制施工图预算时套用定额单价的说法,错误的是( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》关于工程保修期的说法,正确的是( )。
- 《根据建设工程造价鉴定规范》,下列现场签证争议鉴定的做法,正确的是( )。
- 利用概算定额编制单位工程概算的工作有:①计算单位工程的人、料、机费用;②列出分项工程并计算工程量;③计算企业管理费、利润、规费和税金;④确定分部分项工程的概算定额单价;⑤计算单位工程概算造价;编制正确的顺序是( )。
- 某企业资产负债表日的流动资产总额为300万元(其中货币资金60万元,存货160万元,应收账款等80万元),流动负债总额为80万元,则该企业的速动比率为( )。
- 某企业有一笔无法收回的应收账款,在会计核算上作为坏账被注销,而债务不变,则反映在资产负债表上的结果是( )。
- 下列事项中,会导致企业营业利润减少的是( )。
- 根据建设工程量清单计价规范,投标人可以根据需要自行增加列项的清单是( )。
- 用成本分析模式确定企业最佳现金持有量时,随着现金持有量增加而降低的现金持有成本是( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于暂列金额的说法,正确的是( )。
- 某建设工程施工过程中,由于发包人提供的材料没有及时到货,导致承包人自有的一台机械窝工四个台班。每台班折旧费500元。工作时每台班燃油动力费100元。另外,承包人租赁的一台机械窝工3个台班。台班租赁费为300元。工作时每台班燃油动力费80元。不考虑其他因素,则承包人可以索赔的费用为( )元。
- 单价合同在执行过程中,发现招标工程量清单中出现工程量偏差引起工程量增加,则该合同工程量应按( )计量。
- 某建设项目只有一个单项工程。关于该项目施工图预算编制要求的说法,正确的是( )。
- 非经营性建设工程项目总概算的完整组成是( )。
- 根据《企业会计准则》,企业对应收账款提取坏账准备,体现了会计核算的( )原则。
- 将塔式起重机自停放地点运至施工现场的运输、拆卸、安装的费用属于( )。
- 国际工程投标报价时,下列施工现场办公费的处理方式,正确的是( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,质量保证金扣留的方式原则上采用( )。
-
某企业本月产品产量和材料消耗情况如下表。用因素分析法(三个因素的重要性按表中顺序)计算,本月单位产品材料消耗量变化对材料费用总额的影响是( )。
- 某技术方案年设计生产能力为10万台,年固定成本为1200万元。满负荷生产时,产品年销售收入为9000万元,单台产品可变成本为560元,以上均为不含税价格,单台产品税金及附加为12元,则该方案以生产能力利用率表示的盈亏平衡点是( )
- 下列新技术特性中,属于技术可靠性的是( )。
- 某施工项目因80年一遇的特大暴雨停工10天,承包人在停工期间按照发包人要求照管工程发生费用2万元,承包人施工机具损坏损失10万元,已经建成的永久工程损坏损失20万元,之后应发包人要求修复被暴雨冲毁的道路花费2.5万元,修复道路时因施工质量问题发生返工费用1万元根据《建设工程施工合同(示范文本)》以上事件产生的费用和损失中,承包人应承担( )万元。
- 关于基准收益率测定的说法,正确的是( )。
- 下列施工企业取得的收入中,属于让渡资产使用权收入的是( )。
- 下列费用项目中属于施工企业管理费的是( )。
- 施工现场设立的安全警示标志,现场围挡等所需的费用属于( )费用。
- 某企业2年前20万元购买的一台设备,累计已提取折旧4万元,现在市场上购买同样的设备需要15万元,则在会计计量时该设备的历史成本和重置成本分别为( )。
- 根据《建设工程工程量凊单计价规范》投标人认为招标控制价没有按照规范编制的,应在招标控制价公布后( )天内提交书面投诉书。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》关于安全文明施工费的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》施工企业为建筑安装施工人员支付的失业保险费属于建筑安装工程费中的( )。
- 某企业从银行取得5年的长期借款1000万元,该笔借款的担保费费率为0.5%,利率为6%,每年结息一次,到期一次还本,所得税税率为25%,则该笔借款年资本金成本率为( )。
- 技术方案不确定因素临界点的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于单价合同计量的说法,正确的是( )。
- 施工企业支付给银行的短期借款利息应计入企业的( )。
- 某施工企业计划租赁一台设备,设备价格为240万元,寿命期10年,租期8年,每年年末支付租金,折现率为8%,附加率为3%。采用附加率法计算,每年需支付的租金为( )万元。
- 下列投标人在国际工程标前会议上的做法,正确的是( )。
- 某新建项目,建设期为3年,共向银行借款1300万元,其中第一年借款700万元,第二年借款600万元,借款在各年内均衡使用,年化率为6%。建设期每年计息,但不还本付息,则第3年应计的借款利息为( )万元。
- 某工程施工时处于当地正常的雨季,导致工期延误,在工期延误期间又出现政策变化。根据《建设工程工程量清单计价规范》,对由此增加的费用和延误的工期,正确的处理方式( )。
- 下列定额中属于施工企业内部使用的,以工序为对象编制的定额是( )。
- 建设单位对设计方案进行评审所发生的费用应计入工程建设其他费用中的( )。
- 从事建筑安装工程施工生产的工人,工伤期间的工资属于人工费中的( )。
- 投标过程中,投标人发现招标工程量清单项目特征描述与设计图纸的描述不符时,报价时应以( )为准。
- 企业应收账款周转率与上一年度相比有明显提高,说明该企业的经营状况是( )。
- 某工程施工方案的计划工期为350天,对方案运用价值工程原理,优化后工期缩短了10天,可实现同样的功能,并降低了工程费用,根据价值工程原理,该价值提升的途径属于( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,工程实施过程中,发包人要求合同工程提前竣工的,应采取的做法是( )。
- 施工图预算审查中,若工程条件相同,用已完工程的预算审查拟建工程的同类工程预算的方法属于( )。
- 下列施工机械工作时间中,属于必需消耗的时间是( )。
- 关于资金时间价值的说法,正确的有( )。
- 关于国产设备原价的说法,正确的有( )。
- 当设备清单不完备时,编制设备安装工程概算宜采用的方法有( )。
- 下列固定资产相关费用中,构成固定资产原值(原价)的有( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,因工程变更引起措施项目发生变化导致措施项目费调整,在措施项目拟实施方案得到发承包双方确认后,措施项目费调整的正确说法有( )。
- 关于企业财务报表列报要求的说法,正确的有( )。
- 下列各种情形中,会导致原有设备产生无形磨损的有( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》对已缴纳履约保证金的承包人,其提交的竣工结算申请单的内容应包括( )。
- 下列筹资方式中,属于商业信用形式的有( )。
- 下列财务计划现金流量表的项目中,属于筹资活动现金流量的有( )。
- 施工图预算对于工程造价管理部门的作用主要有( )。
- 根据《企业会计准则》合同执行过程中,合同变更形成的收入确认为合同收入时,应同时满足的条件有( )。
- 某工程施工现有两个对比的技术方案,方案1需投资200万元,年生产成本120万元;方案2与方案1应用环境相同的情形下,需投资300万元,年生产成本100万元。设基准投资收益率为10%,采用增量投资收益率法选择方案,正确的有( )。
- 下列财务指标中,属于企业营运能力指标的有( )。
- 价值工程活动中功能评价前应完成的工作有( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》关于项目特征的说法,正确的有( )。
- 与全费用综合单价相比,现行《建设工程工程量清单计价规范》中分部分项工程的综合单价中没有涵盖的项目有( )。
-
某方案单因素敏感性分析示意图如下。根据该图,可以得出的结论有( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》关于措施项目清单编制的说法,正确的有( )。
- 编制人工定额时,下列时间属于工人在工作班内必需消耗的时间有( )。
- 关于分部分项工程量清单和定额子目工程量的说法,正确的是( )。
- 某设备10年前的原始成本是100000元,目前的账面价值是30000元,当前的市场价值为20000元。关于该设备沉没成本和更新决策时价值的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,因设计单位提出设计变更,变更后已标价工程量清单中没有相同及类似变更单价的,变更估价申请应由( )提出。
- 建筑工人实名制管理费应计入( )。
- 关于编制企业定额时人、料、机消耗量和价格的说法,正确的是( )。
-
某设备目前实际价值为30000元,有关资料如下表所示,则该设备的经济寿命为( )年。
- 某施工企业按2/10,n/30的条件购入材料40万元,关于该项业务付款的说法,正确的是( )。
- 在借贷过程中,( )是债务人支付给债权人超过原借贷金额的部分。
- 某施工企业向银行借款 100 万元,年利率 8% ,半年复利计息一次,第 3 年末还本付息,则到期时企业需偿还银行( )万元。
- 某投资方案建设投资(含建设期利息)为 8000 万元,流动资金为 1000 万元,正常生产年份的息税前利润为1200万元,净利润为 825 万元,正常生产年份贷款利息为 100 万元,则投资方案的总投资收益率为( )。
- 关于投资者自动测定技术方案基准收益率的说法,错误的是()。
- 技术方案偿债能力分析中,考察企业财务状况的主要指标不包括()。
- 下列关于盈亏平衡分析的说法,错误的是()。
- 可变成本是随技术方案产品产量的增减而成正比例变化的各项成本,下列成本中为可变成本的是( )。
- 某技术方案的设计年产量为8万件,单位产品销售价格为100元/件,单位产品可变成本为20元/件,单位产品营业税金及附加为5元/件,按设计生产能力生产时,年利润为200万元,则该技术方案的盈亏平衡点产销量为( )万件。
- 某设备一年前购入使用到现在,出现了各种故障。此间由于技术进步,出现了更先进同类设备,使该种设备显得 陈旧落后。那么,该设备遭受了( )。
- 某设备年租赁费为30万元,若购买该设备,其购买费用年值为20万元,贷款利息每年支付5万元,设备年折旧费用为15万元,所得税率为33%,用净年值表示的设备租赁与设备购买费用之差为()万元。
- 企业拟向租赁公司承租一台施工机械,机械价格为300万元,租期5年,每年年末支付租金,折现率为8%,附加率为5%,按照附加率法计算,该企业每年应支付的租金为( )万元。
- 企业制定赊销信用政策时,若采用“5C”标准进行顾客评价,其中“品质”是指顾客的()。
- 价值工程中所述的“价值”是对象的()。
- 在价值工程分析中,某评价对象的功能评价值为 0.6245,现实成本为 0.3567,根据价值系数,该评价对象的评价结果是( )。
- 在评价方案时,当新旧方案的一次性投资额以及年经营成本不同,投资大的方案经营成本低时,宜采用( )判断两方案的相对经济效果。
- 下列不属于企业财务会计的服务对象的是( )。
- 交易双方在公平交易中自愿进行资产交换或负债清偿的金额计量称之为()。
- 某公司今年5月发生了以下现金流动:预付6月原材料6000元;本月销售收入20000元,但只收到15000元;支付4月的应付账款4000元,根据权责发生制的要求,今年5月该公司的利润表中结算的收入金额是( )。
- 某施工企业,为解决设备生产能力不足问题,以银行存款100000元购买一台设备,此项支出属于( )。
- 影响固定资产折旧年限的因素不包括()。
- 某施工机械购置费用为 120 万元,折旧年限为 6 年,年平均工作 250 个台班,预计净残值率为 3%,按工作台班法提折旧,该机械台班折旧费为( )元。
- 施工企业发生的期间费用中,应计入财务费用的是( )。
- 对于合同结果不能可靠地估计,合同成本能够回收的建造(施工)合同,其合同收入应按( )确认。
- 某施工企业当期实际营业利润为 600 万元,其他业务利润 80 万元,投资收益 15 万元,营业外收入 17 万,营业外支出 10 万元,则该企业的利润总额为( )万元。
- 财务报表中所列报项目的重要性应当根据企业所处环境,从项目的( )两方面予以判断。
- 财务报告趋势分析法计算的指数不能直接确定该财务指标变动的()。
- 速动比率属于反映( )的指标。
- 杜邦财务分析体系在净资产收益率计算和对比基础上,首先应分解研究的指标是()。
- 下列各项中,属于反映企业偿债能力指标的是()。
- 某企业资产总额年末数1200000元,流动负债年末数160000元,长期负债年末数200000 元,则该企业资产负债率为()。
- 关于营业增长率的说法,正确的是( )。
- 以企业为主体进行内源筹资的缺点是( )。
- 企业的下列资产中,流动性最强的是()。
- 某建设项目静态投资 20000 万元,项目建设前期年限为 1 年,建设期为 2 年,计划每年完成投资 50%,年均投资价格上涨率为 5%,该项目建设期价差预备费为()万元。
- 企业采用ABC分析法进行存货管理,其中A类材料的特征是()。
- 企业在最佳现金持有时,( )三项成本之和最小。
- 某建设工程项目的造价中人工费为 5000 万元,材料费为 8000 万元,施工机具使用费为 1500 万元,企业管理费为 500 万元,利润为 1000 万元,规费为 500 万元,各项费用均不包含增值税可抵扣进项税额,增值税税率为 9%。则增值税销项税额为()万元。
- 根据《建筑安装工程费用项目组成》 (建标【2013】44号文),下列支出中应计入建筑安装工程人工费的是( )。
- 关于其他项目费,下列说法正确的是()。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,下列项目中,不得作为竞争性项目的是( )。
- 某工程设备与工器具购置费为5000万元,建筑安装工程费为10000万元,工程建设其他费为4000万元,铺底流动资金为6000万元,基本预备费率为5%,该项目估算的基本预备费应为()万元。
- 下列各项要素不在利润表中反映的是( )。
- 已知某挖土机挖土的一个工作循环需5分钟,每循环一次挖土0.5m³,工作班的延续时间为10小时,时间利用系数K=0.7,则其产量定额为()m³/台班。
- 对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程,制定人工定额时适宜采用的方法是()。
- 在初步设计阶段编制设计概算或技术设计阶段编制修正概算,确定建设工程项目投资额的依据是( )。
- 设计概算编制依据的审查,主要是对其()的审查。
- 在进行单位建筑工程设计概算构成审查时,对材料预算价格的审查,其审查重点是( )。
- 在进行设备安装工程概算编制时,当初步设计的设备清单不完备,或仅有成套设备的重量时,可采用( )编制概算。
- 采用实物量法编制施工图预算主要的缺点是()。
- 下列关于工程量清单的作用表述不正确的是()。
- 工程量清单计价模式下,宜采用参数法计价的措施项目费是( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,关于投标人投诉招标人不按规范编制招标控制价的说法,正确的是()。
- 某土方工程人、料、机费用为800万元,以人、料、机费用为计算基础计算建筑安装工程费,其中企业管理费费率为人、料、机费用的8%,按人、料、机和企业管理费用计算的规费费率为15%,利润率为7%,税率为3.4%。则该工程的概算造价为()。
- 据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013,在施工过程中,经发承包双方确认调增的合同价款的处理方式是()。
- 某混凝土工程,工程量清单的工程量为 2000m³.合同约定的综合单价为 400 元/m³,当实际工程量超过清单工程量 15%时可调整单价,调整系数为 0.9。工程结束时实际工程量为2400m³,则该混凝土工程的结算价款是()万元。
- 关于承包人的合理化建议,下列说法正确的是()。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013,实行招标的工程,发承包双方依据招标文件和中标文件约定合同价款的时间应该是在()。
- 工程竣工结算由( )编制。
- 国际工程投标过程中的关键环节是()。
- 某施工企业参加一国际工程的投标报价,由于多个工程项目没有盈利,企业已经连续多年亏损,且没有在建项目。为了在该国际工程招标中中标,该企业可以采用()的投标报价策略。
- 关于资金时间价值,下列说法正确的有()。
- 关于技术方案的经济效果评价的说法,正确的有( )。
- 关于财务内部收益率的说法,正确的是( )。
- 有关提高价值途径的说法,正确的有( )。
- 新技术应用方案的经济分析方法中,常用的静态分析方法有( )。
- 属于财务会计基本职能的是( )。
- 长期负债包括( )。
- 在会计审核过程中,权责发生制是以()为前提的会计基础。
- 企业现金流量表中,属于筹资活动产生的现金流量有( )。
- 在相对固定的周期内,企业应收账款周转率越高,说明企业应收账款管理状况的有()。
- 以下关于融资租赁的说法中,正确的有( ) 。
- 关于联合试运转费的说法,正确的是( )。
- 建设工程项目总投资组成中,工程建设其他费包括()。
- 人工幅度差用工指人工定额中未包括的,而在一般正常施工情况下又不可避免的一些零星用工,下列属于人工幅度差的内容的有()。
- 当建设项目只有一个单项工程时,施工图预算文件内容包括()。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201,除专用合同条款另有约定的外,单价合同计量程序的说法,正确的有()。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017—0201,关于变更权的说法,正确的有( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201,关于提出索赔期限的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201,关于保修期内修复费用承担的说法,正确的有()。
- 国际工程投标总报价中,分包工程费包括分包报价和()。
- 要正确绘制现金流量图,必须把握好现金流量的三要素,这三要素不包括()。
- 某投资项目,计算期为5年,每年年末等额收回150万元,当利率为10%时,则开始需一次投资( )万元。
- 有效利率和名义利率关系的说法,正确的是( )。
- 下列可用于评标项目财务盈利能力的静态指标是( )。
-
某建设项目财务现金流量表数据如下,则该项目的静态投资回收期为( )年。
单位:万元计算期 1 2 3 4 5 6 7 现金流入 - - 800 1500 1500 2000 2000 现金流出 1000 1000 600 600 600 600 600
- 在进行技术方案偿债能力分析时,利息备付率是指()
- 某技术方案在某年度,息税前利润为1000万元,企业所得税为260万元,折旧为100万元,摊销为50万元,应付利息为150万元,应还本付息金额为600万元。则该技术方案在该年度的偿债备付率为()。
- 固定成本是指在一定的产量范围内不受生产数量变化影响的成本费用,下列不属于固定成本费用的是()。
- 某建设项目年设计生产能力20万台,单位产品变动成本为单位产品售价的55%,单位产品销售税金及附加为单位产品售价的5%,经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5万台。若企业要盈利,生产能力利用率至少应保持在( )以上。
- 资本金现金流量表中“回收固定资产余值”为将建设期利息纳入固定资产原值后计取的回收固定资产余值,它区别于( )中的回收固定资产余值。
- 某设备 5 年前的原始成本为 100000 元,5 年共计折旧 60000 元,目前的市场价值为 26000 元,如果现在进行设备更新决策,则该设备发生的沉没成本为( )元。
- 某设备目前实际价值为20万元,预计残值为2万元,第1年设备运行成本为1600元,每年设备的劣化增量是均等的,年劣化值为400元,则该设备的经济寿命是()年。
- 对于设备租金的计算方法中,( )是在租赁资产的设备货价或概算成本上再加上一个特定的比率来计算租金。
- 价值工程分析阶段的工作步骤是( )。
- 下列选项中,不属于工程建设新技术范畴的是()。
- 某工程施工有新、旧两个技术方案可供选择,新方案需投资 200 万元,年生产成本为 35 万元;旧方案需投资 130 万元,年生产成本为 45 万元。设基准投资收益率为 12%。若采用增量投资收益率评价两方案,则( )。
- 某公司3年前以20万元购置了一台A设备,由于技术水平的提高,市场上出现了性能更好的B设备,B设备现在的市场价是18万元,但是A设备现在的市场价只有15万,该公司现在可以将A设备以12万元出售,关于A设备的说法,正确的是( )。
- 2020年9月,某公司向红十字会捐赠一笔款项。根据企业会计准则及其相关规定,该款项属于()。
- 生产费用核算的内容包括∶①根据费用具体用途和成本项目记账;②编制利润表、资产负债表等财务报表;③费用确认和计量;④会计期末根据成本费用核算对象和权责发生制汇总结转产品成本。以下排序中,正确的核算程序是( )。
- 动态会计等式应当表示为()。
- 财务会计中,制造费用属于( )。
- 企业某台设备原价10000元,预计使用5年,预计净残值率6%。按平均年限法计提折旧,该设备的月折旧额为( )元。
- 关于工程成本核算的原则的说法,错误的是()。
- 下列说法正确的是( )。
- 根据《中华人民共和国公司法》,关于公司税后利润分配原则的说法,错误的是()。
- 某施工企业 2009 年利润计算有关数据如下:工程结算收入 25000 万元;工程结算成本 20000 万元,工程结算税金及附加 800 万元;产品销售、机械作业销售、材料销售、无形资产和固定资产出租收入 3000 万元;其它业务成本 2000 万元,其它业务应负担税金 60 万元;资产减值损失 120 万元;公允价值变动收益 200 万元;管理费用 1000万元;财务费用 1600 万元,投资收益 1400 万元。该公司营业利润为( ) 。
- 根据《中华人民共和国公司法》的规定,资本公积金不得用于()。
- 企业在资产负债表日之前违反了长期借款协议,导致贷款人可随时要求清偿的负债,企业编制资产负债表时应当将其归类为()。
- 流动比率的计算公式为()。
- 某企业存货期初、期末余额分别为280000元和320000元,主营业务收入为600000元,则存货周转率是()。
- 短期负债最常用的方式是( )。
- 企业拥有长期资本6000万元,其中长期借款1000万元,长期负债3000万元,优先股2000万元,三种资金来源的资金成本分别为6%、8%、10%,该企业综合资金成本为( )。
- 企业持有一定量现金用于保证月末职工的工资发放,属于置存现金的()需要。
- 下列选项中,不属于公司债券的发行价格的是()。
- 企业最优资本结构应该是( )。
- 下列建设投资中,属于项目静态投资的是( )。
- 施工企业自设实验室对建筑材料进行试验所耗用材料费应计入( )。
- 下列选项中,不属于措施费的是()。
- 计算建筑业企业增值税时,税前工程造价是指构成造价的()均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。
- 下列关于建安费的组成要素的计算基数,正确的是()。
- 按人民币计算,某进口设备的离岸价6000万元,到岸价6500万元,银行财务费25万元,外贸手续费费率为1.5%,则设备的外贸手续费为()。
- 某建设项目,建设期为3年,向银行贷款2000万元,第一年贷款400万元,第二年贷款1000万元,第三年贷款600万元,年利率为10%,则建设期贷款利息为( )。
- 材料消耗定额中不可避免的消耗一般以损耗率表示,其公式为()。
- 采用定额单价法编制施工图预算时,工程量计算步骤有:①根据计算顺序和计算规则,列出分部分项工程量计算式;②根据施工图纸及有关数据,进行数值计算;③根据工程内容和定额项目,列出需计算工程量的分部分项工程;④对计算结果的计量单位进行调整,使之与定额中相应的分部分项工程计量单位保持一致。正确的顺序是()。
- 建设工程定额中的基础性定额是()。
- 财政部对建筑安装工程设计概算评审的要求中,对于定额套用、取费和材料价格的评审不包括( )。
- 按工程量清单计价的建筑安装工程造价组成中的安全文明施工费不包括( )。
- 根据《工程量清单规范》规定的内容,十二位分部分项工程量清单项目编码中,由工程量清单编制人设置的是第( )位。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013,关于分部分项工程量清单中项目名称的说法,正确的是()。
- 下列关于招标控制价的说法错误的是()。
- 投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价,下面关于投标价计算的说法错误的是()。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于投标人的投标总价编制的说法,正确的是()。
- 监理工程师进行工程计量的项目不包括( )。
- 关于工程合同价款约定,下列说法错误的是( )。
- 因不可抗力事件导致的损害及其费用增加,应由承包人承担的是()。
- 当工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时,承包人提出调整措施项目费的,下列关于措施项目费调整说法正确的是()。
- 发包人要求甩项竣工的,合同当事人应签订甩项竣工协议,对( )进行结算,并支付相应合同价款。
- 除专用合同条款另有约定外,质量保证金的扣留原则为( )。
- 下列各项中,关于投标人参加标前会议的做法,错误的是()。
- 国际工程投标报价时,对于下列工程,正常情况下宜采用高价策略的是( )。
- 关于财务净现值指标的优势的说法,正确的有( )。
- 某技术方案经济评价指标对甲、乙、丙三个不确定因素的敏感度系数分别为-0.2, 0.1, 0.08,据此可以得出的结论有( )。
- 关于设备自然寿命的说法,错误的是( )。
- 在进行新技术应用方案技术比较分析时,分析的内容主要包括( )。
- 根据《企业会计准则》,会计要素有( )。
- 企业资产负债表中的流动资产项目有( )。
- 在比率分析法中,常用的比率关系主要有( )。
- 下列财务比率中,属于企业偿债能力分析指标的是( )。
- 按照筹资主体划分,企业筹集资金方式可分为( )。
- 某企业为扩大商品销售,采用30天信用销售,考虑到货款尽早收回,决定给予客户现金折扣,条件为“2/10,n/30”。该信用条件表述的含义包括( )。
- 采用装运港船上交货价时卖方的责任有( )。
- 下列费用应计入与项目建设有关的专项评价费的有( )。
- 人工定额中的定额时间不包括( )。
- 技术方案经济效果评价涉及的附加税,主要包括( )。
- 施工定额直接应用于施工项目的管理,用来( )等。
- 进行项目概算评审时,需进行项目程序评审的批准文件有( )。
- 下列关于合同价款调整的说法正确的是( )。
- 根据《标准施工招标文件》,在发生下列情形时,承包人可以同时要求合理补偿工期、费用和利润的有( )。
- 关于进度款的支付,下列说法错误的是( )。
- 关于竣工结算审查方法,下列说法正确的有( )。
- 下列建设项目总投资中,属于动态投资部分的是( )。
- 下列财务报表中,属于按照收付实现制原则编制的是( )。
- 关于设备融资租赁的说法,正确的是( )。
- 监理工程师对承包人按照合同约定购买第三者责任险支付的保险费,该计量方法是( )。
- 关于财务内部收益率的说法,正确的是( )。
- 某土方工程招标文件中清单工程量为3000m3;合同约定,土方工程单价80元/m3,当实际工程量增加15%以上时,增加部分的工程量综合单价72元/m3,工程结束实际完成并经发包人确认的土方工程量为3600m3,则工程价款为( )元。
- 下列施工中发生的与材料有关的费用,属于建筑安装工程费中材料费的是( )。
- 施工企业单独对外提供机械作业服务取得的收入属于( )。
- 施工企业按规定标准发放的工作服、手套、防暑降温饮料等发生的费用,属于建筑安装工程费中的( )。
- 筑路机在工作区未端调头所消耗的时间,属于施工机械工作时间中的( )。
- 某企业3年前购买的设备原价为20万元,当前累计已提折旧4万元,现在市场上可以18万元价格卖出,卖出该设备需发生成本、税费共1万元,该设备现在的可变现净值( )万元。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于投标人投诉招标人不按规范的规定编制招标控制价的说法,正确的是( )。
- 工程预付款的支付应按照专用合同的约定执行,但最迟支付的时间是( )。
- 下列措施项目费中,宜采用参数法计价的是( )。
- 某新建住宅的建筑面积为4000㎡,按概算指标和地区材料预算价格计算出一般土建工程单位造价为1304元/㎡(其中人、料、机费用为900元/㎡)。按照当地造价管理部门规定,企业管理费以人、料、机之和为计算基础,企业管理费费率为8%;规费以人、料、机和企业管理费之和为计算基础,规费费率为15%;利润以人、料、机、企业管理费和规费之和为计算基础,利润率为7%;增值税税率为9%。由于土建工程与概算指标相比结构构件有部分变更,变更后每100㎡土建工程的人、料、机费用比概算指标对应部分的费用增加3000元。则修正后的土建工程单位造价为( )元/㎡。
- 设计概算是设计单位编制和确定建设工程项目从筹建至( )所需全部费用的文件。
- 某技术方案建设投资1000万元,流动资金100万元,全部为自有资金(资本金)。运营期正常年份的年利润总额为140万元,年所得税为35万元,则该方案的资本金净利润率是( )。
- 某公司同一笔资金有如下四种借款方案,均在年末支付利息,则优选的借款方案是( )。
- 某施工企业在经营过程中,同时发行可转换债券和认股权证,该筹资方式属于( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》公式中,正确的是( )。
- 某企业上年初所有者权益总额为5000万元,年末所有者权益相对年初减少200万元。本年末所有者权益总额为5500万元,则该企业本年度的资本积累率为( )。
- 施工定额的平均先进水平是指在正常的生产条件下( )的水平。
- 对于建设工程,利用价值工程原理提高技术方案经济效果最佳的阶段是( )。
- 下列施工企业的费用中,在会计核算时应计入生产费用的是( )。
- 有10项采用通用图纸施工的单位工程,上部结构和做法完全相同,但因地质条件差异其基础部分均有局部改变,审查这些工程上部结构的施工图预算时,宜采用的方法是( )。
- 某单位工程由甲、乙、丙和丁4个分部工程组成,相关数据如下表,运用价值工程原理判断,应作为优先改进对象的是( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》关于单价合同计量的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》, 关于使用国有资金投资的工程项目招标控制价的说法,正确的是( )。
- 下列国际工程投标报价组成中,属于现场管理费的是( )。
- 发包人为验证某结构构件的安全性,要求承包人对结构件进行破坏性试验发生的费用属于( )。
- 关于设备磨损补偿方式的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,下列费用中,必须按照国家或省级行业建设主管部门规定的标准计算 ,不得作为竞争性费用的是( )。
- 工程量清单作为清单计价的基础, 主要用于建设工程的( )。
- 采用简易计税方法计算建筑业增值税应纳税额时,增值税征收率为( )。
- 根据《保障农民工工资支付条例》, 关于农民工工资的说法,正确的是( )。
- 某现浇混凝土结构施工采用的木模板,一次净用量为200㎡,现场制作安装不可避免的损耗率为2%,可周转使用5次,每次补损耗率为5%,该模板的周转使用量为( )㎡。
- 根据《标准施工招标文件》,下列导致承包人成本增加的情形中,可以同时补偿承包人费用和利润的是( )。
- 某项目建设投资为5000万元,其中自有资金4000万元,借款1000万元,借款年利率为5%。流动资金1000万元全部为借款,借款年利率为4%。建设期计息不付息。编制资本金现金流量表时,建设期现金流出的金额是( )万元 。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于工程保修期内修复费用的说法,正确的是( )。
- 某企业获得的周转信贷额为3000万元,承诺费率为0.5%,企业在借款年度内使用了2000万元,则企业该年度向银行支付的承诺费为( )万元。
-
某技术方案现金流量表如下,若基准收益率为8% ,则该方案财务净现值为( )万元。
现金流量(万元) 第0年 第1年 第2年 第3年 第4年 现金流入 1000 6000 3000 6000 现金流出 3700 4000 2000 3000 2000
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》, 关于暂列金额的说法,正确的是( )。
- 为了说明企业财务状况的变动趋势并预测企业未来的发展前景,财务报表分析宜采用的方法是( )。
- 企业为提高现金使用效率,利用已经开出了支票而银行还未将该款项划出这一时间段内的资金,此现金管理的方法属于( )的方法。
- 某公司年初借入资金1000万元,期限3年,按年复利计息,年利率10%,到期一次还本付息。则第三年末应偿还的本利和为( )万元。
- 甲,乙、丙和丁四个公司投资相同项目,收益方案如下表(单位:万元)。若社会平均收益率为10% ,根据资金时间价值原理,其投资收益最大的是( )。公司第1年第2年第3年第4年甲公司2005003001000乙公司2004004001000丙公司3005002001000丁公司3004003001000
- 某施工项目有四个可选择的技术方案,其效果相同。方案一需要投资240万元,年生产成本为64万元;方案二需要投资320万元,年生产成本为52万元;方案三需要投资360万元,年生产成本为45万元;方案四需要投资400万元,年生产成本为36万元。不考虑税收因素,当基准投资收益率为12%时,运用折算费用法选择的方案应是( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于合同履行期间因招标工程量清单缺项导致新增分部分项清单项目的说法,正确的是( )。
- 已知招标工程量清单中土方工程量为2000m³,某投标人根据施工方案确定的土方工程量为3800m³,根据测算,完成该士方工程的人工费为50000元,机械费为40000元,材料费为10000元,管理费按照人、料、机费用之和的10%计取,利润按人、料、机费用以及管理费之和的6%计取。其他因素均不考虑。则该土方工程的投标综合单价为( )元/m³。
- 根据《建设工程造价鉴定规范》,鉴定项目的发包人对承包人材料采购价格高于合同约定不予认可的,鉴定的原则是( )。
- 企业计算某一时期应纳税所得额时,下列固定资产中,不得计算折旧扣除的是( )。
- 具有下列特点的国际工程项目中,投标报价适宜采用低价策略的是( )。
- 已知某投资方案财务内部收益率(FIRR)为10%,现选择4个影响因素分别进行单因素敏感性分析,计算结果如下:当产品价格上涨10%时,FIRR=11.0%;当原材料价格上涨10%时,FIRR=9.5%;当建设投资上涨10%时,FIRR=9.0%,当人民币汇率上涨10%时,FIRR=8.8%。根据上述条件判断,最敏感的因素是( )。
-
某技术方案净现金流量和财务净现值如下表,根据表中数据,关于该方案评价的说法正确的是( )。
- 由于发包人设计变更原因导致承包人未按期竣工,需对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时,宜采用的价格指数是( )。
- 某施工企业签订了总造价为2000万元的固定总价合同,工期为2年。经测算第1年完工进度为60%,实际收到工程结算款1000万元;第2年工程全部完工。则按完工百分比法确认该企业第2年的收入为( )万元。
- 编制其他项目清单时,关于计日工表中的材料和机械列项要求的说法,正确的是( )。
- 下列经济效果评价指标中,属于动态指标的是( )。
- 按《建设工程施工合同(示范文本)》,已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的,变更估价( )。
- 某施工企业的自卸汽车原价为30万元,确定的折旧年限为5年,净残值率为3%,预计总行驶里程为8万千米。2020年行驶里程2万千米,按照行驶里程法,则2020年应计提折旧额为( )元。
- 下列财务计划现金流量表的构成项中,,属于投资活动净现金流的有( )。
- 企业可以用于偿还贷款的资金来源有( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列因不可抗力事件导致的损失或增加的费用中,应由承包人承担的有( )。
- 下列施工企业的各项支出中,在财务会计核算时应作为资本性支出的有( )。
- 建设工程采用工程量清单招标模式时,关于投标报价的的说法正确的有( )。
- 关于联合试运转费的说法,正确的( )。
- 关于设备安装工程概算审查内容的说法,正确的有( )。
- 采用成本分析模式确定企业现金持有量时考虑的成本有( )。
- 下列会计要素中,属于静态会计要素的有( )。
- 下列财务分析指标中,属于企业长期偿债能力指标的有( )。
- 编制人工定额时,工人必需消耗的工作时间包括( )。
- 下列设备磨损情形中,属于无形磨损的有( )。
- 下列条件中,属于线性盈亏平衡分析模型假设条件的有( )。
- 分部分项工程项目清单中项目特征描述通常包括( )。
- 《建设工程工程量清单计价规范》中分部分项工程的综合单价除包括人、料、机费用外,还包括( )。
- 根据现行会计准则和税法,关于融资租赁的说法,正确的有( )。
- 关于利润表作用的说法,正确的有( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于承包人索赔的说法,正确的有( )。
- 销售商品或提供劳务取得的收入,对相关会计要素产生的影响可能是( )。
- 运用价值工程原理提高产品价值的途径有( )。
-
编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时,已知基本用工,辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日,人工幅度差系数为10%。则该分项工程单位人工工日消耗量为( )工日。
- 建筑新技术、新工艺和新材料应用方案经济分析常用的静态分析方法不包括( )。
-
编制设计概算文件时,各项投资的比重及各专业投资的比重等经济分析指标应放在项目总概算文件的( )中。
- 某工程业主与承包商签订了工程施工合同,合同中含有两个子项工程,估算工程量甲项为2300m³,乙项为 3200m³,经协商合同价甲项为 180 元/m³,乙项为 160 元/m³。承包合同规定开工前业主应向承包商支付合同价款 20%的预付款。则该工程预付款的数额是( )。
- 在企业的流动资产中,( )的流动性最小,在发生清偿事件时,存货蒙受的损失将大于其他流动资产。
- 某施工项目有甲乙两个对比工艺方案,均不需要增加投资,采用甲方案需年固定费用 120万元,单位产量可变费用为 450 元;采用乙方案需年固定费用 100 万元,单位产量可变费用为 500元。下列关于该对比方案决策的说法,正确的有( )。
- 下列导致现有设备贬值的情形中,不属于设备有形磨损的是( )。
- 某施工企业当期实际营业利润600万元,其他业务利润80万元,投资收益15万元,营业外收入17万元,营业外支出10万元,则该企业的利润总额为( )万元。
- 下列不属于非流动资产的是( )。
-
设计概算文件是设计文件的重要组成部分,可分为单位工程概算、单项工程综合概算和建设工程项目总概算三级。建设工程项目总概算包括单项工程综合概算,但不包括( )。
-
某新建项目,建设期为2年,分年均衡进行贷款,第一年贷款2000万元,第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息只计息不支付,年利率为10%的情况下,该项目应计建设期贷款利息为( )万元。
-
以下关于增值税应纳税额计算的说法中,正确的是( )。
-
按人民币计算,某进口设备离岸价为2000万元,到岸价为2100万元,银行财务费为10万元,外贸手续费为30万元,进口关税为147万元。增值税税率为13%,不考虑消费税,则该设备的抵岸价为( )万元。
- 关于利率高低影响因素的说法,错误的是( )。
- 某企业第1年年初和第1年年末分别向银行借款30万元,年利率均为10%,复利计息,第3〜5年年末等额本息偿还全部借款。则每年年末应偿还金额为( )万元。
-
当初步设计有详细设备清单时,编制设备安装工程概算宜采用的编制方法是( )。
- 某公司计划 3 年以后购买一台 200 万元的机械设备,拟从银行存款中提取,银行存款年利率为 5%,则现应存入银行的资金为( )万元。
- 价值工程分析阶段的工作步骤是( )。
- 某工程在施工过程中,因不可抗力造成损失。承包人及时向监理机构提出了索赔申请,幵附有关证明材料,要求补偿的经济损失包括:(1)在建工程损失28万元;(2)承包人受伤人员医药费及补偿金4.5万元;(3)施工机具损坏损失16万元;(4)施工机具闲置、施工人员窝工损失5.2万元;(5)工程清理、修复费用 3.5万元。监理机构应批准的补偿金额为( )万元。
-
项目竣工验收前,施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入( )。
- 某技术方案估计年总成本费用为8000万元,其中外购原材料、燃料及动力费为4500万元,折旧费为800万元,摊销费为200万元,修理费为500万元,利息支出为210万元。则该技术方案的年经营成本为( )万元。
- 某工程项目采用综合单价计价。合同约定,实际完成工程量超过估计工程量15%以上时允许调整单价。原合同中有A、B两项土方工程,工程量均为16万m³,合同单价为16元/m³,实际工程量与估计工程量相等。施工中,总监理工程师以设计变更通知发布新增土方工程C的指示,该工作的性质和施工难度与A、B相同,工程量为32万m³。总监与承包人协商后,确定土方变更单价为14元/m³。则新增土方工程C工程款为( )万元。
- 施工图预算的编制依据不包括( )。
- 对筹资方案而言,短期负债筹资的特点有( )。
- 施工企业发放给职工的夏季防暑降温费的应从( )列支。
- 某项目有甲、乙、丙、丁 4 个方案,依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为 68%、80%、72%和 50%,则风险最小的是( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,在编制工程量清单时,招标人对材料运输可能对周围环境造成的影响和污染所提出的防护要求的描述应列在( )中。
- 某施工企业的一台铲车按工作量法提折旧,该铲车原价30000元,预计净残值率5%,总工作500个台班,第一年工作250个台班,则第一年的折旧额为( )元。
- 国际工程投标报价的技巧中,关于工程量清单招标中计日工报价技巧的说法正确的是( )。
- 企业施工的某工程项目于2020年10月工程完工时只发生材料费26万元,项目管理人员工资8万元,企业行政管理部门发生的水电费2万元。根据现行《企业会计准则》,应计入工程成本的费用为( )万元。
- 采用 ABC 分析法进行存货管理,对 A 类存货应采用的管理方法是( ) 。
- 某工程在保修期内,因工程质量问题导致屋面漏雨,发包人多次通知承包人进行维修,但承包人不予理睬,此时发包人可以采取的恰当做法是( )。
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),关于工程计量的说法,正确的是( )。
- 某租赁公司出租设备用附加率法计算的年租金23.12万元,租期为5年,每年年末支付租金,折现率为10%,附加率为4%,这台设备的价格为( )万元。
- 审查设计概算时,对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资宜采用的审查方法是( )。
- 下列筹资方式中,属于商业信用筹资方式的是( )。
-
某机械台班产量为4m3,与之配合的工人小组由5人组成,则单位产品的人工时间定额为( )工日/m3。
- 为安装进口设备,聘用外国工程技术人员进行指导所发生的费用应计入( )。
- 根据《标准施工招标文件》,下列导致承包人工期延长和费用增加的亊件中,承包人可同时索赔工期、费用和利润的是( )。
- 某投资方案建设投资(含建设期利息)为8000万元,流动资金为1000万元,正常生产年份的息税前利润为1200万元,正常生产年份贷款利息为100万元,则投资方案的总投资收益率为( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于单价项目中风险及其费用的说法,错误的是( )。
- 某施工企业在2021年度同时进行甲、乙、丙丁、四个单项合同的施工生产。本年度甲、乙、丙、丁各单项工程实际发生的直接费用分别为:2000万元、1000万元、4000万元和3000万元。本年度发生的与四个单项工程施工均相关的间接费用共计300万元。则甲单项工程本年度应分担的间接费用为( )万元。
-
关于建设项目场地准备及临时设施费的说法,正确的是( )。
-
实物量法编制施工图预算所用的材料单价应采用( )。
-
某项目建筑安装工程费,设备及工器具购置费合计为7000万元,建设期2年,分期投入3500万和3500万。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为6%,建设期贷款利息为750万元。工程建设其他费用为400万元。基本预备费率为10%,流动资金为820万元,则该项目的静态投资为( )万元。
-
投标过程中,若投标人发现招标工程量清单项目特征描述与施工图纸不符时,应以( )为准进行报价。
- 某施工企业在处理一台提前报废的固定资产时,发生净损失8000元,这笔费用在会计处理上应( )。
- 关于企业定额作用的说法,正确的是( )。
- 某设备几年前的原始成本是18万元,目前账面价值是10万元,当前该设备的市场价值为6万元,在进行设备更新分析时,该设备的沉没成本是( )万元。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于招标工程量清单中项目特征的说法,错误的是( )。
- 某建设项目分部分项工程的费用为 20000 万元(其中定额人工费占分部分项工程费的15%),措施项目费为 500 万元,其他项目费为 740 万元。以上数据均不含增值税。规费为分部分项工程定额人工费的 8%,增值税税率为 9%,则该项目的招标控制价为( )万元。
-
编制人工定额时,不属于工人工作必需消耗的时间是( )。
- 某建设工程项目购置的进口设备采用装运港船上交货价,属于卖方责任的有( )。
- 某混凝土结构施工采用木模板。木模板一次净用量为200㎡,模板现场制作安装不可避免的损耗率为3%,模板可周转使用5次,每次补损率为5%,该模板周转使用量为( )㎡。
-
下列资料中,不属于编制招标工程量清单和最高投标限价共同依据的是( )。
- 下列工程经济效果评价指标中,属于盈利能力分析动态指标的是( )。
- 某施工企业生产所需甲材料,年度采购总量为4000 吨,材料单价为 5000 元/吨,一次订货的变动成本为 2000 元,每吨材料的年平均储备成本为100元,则甲材料的经济采购批量为( )吨。
-
采用突然降价法而中标,为了取得更好的效益,则可以先签订合同再调整工程量表内的各项单价或价格,调整方法可采用( )。
-
某项目合同约定采用调值公式法进行结算,合同价为50万元,并约定合同价的70%为可调部分。可调部分中,人工占45%,材料占45%,其余占10%。结算时,仅人工费价格指数增长了10%,而其他未发生变化。则该工程项目应结算的工程价款为( )万元。
- 为了提高现金使用效率,一般企业可以采用( )方法。
- 关于现金流量图的表述中,下列说法正确的是( )。
- 关于资产的特征表述,正确的是( )。
- 非生产性建设项目总投资费用包括( )。
-
根据《保障农民工工资支付条例》规定,施工总承包单位应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌,明示下列事项( )。
- 某项目净现金流量如下表所示,投资主体设定的基准收益率为8%,基准静态投资回收期为3年,由此可以得到的结论有( )。
-
下列与项目建设有关的其他费用中,属于建设管理费的有( )。
-
承发包双方应在合同条款中对一些事项进行约定,这些事项包括( )。
- 与其他长期负债筹资相比,长期借款筹资的特点有( )。
- 制定人工定额,常用的方法有( )。
- 双倍余额递减法和年数总和法均属于固定资产折旧的方法。关于这两种方法的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013),适宜采用综合单价法计价的措施项目费是( )。
- 下列选项中,属于设计概算编制依据的有( )。
- 某建筑企业与甲公司签订了一项总造价为1000万元的造价合同,建设期为2年。第1年实际发生工程成本400万元,双方均履行了合同规定义务,但在第1年末由于建筑企业对该项工程的完工进度无法可靠的估计,所以与甲公司只办理了工程款结算360万元,随后甲公司陷入经济危机而面临破产清算,导致其余款可能无法收回。则关于该合同收入与费用确认的说法正确的有( )。
- 资金的下列运动中,属于“资金退出企业”的有( )。
-
安全文明施工费的计算基数应为( ),其费率由工程造价管理机构根据各专业工程的特点综合确定。
- 会计计量属性主要包括( )。
- 在技术方案投资各方现金流量表中,应作为现金流出的有( )。
- 在编制最高投标限价的时候,关于总承包服务费的计算,说法正确的有( )。
- 在价值工程中,提高产品价值的途径有( )。
- 下面关于合同价款的约定,说法正确的是( )。
- 在其他条件相同的情况下,考虑资金时间价值时,下列现金流量图中效益最好的是( )。
- 以下关于《保障农民工工资支付条例》相关规定的表述中,错误的是( )。
- 企业的资产评估增值属于会计要素中的( )。
-
下列关于工程量清单构成的说法中,错误的是( )。
-
下列各项中,关于施工图预算对建设单位的作用说法错误的是( )。
-
在合理劳动组织与合理使用机械的条件下,完成单位合格产品所必须消耗的机械工作时间不包括( )。
- 某建设工程施工过程中,由发包人供应的材料没有及时到货,导致承包人的工人窝工5个工日,每个工日单价为200元;承包人租赁的一台挖土机窝5个台班,台班租赁费为800元;承包人自有的一台自卸汽车窝工2个台班,该自卸汽车折旧费每台班300元,工作时燃油动力费每台班120元。则承包人可以索赔的费用是( )元。
-
下列关于施工定额作用的说法,错误的是( )。
-
某建设项目工程费用5800万元,其他费用1200万元,预备费500万元,建设期利息370万元,铺底流动资金710万元。预计在建设中原房屋拆除变现收入100万元,试车收入大于支出金额150万元,则该项目总概算为( )万元。
-
关于国产设备运杂费估算的说法,正确的是( )。
-
施工图预算审查时,将分部分项工程的单位建筑面积指标总结归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标,然后利用这些基本指标对拟建项目分部分项工程预算进行审查的方法称为( )。
- 某建设项目建设投资(不含建设期利息)为5000万元,投产前项目贷款利息总和为300万元,建成投产后维持生产所占用的全部周转资金1000万元,年平均息税前利润为500万元,该项目的总投资收益率约为( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于变更权的说法正确的是( )。
- 某企业在一个会计期间的主营业务收入为 600 万元,期初应收账款为 70 万元,期末应收账款为 130 万元,则该企业应收账款周转率为( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),某分部分项工程的项目编码为01-05-03-002-001,其中“03”这一级编码的含义是( )。
- 根据《企业会计准则》,在编制财务报表时,重要项目应单独列报,项目的重要性应当根据企业所处环境,从( )加以判断。
- 某建设项目年设计生产能力10万台,单位产品变动成本为单位产品售价的55%,单位产品销售税金及附加为单位产品售价的5%,经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5万台。若企业要盈利,生产能力利用率至少应保持在( )以上。
-
某单位建筑工程初步设计已达到一定深度,建筑结构明确,能够计算出概算工程量,则编制该单位建筑工程概算最适合的方法是( )。
- 某施工企业拟对外投资,但希望从现在开始的5年内每年年末等额回收本金和利息200万元,若按年复利计息,年利率8%,则企业现在应投资( )万元。【已知:(P/F,8%,5)=0.6806 (P/A,8%,5)=3.9927 (F/A,8%,5)=5.8666】
- 某工艺设备原方案的投资额为12 万元,经营成本为4.5 万元,新方案的投资额为14 万元,经营成本为 4 万元,则增量投资收益率为( )。
- 关于国际工程投标报价中分项工程单价分析的说法,正确的有( )。
- 企业现金管理的目标是在资产的流动性和( )之间做出抉择,以获得最大的长期利益。
-
某工程项目预付款120万元,合同约定:每月进度款按结算价的80%支付;每月支付安全文明施工费20万元;预付款从开工的第4个月起分3个月等额扣回,开工后前6个月结算价如下表,则第5个月应支付的款项为( )万元。
- 下列情形中,不能表明客户已取得商品控制权的是( )。
- 关于“资产=负债+所有者权益”,以下表述不正确的是( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于投标人其他项目费编制的说法,错误的是( )。
- 某技术方案的总投资1500万元,其中债务资金700万元,技术方案在正常年仹年利润总额 400万元,所得税100万元,年折旧费80万元。则该方案的资本金净利润率为( )。
-
采用定额单价法计算工程费用时,若分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时,对定额的处理方法一般是( )。
- 某建筑企业与某房地产开发公司签订了一项合同总造价为6000万元的施工合同,合同约定工期为3年。第1年实际发生合同成本1500万元,年末预计为完成合同尚需发生成本3500万元;第2年实际发生合同成本2100万元,年末预计为完成合同尚需发生成本1400万元。则第2年合同完工进度为( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),编制措施项目清单时,措施项目设置的依据不包括( )。
- 采用总价合同进行工程计量,监理人应在收到承包人提交的工程量报告后( )天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人,以确定当月实际完成的工程量。
-
根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成,联合试运转费应包括( )。
- 某一时段内履行的履约义务,企业应当考虑商品的性质,采用产出法或投入法确定恰当的履约进度关于产出法和投入法的说法,正确的是( )。
- 企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过( )年。
- 关于年有效利率和名义利率的说法,正确的是( )。
- 某工程招标,将现浇混凝土构件钢筋作为暂估价为3500元/吨。工程实施后,根据市场价格波动,将各规格现浇钢筋加权平均认定为4285元/吨,此时,对该暂估价项目正确的计价方法是( )。
-
投标人在国际工程投标的标前会议上的做法,正确的有( )。
- 某施工项目现在有两个对比工艺方案,甲方案是过去曾经应用过的,乙方案是新方案,两方案均不需要增加投资。采用甲方案需固定费用60万元,单位产量的可变费用300元;采用乙方案需固定费用80万元,单位产量的可变费用250元,设生产数量为10000个单位,运用折算费用法选择方案,则( )。
- 建筑安装工程费中工伤保险费的计算基础是( )。
- 某技术方案具有常规现金流量,当基准收益率为12%时,财务净现值为-65万;当基准收益率为8%时,财务净现值为210.58万元;当基准收益率为6%时,财务净现值为318.43万元。则该技术方案的内部收益率最可能的范围为( )。
-
关于最高投标限价的说法,错误的是( )。
- 施工企业拟投标一个单独招标的分部分项程项目,清单工程量为 10000m³。企业经测算完成该分部分项工程施工直接消耗的人、料、机费用为 200 万元(不含增值税进项税额)。估计管理费为 16 万元,风险费用 2 万元,利润 30 万元。为完成该分部分项工程的措施项目费估计为24 万元(其中安全文明施工费 18 万元) (不含增值税进项税额)。估计全部规费29万元,税金9万元。不考虑其他因素,关于该分部分项工程的说法错误的是( )。
-
某建设工程项目在建设初期估算的建筑安装工程费、设备及工器具购置费为5000万元,按照项目进度计划,建设前期为3年,建设期为2年,第1年投资2000万元,第2年投资3000万元,预计建设期内价格总水平上涨率为每年5%,则该项目的价差预备费估算是( )万元。
-
下列建设项目投资中,不属于工程建设其他费用的是( )。
-
某施工材料采购原价为280元/吨,运杂费为50元/吨,运输损耗率为1%,采购保管费率为3%,则该材料的单价为( )元/吨。
-
建设项目施工、地质勘查需要临时使用土地的,应当尽量不占或者少占耕地。临时用地由县级以上人民政府自然资源主管部门批准,期限一般不超过( )。
- 某企业为了站稳市场,对市场占有份额比较大的四种产品甲、乙、丙、丁进行功能价值分析,得到相应的价值系数分别是:V甲=0.5,V乙=0.8,V丙=1.1,V丁=1.5,该公司应重点研究改进的是产品( )。
-
有关设计概算的作用,下列说法错误的是( )。
-
某工程项目土方工程采用人工挖土方、人工运输和机械运输,招标工程量清单中挖土方数量为2000m3,投标人计算的施工挖土方数量为3800m3,取土外运,投标人计算的人工挖土费用为42000元、人工运土费用为15000元、机械运土费用38000、管理费为人、料、机之和的14%,利润取人、料、机与管理费之和的8%,根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013),不考虑其他因素,投标人报价的挖土方综合单价为( )元/m3。
- 施工企业收取的下列款项中,不能计入企业收入的是( )。
-
以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是( )。
- 某企业有一台设备,目前的实际价值为38万元,预计残值为2.5万元,第一年的使用费为1.8万元,在不考虑资金时间价值的情况下估算得到该设备的经济寿命为12年,则该设备的平均年度资产消耗成本为 ( )万元/年。
- 关于杜邦财务分析体系的说法,正确的是( )。
-
合同一方向另一方提出索赔时,索赔事件成立需要满足的条件不包括( )。
- 某技术方案经济评价指标对甲、乙、丙三个不确定因素的敏感度系数分别为-0.1、0.05、0.09,据此可以得出的结论有( )。
- 业主单位为验证桥梁的安全性,要求承包方对模拟桥梁进行破损性试验发生的费用属于( )。
- 就同一公司的相同期间指标,关于流动比率和速动比率之间的关系表述中,正确的是( )。
- 建筑业企业的其他业务收入不包括( )。
- 银行短期借款信用条件中的补偿性余额条款是指( )。
- 下列财务指标中,数值越大则表示企业销售能力越强的指标是( )。
-
人工幅度差用工,其内容包括( )。
- 企业作为筹资主体时,属于内源筹资的有( )。
-
对于一般的工业与民用建筑工程而言,单位工程概算按其工程性质分为建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类,下列属于设备及安装工程概算的是( )。
- 根据合同条件,一般可按照均摊法进行计量的有( )。
- 下列关于项目融资特点的说法,正确的有( )。
- 在编制现金流量表的过程中,下列活动中属于筹资活动产生的现金流量的是( )。
-
编制人工定额时需拟定施工的正常条件,其内容包括拟定( )。
- 关于用“争议评审”的方式来解决合同价款的争议,下列说法正确的有( )。
- 经济效果评价的内容应根据技术方案的性质、目标、投资者、财务主体以及方案对经济与社会的影响程度等具体情况确定,一般包括方案的( )等评价内容。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),工程量清单计价计算公式错误的有( )。
- 下列财务比率中,属于企业发展能力分析指标的是( )。
- 某公司2020年5月发生下列现金流动:支付6月房租费10000元;支付5月办公费用7000元;5月长期借款利息支出5500元;5月职工工资支出15000元;支付4月职工工资12000元。关于权责发生制和收付实现制的说法,错误的有( )。
- 根据《清单计价规范》,因业主方提出的工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时,关于措施项目费调整的说法,正确的有( )。
- 施工企业购买设备比租赁设备具有的优越性在于( )。
-
建筑安装工程费用项目组成中,暂列金额主要用于( )。
- 根据国家现行财税制度的规定,偿还贷款的资金来源包括( )。
-
按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201),关于安全文明施工费的说法,正确的有( )。
- 融资租赁的租金包括( )。
- 关于基准收益率的说法,正确的有( )。
- 在设置措施项目清单项目时,参考拟建工程的常规施工技术方案可以确定下列选项中的 ( )。
-
企业年初借入一笔资金,年名义利率为 6%,按季度复利计算,年末本利和为 3184.09 万元,则年初借款金额是( )万元。
- 关于资金时间价值的说法,正确的是( )。
-
关于一次支付现值、终值、计息期数和折现率相互关系的说法,正确的是( )。
-
关于偿债备付率的说法,正确的是( )。
-
关于财务基准收益率的说法,正确的是( )。
- 关于技术方案经济效果评价的说法,正确的是( )。
-
下列现金流量中,属于资本金现金流量表中现金流出的是( )。
-
下列发行债券发生的资金成本中属于资金占用费的是( )。
-
突发疫情,某单位接受政府委托,要在 15 日内建成方舱医院,可采用的计价方式( )。
-
下列财务指标中,属于杜邦财务分析体系核心指标的是( )。
-
某公司 5 年前购置一台设备,原价为 10 万元,因环保要求需更换,目前该设备的账面价值为 5 万元,
市场价为 4 万元,则设备更新决策时的沉没成本是( )万元。
-
采用工程量清单计价时,投标人综合单价的计算有以下工作:①确定人、料、机单价;②确定组合定额子目并计算各子目工程量;③测算人、料、机的数量;④计算清单项目的综合单价;⑤计算清单项目的管理费和利润;⑥计算清单项目的人、料、机总费用。正确的计算步骤是( )。
-
某项目建设期为2年,共向银行借款20000万元,借款年有效利率为 6%。第 1 和第 2 年借款比例分别为45%和55%。借款在各年内均衡,建设期内只计息不付息。则编制设计概算时该项目建设期利息总和为( )万元。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于工程项目清单编制的说法,正确的是( )。
-
工程产品中,从设计方面宜优先作为价值工程研究对象的是( )。
-
某施工企业以经营租赁方式租入一台设备,租赁保证费2万元,担保费5万元,年租金10万元,预计租赁设备年运行成本10 万元,其中原材料消耗 2 万元,则设备第一年的租赁费是( )万元。
-
账户式资产负债表右侧列表示的内容是( )。
-
某企业3年前购置一台价值为30万元的设备,现在若以20万元卖出,卖出该设备需发生维修成本2万元,发生销售费用1万元,缴纳税金0.5万元,则该设备可变现净值为( )万元。
-
某建设项目设备工器具购置费为1000万元,建安费为2500万元,工程建设其他费为700万元,基本预备费210 万元,价差310万元,建设期利息320万元,静态投资为( )万元。
-
某施工机械预算价格为 50 万元,假定全部为固定资产原值,折旧年限为 10 年,年平均工作 225 个台班,残值率为 5%,按年限平均法计算,该机械台班折旧费为( )元/台班。
-
投标报价时,若投标人发现招标工程量清单项目特征描述与施工图纸不符,应以( )进行报价。
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于单价合同计量的说法,正确的是( )。
-
根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的相关规定,企业按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费应计入建筑安装工程费用中的( )。
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,当合同履行期间出现工程变更时,若变更在已标价工程量清单中无相同项目,但有类似项目单价的,则变更估价的原则是( )。
-
施工企业编制企业定额时,劳动力价格按照( )计算确定。
-
下列属于储存成本的是( )。
-
国际工程中业主在招标文件中规定的暂定金额正确处理方式( )。
-
某企业有甲乙丙丁四个现金持有方案如下表(单位:元),机会成本是现金持有量的 8%,按成本分析模式选择最佳现金持有方案应为( )方案。
-
下列措施项目费,适用综合单价法计算的是( )。
- 下列新技术应用方案的技术经济效果分析内容中,属于技术适用性分析的是( )。
-
工程成本核算时,要求为取得本期收入而发生的成本和费用应与本期实现的收入在同一时期内确认入账,不得提前或延后,该要求体现了成本核算的( )原则。
-
核算企业一定时期应纳税所得额时,下列收入中,属于不征税收入的是( )。
-
某企业 2021 年末的流动资产构成为:货币资金800万元,存货500万元,交易性金融资产300万元,应收账款450万元,其他应收款200万元,流动负债为1050万元,该企业 2021 年末的速动比率是( )。
-
采用定额单价法编制施工图预第时,若分项工程的主要材料品种与定额单价中规定的不一致,正确的处理方法是( )。
-
关干技术方案敏感性分析的说法,正确的是( )。
- 某企业为扩大投资规模,拟筹资 15000 万元,现有四个筹资方案,其中筹资方案甲的相关数据如下表,筹资方案乙、丙、丁的综合资金成本分别为 11.36%、10.71%和 11.93%,则仅根据上述条件,为完成筹资,依据综合资金成本应选择的筹资方案为( )。
-
企业编制现金流量表时,短期投资视为现金等价物必须同时具备的条件是期限短、流动性强,易于转换为已知金额的现金以及( )。
-
某销售合同履行过程中发生了合同变更,该变更增加了可明确区分的商品及合同价款,且新增合同价款反映了新增商品的单独售价,对此变更,在会计上的处理方式是( )。
-
价值工程中产品功能与成本的关系图如下,关于图中两者关系的说法,正确的( )。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》投标报价时必须按国家或省级、行政有关权力部门规定的标准计算,不得作为竞争性费用的是( )。
-
某企业接受委托生产一台定制设备,约定售价 50 万元,生产完成后由客户自提。企业生产该设备的生产费用为30万元,应分摊的管理费用为5万元,财务费用2万元,代垫设备运输费用4万元,从财务会计角度,企业生产销售该设备的费用为( )万元。
-
采用定额单价法和实物量法编制施工图预算的主要区别是( )。
-
某施工合同项目预计总成本为 3000 万元,至第 1 年末,承包人自行施工部分累计实际发生的合同成本为1200 万元,合同约定由承包人采购的已进场待安装工程设备200万元,已进场待使用的工程材料100万元,已预付分包工程款150万元(分包工作量尚未完成),则第 1 年末承包人的合同完工进度为( )。
- 因执行国家或社会义务,按计时工资标准支付给从事建筑安装工程施工生产工人的工资,属于建筑安装工程人工费中的( )。
- 某技术方案年设计生产能力为 3 万吨,产销量一致,销售价格和成本费用均不含增值税,单位产品售价 为 300 元/吨,单位产品可变成本为 150 元/吨,单位产品税金及附加为 3 元/吨,年固定成本为 280 万元,用 生产能力利用率表示的盈亏平衡点为( )。
-
某工程项目的土方工程采用机械挖土方、人工运输和机械运输,招标工程量清单中的挖土方数量为4000m³,投标人根据拟采用的施工方案计算的挖土方数量为 7500m³,余土外运,投标人估算的机械挖土方费用为 130000 元,人工运土费用为30000元,机械运土费用 50000 元,管理费取人、料、机费用之和的 15%,利润取人、料、机与管理费之和的 6%,根据《建设工程经济工程量清单计价规范》,不考虑其他因素,投标人报价时挖土方综合单价为( )元/m³。
-
根据《建设工程工程量清单计价规范》编制某办公楼的最高投标限价,相关数据为:建筑分部分项工程费为 2400 万元(不含增值税进项税额),安装分部分项工程费为 1200 万元(不含增值税进项税额),装饰装修分部分项工程费为 900 万元(不含增值税进项税额),其中定额人工费占分部分项工程费的 15%,措施项目费以分部分项工程费为计费基础,其中安全文明施工费率为 4%,其他措施项目费费率合计 1%,其他项目费合计 900 万元(不含增值税进项税额),规费费率为 14%,增值税税率为 9%,则该项目的最高投标限价合计为( )万元。
-
工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础,其理由在于( )。
-
某建设工程施工过程中,由于发包人设计变更导致承包人暂停施工,致使承包人自有机械窝工10个台班,该机械的台班单价为400元/台班,台班折旧费为300元/台班;承包人的租赁机械窝工10 个台班,台班租赁费用为 500 元,工作时每台班燃油动力费100元;人员窝工20个工作日,人工工资单价300 元/工日,人工窝工补贴 100 元/工日。不考虑其他因素,则承包人可以索赔的费用为( )元。
-
在工程量清单总说明的编制中,招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良的标准,属于( )。
-
某施工项目因新冠疫情停工两个月,承包人在停工期何发生如下费用和损失:按照发包人要求照管工程发生费用 5 万元,承包人施工机具损坏提失 2 万元,已经建成的水久工程损坏损失 3 万元,疫情过后发包人要求赶工增加的赶工费用 10 万元,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,上述产生的费用和损失中,发包人应承担( )万元。
-
某拟建砖混结构工程,结构特征与概算指标相比,仅外墙装饰面不同。概算指标中,外墙面为水泥砂浆抹面,单价为 8.75 元/㎡,每平方米建筑面积消耗量为 0.62 ㎡;拟建工程外墙为贴釉面砖,单价为 41.50 元/㎡,每平方米建筑面积消耗量为 0.84 ㎡,己知概算指标为 508 元/㎡,则该拟建工程修正后的概算指标为( )元/㎡。
-
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于预付款的说法,正确的是( )。
-
工程实施过程中,发包人要求合同工程提前竣工的,根据《建设工程工程量清单计价规范》,其正确的做法是( )。
-
对于经营性项目,通过财务报表分析,计算财务指标,进行经济效果评价的内容有( )。
- 下列会计要素中属于动态会计等式组成要素的有( )。
-
根据《标准施工招标文件》,下列导致承包人工期延误的费用增加的情形中,承包人可以同时索赔工期费用利润的有( )。
-
下列费用中,属于施工企业管理费的有( )。
-
下列费用中,属于工程建设其他费用中联合试运转费的有( )。
-
根据工程量清单规范,措施项目综合单价包括( )。
-
下列成本费用中,属于技术方案现金流量表中经营成本的有( )。
-
下列设备安装工程概算计算式中,属于概算指标法的有( )。
-
下列属于短期偿债能力指标的是( )。
- 将施工企业发生的成本作为合同履约成本确认为一项资产,需要同时满足的条件有( )。
-
下列有关农民工工资正确的有( )。
-
关于应收账款管理目标,说法正确的是( )。
-
下列属于工程量清单项目特征涉及的有( )。
-
建筑业企业取得的下列收入中,属于提供劳务收入的有( )。
- 下列关于设备磨损的补偿方式,说法正确的是( )。
- 下列有关价值工程的特点说法,正确的是( )。
- 对于在施工过程中必然发生,但又无法单独列出项目内容且很难具体分项预测的措施项目费用,宜采用的计算方法是( )。
- 某建设项目拟采用50台国产非标准设备,设备出厂价格预计为5万元/台。已知设备运杂费费率为8%,设备安装费费率为20%,采用概算指标法计算,该项目设备及安装工程概算为( )万元。
- 施工企业提供预付款担保和履约担保所发生的各项费用,属于建筑安装工程费中的( )。
- 下列国际工程施工项目投标报价组成费用中,通常可以计入开办费的是( )。
- 拟建工程与已完工程采用同一施工图,但基础部分不同,对相同部分通过施工图预算审查,宜采用的方法是( )。
- 某建设项目,建设期2年,向银行借款2000万元,第一年、第二年分别为1000万元,借款在各年内均衡使用,按年复利计息,年有效利率为5%,建设期只计息不付息,则估算的建设期利息总和为( )万元。
- 某投资项目设计生产能力为15万吨,产品销售价格为400元/吨,单位产品金及附加为8元,年固定成本为1500万元,单位产品可变成本为160元。销售收入和成本均不含增值税,则该项目盈亏平衡点的产销量为( )万吨。
- 下列财务指标中,属于杜邦财务分析体系核心指标的是( )。
- 关于投资者自行测定技术方案财务基准收益率的说法,正确的是( )。
- 下列技术方案经济效果评价指标中,属于偿债能力分析指标的是( )。
- 某项贷款年名义利率为10%,半年复利计息一次,则该项贷款的年有效利率为( )。
- 某公司年初向银行存入一笔款项,存款年利率为6%,按年复利息在第三年末本利和为1157.63万元,则该公司年初应存入( )万元。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时,承包人提出调整措施项目费,首先要做的是( )。
- 根据《保障农民工工资支付条例》,关于农民工工资的说法,错误的是( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于工程量的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程施工合同(合同示范文本)》,合同当事人约定采取争议评审的方式解决争议时,评审员报酬的承担方式为( )。
- 关于预算定额基价的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,监理人对承包人提交的工程量有异议的,应采取的做法是( )。
- 施工企业转让一项专利技术取得的收入属于( )。
- 对投资项目进行了单因素敏感性分析,首先要的工作是( )。
- 为建设项目提供和验证设计参数,以及按照设计规定在施工中必须进行实验所需的费用属于( )。
- 某独立土方工程,招标文件中估计工程量为2000m³,合同中约定:土方工程全费用综合单价为50元/m³,当实际工程量超过估计工程量15%时,超出15%的部分单价调整为原单价的95%。工程结束时实际完成并经发包人确认的士方工程量为3000m³,则土方工程款为( )元。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,当承包人在最终结清申请单提出索赔时,只限于提出( )。
- 某土方工程,招标工程量清单中的挖土方数量为4000m³,投标人根据自行拟定的施工方案计算的挖土方数量为6500m³。投标人计算的挖土方人、料、机费用总额为188000元,其中人工费用为80000元,管理费取人、料、机费用之和的15%,利润取人、料、机与管理费之和的6%。根据《建设工程工程量清单计价规范》,在不考虑其他因素的情况下,投标报价时土方综合单价应为( )元/m³。
- 某企业2019年度实现收入总额5000万元(其中财政拨款300万元),实现利润总额1000万元,允许从当年所得中弥补以前年度亏损100万元,不考虑其他因素,核算企业所得税时,2019年该企业应纳税所得额为( )。
- 关于工程计量原则的说法,正确的是( )。
- 关于设备寿命的说法,正确的是( )。
- 下列新技术应用方案的技术分析指标中,属于技术特性指标的是( )。
- 建设工程量清单作为清单计价的基础,主要用于建设工程的( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,在招标工程的合同价款约定中,若中标人投标文件与招标文件存在不一致的内容,应以( )为准。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于施工条件变化导致的工程量偏差引起的合同价款调整的说法,正确的是( )。
- 施工企业以一笔款项购入三项没有单独标价的固定资产后,在确定各项固定资产的成本时,应按照各项固定资产的( )对总成本进行分配。
- 下列定额中,属于施工企业内部使用,以工序为对象编制的定额是( )。
- 关于技术方案资本金的说法,正确的是( )。
- 下列建设工程项目总概算价值计算公式中,正确的是( )。
- 按人民币计算,某进口设备离岸价5200万元,到岸价5500万元,银行财务26万元,外贸手续费82.5万元,进口关税500万元,增值税为780万元,不考虑消费税,国内设备运杂费100万元,则该设备的购置费为( )万元。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于质量保证金的说法,正确的是( )。
- 关于利润分配的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于编制投标报价时其他项目费的说法,正确的是( )。
- 某施工项目有两个效果相同的对比技术方案,方案一用传统的技术,需要投240万元,年生产成本为64万元;方案二用新技术,需要投资320万元,年产成本为52万元。不考虑税收因素,方案对比时的增量投资收益率是( )。
- 在价值工程的分析阶段,确定改进范围前应依次进行的工作是( )。
- 某施工机械预算价格为50万元,折旧年限为6年,年平均工作225个台班,净残值率为4%,则该机械台班折旧费为( )元。
- 国际工程投标报价时,在工程所在地采购的材料设备的预算价格应包括材料市场价、运输费和( )。
- 某公司长期资本总额为20000万,其构成为长期借款5000万,长期债券8000万,普通股7000万,对应资金成本率分别5%,6%,10%,该公司综合资金成本率为( )。
- 根据工程成本核算配比原则,为取得某项收入发生的成本和费用应当( )。
- 建设项目总投资组成中的基本预备费可用于( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,一般情况下编制最高投标限价采用的材料价格,应优先选用( )。
- 某施工企业与业主订立了一项总造价为10000万元的施工合同,合同约定工期为3年,第1年实际发生合同成本3200万元,年末预计未完成合同尚需发生成本6000万元,则第1年合同完工进度为( )。
- 在长期股权筹资中,普通股和优先股筹资共同的有点是( )。
- 某施工企业生产所需的甲材料,年度采购总量为15000吨,材料单价为6000元/吨,每次订货的变动成本为3000元,每吨材料的年平均储存成本为200元,则甲材料的经济采购批量为( )吨。
- 采用定额单价法编制施工图预算时,其工程量计算的工作有:①调整计算结果使其与定额中的分部分项工程计量单位一致;②根据图纸及有关数据进行数值计算;③根据计算顺序和计算规则,列出分部分项工程量计算式;④根据工程内容和定额项目,列出需计算工程量的分部分项工程。其工作顺序正确的是( )。
- 某企业计划租入一台设备,设备价格为100万元,租期为5年(设备寿命预期为5年),每年年末支付租金。折现率为12%,附加率为4%。不考虑税金因素,采用附加率法计算每年需支付的租金为( )万元。
- 编制人工定额时,工人工作结束后必要的整理工作时间应计入( )。
- 营业外支出在会计核算中的处理方式是( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于单价合同计量的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于安全文明施工费的说法,正确的是( )。
- 某建设项目总投资8000万元,四个备选方案各年投入比例如下表。仅从投入资金时间价值角度考虑,最佳的方案是( )。
- 价值工程分析中功能评价环节的程序如下图,图框中①对应的内容应为( )。
- 某产品生产所需的甲材料消耗情况如下表: 采用因素分析法(因素重要性按上表中顺序),则甲材料价格变动对产品总成本的影响使成本增加( )万元。
- 某技术方案现金流量如下表。设基准收益率为8%,通过计算财务净现值,可得到的结论是( )。
- 项目盈亏平衡分析时,下列成本费用中,属于固定成本的有( )。
- 关于价值工程特点的说法,正确的有( )。
- 企业的盈利能力只涉及正常的营业状况,因此,分析企业盈利能力时,下列情形中,应当排除的有( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列工程变更中,属于合同变更的有( )。
- 关于措施项目清单列项的说法,正确的有( )。
- 下列技术方案经济效果评价指标中,属于盈利能力分析指标的有( )。
- 下列短期筹资方式中,属于商业信用形式的有( )。
- 下列措施项目费中,属于安全文明施工费的有( )。
- 下列费用项目中,属于投资现金流量表中现金流出项的是( )。
- 当建筑业企业不能可靠地估计施工合同的结果时,会计核算确认和计量当期合同收入可能采用的处理方法有( )。
- 确定预算定额人工消耗量指标时,人工幅度差用工包括的内容有( )。
- 下列设备安装工程概算计算公式中,属于采用概算指标法计算设备安装费的有( )。
- 根据《企业会计准则》,企业财务报表附注应当披露的信息有( )。
- 关于设备经济寿命的说法,正确的有( )。
- 企业应收账款管理中,制定现金折扣政策主要目的有( )。
- 关于企业会计信息质量要求的说法,正确的有( )。
- 在对工程成本核算时,下列建筑安装工程费用中,可以计入其他直接费用的有( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于分部分项工程项目特征描述的说法,正确的有( )。
- 关于施工图预算对施工单位作用的说法,正确的有( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于暂列金额的说法,正确的有( )。
- 关于工程项目最高投标限价的说法,正确的有( )。
- 关于施工定额的说法,正确的有( )。
- 项目融资的特点有( )。
- 某技术方案的净现金流量和净现值见下表,投资收益率为10%。下列关于该技术案的说法,正确的是( )。
- 国际工程投标中,投标人在投标截止日前发现招标工程量清单中某分项工程的工程量有计算错误,宜采取的做法是( )。
- 根据《建设工程造价鉴定规范》,关于现场签证争议鉴定的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于工程保修期和保修责任的说法,正确的是( )。
- 某工程施工合同约定采用价格调整公式调整合同价款。已知不调值部分占合同总价的比例为20%,各可调部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数见下表。若结算当月已完成的合同工程量价款为1000万元,则需调整的价款差额为( )万元。
- 关于招标工程量清单中措施项目清单设置的说法,正确的是( )。
- 施工企业编制人工定额时,应区分工人工作必须消耗的时间和损失时间,下列工人工作时间中,属于必须消耗时间的是( )。
- 下列工作内容中,属于实物量法但不属于定额单价法的是( )。
- 现金流量表由正表和补充资料两部分组成,下列各项中属于正表的项目有( )。
- 某独立土方工程,根据《建设工程工程量清单计价规范》,签订了固定单价合同,招标工程量为3000m³,承包人标书中土方工程报价为55元/m³。合同约定:当实际工程量超过估计工程量15%时,超过部分工程量单价调整为50元/m³。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m³,则土方工程总价为( )元。
- 关于现金流量图绘制规则的说法,错误的是( )。
- 某工程在施工过程中因不可抗力造成如下损失:永久工程损坏修复费用16万元,承包人受伤人员医药费4万元,施工机具损害损失6万元,应发包人要求赶工发生费用2万元,停工期间应发包人要求承包人清理现场费用4万元,停工期间必须支付的工人工资10万元。承包人及时向项目监理机构提出索赔申请,并附有相关证明材料。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,项目监理机构应批准的索赔金额为( )万元。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,工程造价管理机构受理投标人对最高投标限价投诉并组织复查后,发现最高投标限价复查结论与招标人原公布的最高投标限价误差超过( )以上时,应当责成招标人改正。
- 关于设计概算编制的说法,正确的是( )。
- 工程量清单中,钻孔桩的桩长一般采用的计量方法是( )。
- 编制企业定额最关键的工作是( )。
- 某技术方案总投资1500万元,其中资本金1000万元,运营期年平均利息18万元,年平均所得税40.5万元。若项目总投资收益率为12%,则项目资本金净利润率为( )。
- 关于资金时间价值的说法,错误的是( )。
- 某新建项目,建设期为2年,分年均衡进行贷款,第一年贷款2000万元,第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息只计息不支付,年利率为10%的情况下,该项目应计建设期贷款利息为( )万元。
- 根据《建筑安装工程费用项目组成》,不应计入建筑安装工程人工费的有( )。
- 某项目合同约定采用价格调整公式进行结算,合同价为50万元,并约定合同价的70%为可调部分。可调部分中,人工占45%,材料占45%,其余占10%。结算时,仅人工费价格指数增长了10%,而其他未发生变化。则该工程项目应结算的工程价款为( )万元。
- 对于承租人来说,设备租赁与设备购买相比,不足之处主要在于( )。
- 对某招标工程进行报价分析,在不考虑安全文明施工费的前提下,承包人中标价为1500万元,最高投标限价为1600 万元,设计院编制的施工图预算为1550万元,承包人认为的合理报价值为1540万元,则承包人的报价浮动率是( )。
- 招标投标过程中,若出现招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符时,投标人的正确做法是( )。
- 下列费用中,不应列入建筑安装工程材料费的是( )。
- 采用清单计价的某分部分项工程,最高投标限价的综合单价为350元,投标报价的综合单价为406元,该工程投标报价下浮率为5%,结算时,该分部分项工程工程量比清单量增加18%,且合同未确定综合单价调整方法,则综合单价的处理方式是( )。
- 关于年有效利率的说法,正确的是( )。
- 下列技术方案的经济效果评价中,属于偿债能力指标的是( )。
- 据某公司期末会计报表资料,资产总计数初期100万元,期末数120万元,负债合计期初数为45万元,期末数为35万元;公司利润总额为25万元,净利润为20万元,则该企业的净资产收益率为( )。
- 固定资产投资可以分为静态投资部分和动态投资部分,下列属于动态投资的是( )。
- 某施工材料采购原价为190元/吨,运杂费为40元/吨,运输损耗率为1%,采购保管费率为3%,则该材料的单价为( )元/吨。
- 以下关于融资租赁的说法中,错误的有( )。
- 某企业2021年实现净利润为1000万元,销售收入为10000 万元,总资产周转率为0.8,权益乘数为1.5。不考虑其他因素。采用杜邦财务分析体系计算的净资产收益率是( )。
- 当单位建筑工程初步设计深度不够,不能准确地计算工程量,但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时,可以采用( )编制工程概算。
- 关于敏感系数SAF的说法,正确的是( )。
- 按现行会计制度及有关规定,专项储备属于( )。
- 银行短期借款信用条件中的补偿性余额是指( )。
- 根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定,发包人在签发进度款支付证书后的( )天内,按照支付证书列明的金额向承包人支付进度款。
- 下列各项中,与周转性材料消耗有关的因素不包括( )。
- 某施工企业2021年度工程结算收入为1000万元,营业成本和税金及附加为300万元,管理费用200万元,财务费用为100万元,其他业务收入为200万元,投资收益150万元,营业外收入为100万元,营业外支出为80万元,所得税为100万元,则企业当年营业利润为( )万元。
- 以下关于资源税的缴纳规定,错误的是( )。
- 某进口设备,按人民币计算的离岸价为 500 万元,国外运费率为 8.2%,国外运输保险费率为 4%,增值税率为 17%,则该设备进口关税的计算基数是( )万元。
- 关于现金等价物特点的说法,正确的是( )。
- 某公司计划生产年产量10万件的产品,销售价格800元,可变成本160元,达到设计生产能力时,年总成本为5200万元,销项税及附加合计为销售额的5%,求盈亏平衡点时的生产量为( )万件。
- 下列选项中,不包括在期间费用中财务费用中的是( )。
- 某工程项目建设投产后,正常生产年份的总成本费用为1000万元,期间费用150万元,借款利息20万元,固定资产折旧80万元,无形资产摊销费50万元,则其经营成本为( )万元。
- 施工企业向外提供产品安装收入属于( )收入。
- 某设备目前实际价值为20万元,预计残值为2万元,第1年设备运行成本为1600元,每年设备的劣化增量是均等的,年劣化值为400元,则此设备的经济寿命是( )。
- 根据价值工程的原理,提高产品价值最理想的途径是( )。
- 施工单位以60万元价格购买一台挖掘机,预计可使用1000台班,残值率为5%,施工单位使用15日历天,每日历天按2个台班计算,司机台班工资与台班动力费合计100元。则该台挖土机的使用费为( )万元。
- 根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定,下列费用应列入暂列金额的是( )。
- 某项目总投资为2000万元,其中债务资金为500万元,项目运营期内年平均净利润为200万元,年平均息税为20万元,则该项目的总投资收益率为( )。
- 国际工程项目招标中,如果业主规定了暂定工程量的分项内容和暂定总价款,且规定所有投标人都必须在总报价中加入这笔固定金额,则投标人对该暂定工程的报价策略是( )。
- 下列选项中,不得由投标人自主报价的是( )。
- 根据我国现行《企业会计准则》,在资产负债表日起一年内到期的负债,企业预计能够自主地将清偿义务展期至资产负债表日后一年以上的,在资产负债表中应当归类为( )。
- 某项目各年净现金流量如下表所示。设基准收益率为10%,则该项目的财务净现值和静态投资回收期分别为( )。
- 某施工企业于 2020年4月为中标G项目共发生技术咨询费4万元,该项目于2021年l0月完成,工程完工时共发生人工费50万元,周转材料租赁费10万元,材料费30万元,项目管理人员工资l2万元。根据企业会计准则及其相关规定,应计入直接费用的是( )。
- 以下关于财务分析的说法,正确的是( )。
- 某工程项目预付款90万元。合同约定:每月进度款按结算价的80%支付;每月支付安全文明施工费20万元;预付款从开工的第4个月起分3个月等额扣回。开工后前6个月结算价如下表所示,则第5个月应支付的款项为( )万元。
- 编制施工机械台班使用定额时,不属于机械工作时间中损失时间的是( )。
- 某分项工程,按工程量清单计算出的分部分项工程费用6000万元(不含增值税进项税额),其中定额人工费占该分项工程费的18%,措施费以该分项工程费为计费基础,其中安全文明施工费费率为2.0%,其他措施费费率合计 1.5%,其他项目费合计464万元(含增值税进项税,税率16%),规费费率为20%,增值税销项税率 9%,试计算该分项工程的投标报价为( )万元。
- 关于签证争议的鉴定,下列做法错误的是( )。
- 某企业2022年5月份人工成本计划值为21.6万元,实际值为24.2万元。构成该成本的三个因素的重要性排序和基本参数如下表。则“单位产品人工消耗量”变动对人工成本的影响为( )元。
- 会计工作基本流程的内容包括:①编制和报送财务会计报告;②编制试算平衡表;③编制会计凭证;④会计事项分析;⑤建账;⑥登记会计账簿;⑦期末调账和编制工作底稿;⑧对账和结账。这些工作内容正确的排序是( )。
- 造成价值工程活动对象的价值系数V小于1的可能原因不包括( )。
- 下列投标报价策略中,( )属于恰当使用不平衡报价方法。
- 下列各项收入中,属于企业的免征税收入的是( )。
- 某人向银行申请住房按揭贷款50万元,年利率4.8%,按月计息,还款方式为按月等额本息还款,分10年偿还,复利计息,关于该贷款的说法,正确的有( )。
- 企业发展能力的指标主要有( )。
- 下列关于联合试运转费的相关说法中,正确的有()。
- 某企业拟引进生产线,已知新生产线的投资额为400万元,新生产线的经营成本为每年12万元;旧生产线的投资额为300万元,经营成本为每年14万元。该行业的基准投资收益率为2.5%,则( )。
- 合同一方向另一方提出索赔时,索赔事件成立需要满足的条件有( )。
- 某施工企业投标一个单独招标的分部分项工程项目,招标清单工程量为3000m³。经测算,该分部分项工程直接消耗人、料、机费用(不含增值税进项税额)为300万元,管理费为45万元,利润为40万元,风险费用为3万元,措施费(不含增值税进项税额)为60万元(其中:安全文明施工费为15万元),规费为30万元,税金为10万元。不考虑其他因素,根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于该工程投标报价的说法,正确的有( )。
- 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更,造成工程量增加,对应的综合单价确定方法包括( )。
- 反映投资方案盈利能力的动态评价指标有( )。
- 编制机械台班使用定额中需要拟定正常施工条件,机械正常施工条件的内容包括 ( )。
- 某常规技术方案当折现率为10%时,财务净现值为-360万元;当折现率为8%时,财务净现值为30万元。则关于该方案经济效果评价的说法,正确的有( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,编制措施项目清单时,措施项目设置的依据有( )。
- 以下关于定额分类及编制的说法,正确的有( )。
- 某总造价5000万元的固定总价建造合同,约定工期为3年。假定经计算后第1年完工进度为30%,第2年完工进度为70%,第3年全部完工交付使用。则关于合同收入确认的说法,正确的有( )。
- 下列选项中,属于设备租赁和设备购买都要考虑的影响因素有( )。
- 关于财务报表列报的基本要求说法,错误的是( )。
- 普通股股票筹资与负债筹资方式相比,具有的优点包括( )。
- 关于固定资产双倍余额递减法折旧和年数总和法折旧的特点,说法正确的有( )。
- 下列选项中,属于国际工程投标报价组成中现场管理费内容的有( )。
- 以下关于竣工结算编制的说法,正确的有( )。
- 在资本金现金流量表中,属于现金流出的是( )。
- 以下关于会计要素和会计等式的说法,正确的是( )。
- 对于一般工业与民用建筑工程而言,单位工程概算按其工作性质可分为建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类,下列属于设备及安装工程概算的是( )。
- 某建设工程项目拟订购2台国产设备,订货价格为80万元/台,设备运杂费率为10%,设备安装费率为15%,采用概算指标法确定该项目的设备安装费为( )万元。
- 关于工程建设其他费用中场地准备费和临时设施费的说法,正确的是( )。
- 某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定,结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价管理机构发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400 元/t,投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t,则需调增钢筋材料费用为( )万元。
- 关于最高投标限价中计日工的说法,错误的是( )。
- 工程发包时,招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期,压缩的工期天数不得超过定额工期的( ),将其量化。超过者,应在招标文件中明示增加赶工费用。
- 下列工程定额中,以独立的单项工程或完整的工程项目为对象编制确定生产要素消耗的数量标准或者项目费用标准的是( )。
- 某公司有一台吊车,该吊车原价100000元,预计净残值率10%,可工作1000个台班。投入使用后,第一年的工作台班数为100个台班,第二年的工作台班数为150个台班。若按工作量法计提折旧,则该吊车第二年的折旧额为( )元。
- 关于建筑安装工程人工费中日工资单价的说法,错误的是( )。
- 在对工程甲、乙、丙、丁进行成本评价时,它们的成本改善期望值分别为:∆Ci甲=-50,∆Ci乙=-30,∆Ci丙=30,∆Ci丁=50则优先改进的对象是( )。
- 企业按年利率5.9%向银行借款800万元,银行要求维持借款限额8%的补偿性余额,该项借款的年有效利率为( )。
- 下列选项中,属于国际工程报价组成中开办费项目的是( )。
- 某工程原定2022年4月25日竣工,因承包人原因,工程延至 2022年8月25日竣工,但在 2022年5月因法律法规的变化导致工程造价增加200万元,则该工程合同价款的正确处理方法是( )。
- 某施工企业生产所需A材料,年度采购总量为200吨,每吨单价为1000元,一次订货变动成本为100元。每吨材料的年平均储备成本为400元。则该材料的经济采购批量为( )吨。
- 某建设工程施工过程中,由发包人供应的材料没有及时到货,导致承包人的工人窝工5个工日,每个工日单价为200元;承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班,台班租赁费为500元;承包人自有的一台自卸汽车窝工2个台班,该自卸汽车折旧费每台班300元,工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是( )元。
- 影响国际工程投标报价决策的因素不包括( )。
- 某企业通过长期借贷和长期债券两种方式筹资,其中长期借款3000万元,发行长期债券2000万元。期限均为2年,每年结息一次,到期一次还本。长期借款利率为6%,手续费率2%。长期债券年利率为6.5%;手续费率1.5%,所得税率25%。关于该企业资金成本的说法,错误是( )。
- 分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置,010401014025,其中分项工程项目名称顺序码为( )。
- 计算企业应纳税所得额时,不得扣除的支出是( )。
- 年利率8%,按季度复利计息,则半年期实际利率为( )。
- 关于利率高低影响因素的说法,错误的是( )。
- 某施工企业当期主营业务收入为9000万元,期初存货为4000万元,期末存货为2000万元,则存货周转次数为( )。
- 索赔费用的计算方法不包括( )。
- 某技术方案设计年产量为10万吨,已知单位产品的销售价格为600元,单位产品税金为125元,单位可变成本为220元,年固定成本为1000万元,则达到盈亏平衡点时的生产能力利用率为( )。
- 下列项目中,属于工程建设其他费用中研究试验费的有( )。
- 对同一行业类似方案在投入、产出、资源消耗、能源节约、环境保护、技术水平等方面的指标进行比较的对比属于新技术应用方案技术经济分析的( )。
- 某企业第1年年初和第1年年末分别向银行借款30万元,年利率均为10%,复利计息,第3~5年年末等额本息偿还全部借款。则每年年末应偿还金额为( )。
- 以下关于《保障农民工工资支付条例》相关规定的表述中,错误的是( )。
- 用水泥砂浆砌筑2m³砖墙,标准砖(240mm×115mm×53mm)的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%,则标准砖、砂浆的净用量分别为( )。
- 下列建设工程项目相关费用中,属于工程建设其他费用的是( )。
- 施工企业拟向租赁公司承租一台设备,设备价格120万元,租期6年,每年年末支付租金,折现率为10%,附加率4%。按照附加率法计算,每年应付租金为( )万元。
- 施工图预算审查时,利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼面找平层,天棚抹灰等工程量进行审查的方法,属于( )。
- 某工程建设单位2021年10月委托造价咨询机构审核了竣工结算书,2021年12月确认收到了审价报告,2022年1月支付了结算款项。根据现行《企业会计准则》,施工企业应将该结算款项计入( )的收入。
- 下列进项税额中,准予从销项税额中抵扣的是( )。
- 对施工过程中水电维修用工影响工人操作的时间,属于预算定额人工消耗量指标组成中的( )。
- 下列筹资方式中,属于商业信用筹资方式的是( )。
- 机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的,应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的,约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率;未作约定的,按照每日( )支付逾期利息。
- 某进口设备按人民币计算的离岸价格210万元,国外运费5万元,国外运输保险费0.9万元。进口关税税率10%,增值税税率13%,不征收消费税,则该进口设备应纳增值税税额为( )万元。
- 下列企业资产中,属于资产负债表中非流动资产的是( )。
- 某建造合同总价为6000万元,合同工期3年,若第一年完工进度20%,第二年完工进度为60%,第三年工程全部完工交付使用。则第三年应确认的合同收入为( )万元。
- 某项目总投资4400万元,年平均息税前利润 595.4 万元,项目资本金1840万元,利息及所得税191.34 万元,则该项目的总投资收益率和资本金利润率分别为( )。
- 以下关于一项包括数项资产的合同,进行合同分立的条件,错误的是( )。
- 编制某工程施工图预算,套用预算定额后得到的人工、A材料、B材料、机械台班的消耗量分别为15工日、12m³、0.5m³、2台班,预算单价与市场单价如下表所示。则用实物量法计算的该工程的人料机费用为( )元。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于工程预付款和工程进度款的支付规定,下列说法中正确的是( )。
- 清单措施项目费的计算方法中,混凝土模板宜采用( )。
- 某设备在不同的使用年限(从1~7年)下,资产消耗成本和年运行成本见下表(单位:万元)。则该设备的经济寿命为( )年。
- 某国际工程,业主方在招标文件中规定了1800万元的暂定金额,则每一个承包商在投标报价时对该项暂定金额的正确处理方式是( )。
- 某居民企业2021年度取得营业收入总额2000万元,其他业务收入500万元,营业外收入300万元,发生营业成本 900万元、财务费用200万元、管理费用300万元、销售费用200万元,坏账损失30万元,污水排放罚款20万元,通过公益性社会团体向灾区捐赠60万元,该企业本年度应纳税额为( )万元。
- 以下关于财务净现值分析的说法中,错误的是( )。
- 某设备6年前的原始成本为90000元,目前的账面价值为30000元,现在的市场价值为16000元,则该设备的沉没成本为( )元。
- 下列选项中,不属于建设工程项目总投资中建设投资的是( )。
- 采用静态投资回收期指标评价投资方案的经济效果时,其优点是能够( )。
- 某项目建安工程费3000万元,设备及工器具购置费4000万元,工程建设其他费用600 万元,建设期利息200 万元,基本预备费率10%,铺底流动资金160万元,建设期间新批准税种的税额45万元,则该项目的静态投资为( )。
-
关于采用定额单价法编制施工图预算的说法,错误的是( )。
- 关于会计核算中历史成本计量原则的说法,正确的是( )。
- 下列有关基准收益率确定和选用要求的表述中,正确的有( )。
- 某施工项目现有四个对比工艺方案,均不需增加投资。应用甲方案固定费用160万元,单位产量的可变费用300元;应用乙方案需固定费用180万元,单位产量的可变费用250元,应用丙方案固定费用160万元,单位产量的可变费用350元;应用丁方案固定费用200万元,单位产量的可变费用250元。设生产数量为10000个单位;运用折算费用法选择方案,则应该采用( )。
- 根据下面的单因素敏感性分析图,分析投资额、产品价格、经营成本三个不确定性因素对方案的影响程度。下列说法错误的是( )。
- 利用概算定额法编制的单位建筑工程概算的工作有:①计算单位工程的人、料、机费用;②列出分项工程并计算工程量;③计算企业管理费、利润、规费和税金;④确定分部分项工程的概算定额单价;⑤计算单位工程概算造价。编制步骤正确的是( )。
- 以下关于保修期和保修金的说法,正确的是( )。
- 下列现金收支管理措施中,能提高现金利用效率的有( )。
- 按照国际工程投标报价的程序,投标人在参加标前会议和现场勘查之后进行的工作包括( )。
- 工程变更包括工程量变更、工程项目的变更、进度计划的变更、施工条件的变更等。如果按照变更的起因划分,变更的种类有很多,包括( )。
- 关于技术方案总投资收益率的说法,正确的有( )。
- 以下关于收入的说法,正确的有( )。
- 关于工程量清单的编制,下列说法正确的有( )。
- 施工图预算的编制依据包括( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,工程量清单计价计算公式正确的有( )。
- 下列费用中,应计入到设备运杂费的有( )。
- 根据《企业会计准则第15号—建造合同》,判断成本加成合同的结果是否能够可靠计量,至少需同时具备的条件有( )。
- 下列生产设备磨损形式中,属于无形磨损的有( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于工程竣工结算的计价原则,下列说法错误的有( )。
- 根据《标准施工招标文件》,下列事件中,承包人向发包人既可索赔费用又可索赔利润的有( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于最高投标限价的说法,正确的有( )。
- 在短期借款利息的支付方法中,对加息法的正确表述是( )。
- 除专用条款另有约定外,进度付款申请单应包括的内容有( )。
- 以下关于财务报表编制的说法,正确的是( )。
- 企业的利润总额计算公式为“利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出”,式中营业外支出应包括( )。
- 关于杜邦财务分析体系的说法,正确的有( )。
- 某公司希望所投资的项目第 5 年末回收 1000 万元资金,若年复利率为 6%,则公司现在需要投入( )万元。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,招标工程量清单的项目编码中,表示专业工程顺序码的是第( )位。
- 下列企业资产中,属于流动资产的是( )。
- 建筑业企业对外提供机械作业取得的收入属于( )。
- 已知招标工程量清单中挖土方的工程量为 3000m³,其投标人在考虑工作面和放坡后,预计挖土方量为 3600m³,经测算,完成该挖土方的人工费 40000 元,材料费 2000 元,施工机具使用费 140000元,管理费取人、料、机械费之和的 10%,利润取人、料、机费用及管理费之和的 6%。不考虑其他因素,根据《建设工程量清单计价规范》,该分项工程报价的综合单价应为( )元/m³。
- 下列财务分析指标中,反映企业发展能力的指标是( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人向监理人正式递交索赔报告应在发出索赔意向通知书后( )天内。
- 下列成本费用要素中,属于经营成本的是( )。
- 编制工程量清单时,应列入其他项目清单的是( )。
- 年采购量3000吨,6000元每吨,固定储存成本5000元,变动成本1500元,存储费用 100元每吨,问经济采购次数( )。
- 国际工程投标报价中,现场管理费应列入( )。
- 下列企业支出中属于资本性支出的是( )。
- 某公司年初存入银行 100 万元,年名义利率 4%,按季复利利息,第 5 年未该笔存款本利和约为( )万元。
- 某企业拟进口一套机电设备,折合人民币的离岸价,国外运费和国外运输保险费分别为 1500万元,75 万元和 3.16 万元。银行财务费 6 万元,外贸手续费 22.9 万元,关税锐率 8%,增值税税率13%,国内运杂费费率 3%。该套进口设备购置费(含增值税)为( )万元
- 施工单位已经缴费的工程一切险以及第三方责任险,监理人对其进行计量适宜采用的方法是( )。
- 某设备原值 9 万元,累计已提折旧 3 万元,现在市场价值 4 万元,若此时进行设备更新分析,则其沉没成本为( )万元。
- 某投资项目有四个互斥的方案,设计生产能力和盈亏平衡点产量如下表。仅从方案抗风险能力的角度考虑,投资者应选择的方案是( )。
- 某投资方案的现金流量表如下,该方案的静态投资回收期为( )。
- 某施工机械预算价格 140 万元,折旧年限 12 年(按年限平均折旧),残值率 5%,年平均工作 260 台班。该机械台班折旧费为( )。
- 某项目运营期第 6 年的相关数据为:利息备付率 5,息税前利润 5000 万元,应偿还借款本金3000 万元,提取折旧费 3000 万元,摊销费 100 万元,利润总额 4000 万元(无需弥补前年度亏损)。所得税税率为 25%,第 6 年的偿债备付率是( )。
- 某企业按照 1/30、n/45 的条件购入 100 万元材料,同期银行货款的年利率为 4.35%。若企业在第 40 天付款则企业放弃现金折扣的成本是( )。
- 下列关于资金时间价值的说法,正确的是( )。
- 根据《中华人民共和国企业所得税法》,下列企业取得的收入中,属于不征税收入的是( )。
- 下列人工定额制定方法中,属于技术测定法的是( )。
- 企业为生产产品发生的可归属产品成本的费用,应当在( )时,将已销售产品的成本计入当期损益。
- 关于经济效果评价中独立型方案和互斥型方案的说法正确的是( )。
- 企业现有设备出现第一种无形磨损时对设备及其管理产生的影响是( )。
- 某技术方案现金流量如下表,设基准收益率为 8%,则该技术方案的财务净现值约为( )万元。
- 下列施工企业产生的现金流量中,应计入现金流量表中经营活动产生的现金流量的是( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》招标人公布的招标控制价(最高投标限价)未按规定编制的,投标人应在招标控制价(最高投标限价)公布后( )天内向招投标监督机构投诉。
- 施工过程中,需要进行现场签证的事项是( )。
- 塔式起重机自停放地点运至施工现场的运输、拆卸、安装的费用属于建筑安装工程费中的( )。
- 某投资项目建筑安装工程费 5080 万元,设备及工器具购置 4010 万元,工程建设其他费 3030万元,基本预备费 600 万元,价差预备费 750 万元,建设期利息 488 万元,以上数据为含税价,该项目的静态投资(含税)为( )万元。
- 估价师根据以往实际经验获得有关资料,直接估算出分项工程中人工、材料的消耗量,从而估算出分项工程的直接费单价,这种方法称为( )。
- 某建筑业企业与业主订立了固定总价为 2000 万元的建造合同,工期 3 年。第 1 年末完工进度为30%,第 2 年末累计完成完工进度为 65%。该建造合同结果能够可靠地估计,第 2 年应确认的合同收入为( )万元。
- 关于采用实物量法与定额单价法编制施工图预算的说法,正确的是( )。
- 工程量清单计价模式下,投标人应按照招标工程量清单中列出的金额填写且不得变动的是( )。
- 某施工企业在 2022 年取得营业利润 5000 万元,固定资产盘亏 600万 元,处置无形资产净收益500万 元,缴纳罚款支出 20 万元,债务重组损失 800 万元,该企业 2022 年度利润总额为( )万元。
- 关于最高投标限价编制的说法,正确的是( )。
- 论证新技术应用方案是否对产品质量有足够的保证程度,属于技术方案( )评价的内容。
- 下列财务计划现金流量表的构成要素中,属于筹资活动现金流入的是( )。
- 某采用工程量清单计价的场地平整工程,招标工程量清单中的工程量为 8000 ㎡。合同约定:场地平整全费用综合单价为 11.3 元/㎡,当实际工程量超过清单中工程数量 15%以上时,15%以内部分按原有单价计算,15%以外部分单价调整为 10 元/㎡。工程结束时实际完成的场地平整工程量为 10000 ㎡。该场地平整工程实际结算价款为( )万元。
- 某拟建工程与已完工程地上部分的建设条件和设计完全相同,但地下部分不同。审查拟建工程施工图预算的地上部分最适宜采用的方法是 ( )。
- 有同一行业的四家企业拟从银行申请一笔短期贷款,每家企业均向银行提供了能反映自身偿债能力的财务数据,如下表。仅根据上述信息,银行应优先考虑给予贷款的企业是( )。
- 关于投资项目敏感性分析中临界点的说法,正确的是( )。
- 根据《企业会计准则》,关于财务报表列报要求的说法,正确的是( )。
- 编制某项目最高投标限价的数据如下:建筑分部分项工程费 5000 万元,安装分部分项工程费2400 万元,装饰装修分部分项工程费 3000 万元,其中定额人工费占分部分项工程费用的 25%,措施项目费以分部分项工程费为计费基础,费率合计 11%,其他项目费合计 900 万元。规费以定额人工费为计费基础,费率为 12%。以上费用均不含增值税进项税额。增值税税率 9%,该项目的最高投标限价为( )万元。
- 某工程在施工过程中,由于不可抗力造成永久工程损失 55 万元,承包人受伤人员医药费 6 万元,施工机具损失 18 万元,复工后承包人按发包人要求清理工程费用 8 万元,以上费用应由发包人承担的金额为( )万元。
- 关于企业最优资本结构的说法,正确的是( )。
- 在进行投标报价时,对于措施项目中的已完工程及设备保护费。适宜采用的计算方法是( )。
- 根据《建设工程造价鉴定规范》,关于计量争议鉴定的说法,正确的是( )。
- 进行价值工程分析时,计算功能评价值最常用的方法是( )。
- 关于总价合同工程竣工结算编制的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于进度款审核和支付的说法,正确的是( )。
- 企业为了对应收票据和应收账款回收情况进行监督,可采取的措施是( )。
- 某工程采用単价合同计价方式,其中一个分项工程的全费用综合单价为500元/m³,合同约定:发包人第 1 个月起,从承包人工程进度款中按 3%扣留质量保证金,监理人每月签发付款凭证的最低金额为 25 万元,在第一个月承包人仅进行了该分项工程施工实际完成并经监理人计量的该分项工程量为450m³。第 1 个月监理人实际签发的付款金额为( )万元。
- 企业会计核算中,同一企业不同时期发生的相同交易应当采用一致的会计政策,这体现了会计信息质量( )的要求。
- 关于工程量清单编制的说法,正确的是( )。
- 利用概算定额法编制单位建筑工程概算的工作有:①确定分部分项工程概算定额基价;②列出分部分项工程并计算工程量;③计算企业管理费、利润、规费和税金;④计算单位工程概算造价;⑤计算单位工程的人、料、机费用。编制步骤正确的是( )。
- 下列施工机械工时消耗中,属于必需消耗的工作时间的是( )。
- 下列技术方案经济效果评价指标中,属于盈利能力分析的动态指标有( )。
- 下列费用中,属于建筑安装工程规费的有( )。
- 为了提高现金使用效率,企业可采取的现金管理方法有( )。
- 设备安装工程概算与编制方法有( )。
- 下列资料中,属于招标工程量清单编制依据的有( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,下列费用中应按国家或省级行业建设主管部门的规定计价,不得作为竞争性费用的有( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于工程保修期内的保修责任和修复费用的说法,正确的有( )。
- 关于采用双倍余额递减法计算固定资产折旧的说法,正确的有( )。
- 关于施工图预算对施工单位作用说法正确的有( )。
- 将一项包括数项资产的建造合同分立为单项合同需同时具备一定的条件,这些条件包括( )。
- 关于影响利率高低因素的说法,正确的有( )。
- 关于技术方案不确定性分析的说法正确的有( )。
- 根据《标准施工招标文件》,下列导致承包人工期延误和费用增加的事件中,承包人能同时获得工期、费用和利润索赔的有( )。
- 关于投标人进行工程量清单报价的说法,正确的有( )。
- 编制人工定额时,应计入定额时间的有( )。
- 采用附加率法估算租赁设备租金时,影响每期租金的因素有( )。
- 关于项目融资特点的说法,正确的有( )。
- 根据《保障农民工工资支付条例》,关于农民工工资支付的说法,正确的有( )。
- 下列措施项目费中,宜采用综合单价法计价的有( )。
- 下列价值工程活动中,属于功能分析工作内容的是( )。
- 大数据的“4V”特征不包括( )。
- 大数据为数据的使用和分析带来新的机遇和挑战,其处理的一般流程不包括( )。
- 在建设工程项目总投资组成中的基本预备费主要是为( )而预留的。
- 国际工程投标报价中的现场管理费、临时工程设施费、保险费、税金等在工程量清单中没有单独列项的费用项目,需要将其作为( )分摊到工程量清单的各个报价分项中去。
- 下列待摊费用项目中,不属于其他待摊费用的是( )。
- 国际工程投标标价组成中,应计入现场管理费的有( )。
- 下列投标人在国际工程标前会议上的做法,正确的是( )。
- 国际工程投标报价时,企业根据自身的优劣势和招标项目的特点来确定报价策略,通常情况下报价可以适当高一些的工程有( )。
- 在国际工程报价中,投标人为了既不提高总报价,又能在结算中获得更理想的经济效益,运用不平衡报价法时,可以适当偏高报价的有( )。
- 根据《建筑信息模型存储标准》GB/T 51447—2021,BIM应由( )四个概念层组成数据模式架构。
- 具有下列( )情形时,发包人不宜采用设计采购施工总承包(EPC),可采用设计施工总承包(DB)。
- 工程总承包投标报价编制的相关说法,错误的是( )。
- 承包人应在收到经发包人批复的工程总进度计划后的( )天内,将支付分解表以及形成支付分解表的支持性资料报发包人审批。
- 除专用合同条件另有约定外,当工程总承包项目发生工程变更时变更估价的原则不包括( )。
- 工程总承包的发承包双方应按照合同约定的时间、程序和方法,在合同履行过程中根据完成进度计划的里程碑节点办理期中价款结算,并按照合同价款支付分解表支付进度款,进度款支付比例不应低于( )。
- 以下关于利息的说法中,正确的有( )。
- 工程计量的依据一般有( )。
- 某土方工程招标文件中清单工程量为3000m³;合同约定,土方工程综合单价80元/m³,当实际工程量增加15%以上时,增加部分的工程量综合单价72元/m³,工程结束实际完成并经发包人确认的土方工程量为3600m³,则工程价款为( )元。
- 某混凝土工程招标清单工程量为200m³,合同约定的综合单价为600元/m³,当实际完成并经监理工程师确认的工程量超过清单工程量15%时可调整综合单价,调价系数为0.9。施工过程中,因设计变更导致实际工程量为250m³。则该混凝土工程的工程价款为( )万元。
- 某项两年期借款,年名义利率12%,按季复利计息,该项借款的季有效利率为( )。
- 已知年利率8%,按季度复利计息,则半年期实际利率为( )。
- 关于资金时间价值的说法,正确的是( )。
- 下列关于项目财务评价和经济分析的说法中,错误的是( )。
- 下列技术方案经济效果评价指标中,属于盈利能力分析指标有( )。
- 关于经济效果评价中方案关系的说法,正确的是( )。
- 下列条件中,属于线性盈亏平衡分析模型假设条件的有( )。
- 敏感性分析的方法与步骤包括( )。
- 企业现有设备出现了第Ⅰ类无形磨损时对设备及其管理产生的影响是( )。
- 关于设备技术寿命的说法,正确的有( )。
- 设备更新策略应在系统全面了解企业现有设备的性能、磨损程度、服务年限、技术进步等情况后,根据具体情况,有重点、有区别地对待。通常优先考虑设备更新策略的条件不包括( )。
- 对承租人来说,租赁设备与购买设备相比的优点有( )。
- 价值工程的三个基本要素是指产品的( )。
- 价值工程中,确定产品价值高的标准是( )。
- 价值工程的一般工作程序中,属于创新阶段的是( )。
- 某企业年初花费30万元购买企业拥有且预期会给企业带来经济利益的一套设备,在会计核算中应归属的会计要素是( )。
- 以下关于财务会计内涵的相关表述中,正确的有( )。
- 会计核算的基本假设包括( )。
- 同一个企业在不同会计时期对于相同的交易或事项,应当采取统一会计政策,不得随意变更,这属于( )的会计核算原则。
- 以下属于企业内部会计管理制度的有( )。
- 下列企业支出中属于资本性支出的是( )。
- 费用确认的条件不包括( )。
- 下列关于作业成本法下成本动因(又称成本驱动因素)的表述中,不正确的是( )。
- 施工企业支付给银行的短期借款利息应计入企业的( )。
- 销售商品或提供劳务取得的收入,对相关会计要素产生的影响可能是( )。
- 建造合同属于经济合同范畴,但它不同于一般的材料采购合同和劳务合同,其主要特征表现为( )。
- 下列事项中,会导致企业营业利润减少的是( )。
- 一般来说,企业所得税的税率为( )。
- 根据我国现行《企业会计准则》,企业财务报表至少应当包括( )。
- ( )是财务分析最基本、最重要的方法。
- 企业作为筹资主体时,内源筹资资金的来源有( )。
- 对筹资方而言,短期负债筹资的特点有( )。
- 企业以发行债券方式融资产生的资金成本中,属于资金占用费的是( )。
- 企业的资本结构受多种因素的影响,以下属于影响资本结构的外部因素有( )。
- 企业持有一定量的现金用于保证月末职工的工资发放,其置存的目的是为了满足( )需要。
- 信用政策不包括( )。
- 下列属于储存成本的是( )。
- 下列筹资方式中,属于商业信用形式的有( )。
- 某投资项目建筑安装工程费5080万元,设备及工器具购置4010万元,工程建设其他费3030万元,基本预备费600万元,价差预备费750万元,建设期利息488万元,以上数据为含税价,该项目的静态投资含税为( )万元。
- 关于国产设备原价的说法,正确的有( )。
- 因执行国家或社会义务,按计时工资标准支付给从事建筑安装工程施工生产工人的工资,属于建筑安装工程人工费中的( )。
- 项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理( )之日止发生的管理性质的支出。
- 采用简易计税方法计算建筑业增值税应纳税额时,增值税征收率为( )。
- 某新建项目,建设期为3年,共向银行借款1300万元,其中第一年借款700万元,第二年借款600万元,借款在各年内均衡使用,年利率为6%,建设期每年计息,但不还本付息,则第3年应计的借款利息为( )万元。
- 建设工程施工定额的研究对象是( )。
- 拟定施工的正常条件包括( )等。
- 高级技工最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准的( )倍。
- 预算定额的作用主要包括( )。
- 按照工程范围、类别、用途分类,工程造价指数分为( )。
- 设计概算的“三级概算”是指( )。
- 下列各项中,关于施工图预算对建设单位的作用说法正确的是( )。
- 根据现行规定,在审查概算时,若发现概算总投资超过原批准概算投资估算的( )以上,需要进一步审查超估算的原因。
- 工程量清单是工程量清单计价的基础,贯穿于建设工程的( )。
- 招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分,由( )对其准确性和完整性负责。
- 关于工程项目最高投标限价的说法,正确的有( )。
- 建设工程采用工程量清单招标模式时,关于投标报价的说法正确的有( )。
- 实行招标的工程施工合同价格应在中标通知书发出之日起( )天内,由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。
- 突发疫情,某单位接受政府委托,要在15日内建成方舱医院,可采用的计价方式( )。
- 没有( )的变更指示,承包人不得擅自变更。
- 招标工程以( )为基准日,其后因法律法规与政策发生变化引起工程造价增减变化的,发承包双方应按照省级、行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价格。
- 发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的( )给承包人,其余部分应按照提前安排的原则进行分解,并与工程进度款同期支付。
- 施工过程结算款的支付比例在合同中予以约定,应不低于当期施工过程结算价款总额的( )。
- 工程师在收到争议提交件后( )天内应将暂定结果以书面形式通知发包人和承包人,并附详细依据。
- 某公司现借得本金2000万元,一年后付息80万元,则年利率为( )。
- 影响利率的因素有多种,通常情况下,利率的最高界限是( )。
- 利率与社会平均利润率两者相互影响( )。
- 关于利率高低影响因素的说法,正确的有( )。
- 关于影响利率高低因素的说法,正确的有( )。
- 某企业以单利计息的方式年初借款1000万元,年利率6%,每年末支付利息,第五年末偿还全部本金,则第三年末应支付的利息为( )万元。
- 某施工企业年初向银行贷款流动资金100万元,按季计算并支付利息,季度利率为2%,则一年支付的利息总和为( )万元。
- 某公司以单利方式一次性借入资金2000万元,借款期限3年,年利率8%,到期一次还本付息,则第三年末应当偿还的本利和为( )万元。
- 某企业年初从银行借款1000万元,期限3年,年利率为5%,银行要求每年末支付当年利息,则第三年末需偿还的本息和是( )万元。
- 某公司年初借入资金1000万元,期限3年,按年复利计息,年利率10%,到期一次还本付息。则第三年末应偿还的本利和为( )万元。
- 某企业借款1000万元,期限2年,年利率8%,按年复利计息,到期一次性还本付息,则第2年应计的利息为( )万元。
- 某施工企业每年年末存入银行100万元,用于3年后的技术改造,已知银行存款年利率为5%,按年复利计息,则到第3年末可用于技术改造的资金总额为( )。
- 某企业拟存款200万元。下列存款利率和计息方式中,在第5年末存款本息和最多的是( )。
- 关于年有效利率和名义利率的说法,正确的有( )。
- 某企业从金融机构借款100万元,月利率1%,按月复利计息,每季度付息一次,则该企业一年需向金融机构支付利息( )万元。
- 某公司同一笔资金有如下四种借款方案,均在年末支付利息,则优选的借款方案是( )。
- 已知年名义利率为8%,每季度复利计息一次,则年有效利率为( )。
- 某企业面对金融机构提供的四种存款条件,相关数据如下表,最有利的选择是( )。
- 甲、乙、丙和丁4个公司投资相同项目,收益方案如下表(单位:万元)。若社会平均收益率为10%,根据资金时间价值原理,其投资收益最大的是( )。
- 现金流量图应反映现金流量的要素有( )。
- 关于现金流量图绘图规则的说法,正确的有( )。
- 在资金时间价值的作用下,下列现金流量图(单位:万元)中,有可能与第2期期末800万元现金流入等值的是( )。
- 某公司年初存入银行100万元,年名义利率4%,按季复利利息,第5年末该笔存款本利和约为( )万元。
- 某公司希望所投资项目在第5年末回收1000万元资金,若年复利率为6%,则公司现在需要投入约( )万元。
- 某企业第一至五年每年初等额投资,年收益率为10%,按复利计息,该企业若想在第5年末一次性回收投资本息1000万元,应在每年初投资( )万元。
- 企业进行一项投资,目前支付的投资额是10000万元,预计在未来6年内收回投资,在年利率6%的情况下,为了使该项投资是合算的,那么企业每年年末至少应当收回( )万元。已知:(P/A,6%,6)=4.9173
- 某企业前3年每年初借款1000万元,按年复利计息,年利率为8%,第5年末还款3000万元,剩余本息在8年末全面还清,则第8年末需还本付息( )万元。
- 在其他条件相同的情况下,考虑资金时间价值,下表所示的现金流状态中(单位:万元),投资者最希望出现的是( )。
- 某投资者从现在开始存入第一笔款项,随后每年存款一次,共计存款10次,每次存款金额相等,利率为6%,复利计息,该投资者期望在10年后一次性取得100万元,则其每次存款金额的计算式为( )。
- 某施工企业每年年末存入银行100万元,用于3年后的技术改造,已知银行存款年利率为5%,按年复利计息,则到第3年末可用于技术改造的资金总额为( )。
- 期望5年内每年年末从银行提款10000元,年利率为10%,按复利计,开始应存入银行( )万元。
- 企业年初借入一笔资金,年名义利率为6%,按季度复利计息,年末本利和为3184.09万元,则年初借款金额是( )万元。
- 关于一次支付现值、终值、计息期数和折现率相互关系的说法,正确的是( )。
- 某企业现在每年末对外投资100万元,5年后一次性收回本金和利息,若年收益率为i,则总计可收回投资()万元。已知:(P/F,i,5)=0.74,(A/P,i,5)=0.24,(F/A,i,5)=5.64
- 经济效果评价中,对于非经营性项目,财务分析应主要分析( )。
- 对于经营性的方案,财务分析可通过编制财务分析报表,计算财务指标,分析项目的( ),判断财务可接受性。
- 财务可持续能力分析是在方案的财务计划现金流量表基础上,综合考察方案计算期内各年度的投资活动、融资活动和经营活动所产生的各项现金流入和流出,计算净现金流量和累计盈余资金,判断( )。
- 对同一个方案必须同时进行确定性评价和不确定性分析,下列属于不确定性分析的有( )。
- 在经济效果评价中考虑的定量分析因素包括( )等一系列可以以货币表示的费用和收益。
- 将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是( )。
- 融资前动态分析应以( )的估算为基础。
- 以下关于项目达产期的相关表述中,正确的是( )。
- 下列技术方案经济效果评价指标中,属于偿债能力评价指标的有( )。
- 下列技术方案经济效果评价指标中,属于盈利能力分析的动态指标有( )。
- 下列技术方案经济效果评价指标中,属于价值型指标的有( )。
- 投资回收期是指方案的净收益回收其投资所需要的时间,这里方案的投资是总投资,包括( )。
- 某技术方案的现金流量如下表,设基准收益率(折现率)为8%,则静态投资回收期为( )年。
- 某项目估计建设投资为1000万元,全部流动资金为200万元,建设当年即投产并达到设计生产能力,各年净收益均为270万元。则该项目的静态投资回收期为( )年。
- 关于静态投资回收期特点的说法,正确的是( )。
- 评价和判断技术方案在财务上是否可行和方案比选的主要依据是( )。
- 在计算项目财务净现值的时候,需要首先确定基准收益率(折现率),以下关于基准收益率的说法中,正确的是( )。
- 影响基准收益率大小的主要因素包括( )。
- 某技术方案现金流量如下表,基准收益率为8%,则该技术方案的财务净现值约为( )万元。
- 某技术方案现金流量表如下,基准收益率为8%,该技术方案的财务净现值为( )万元。
- 关于财务净现值指标优缺点的说法,正确的有( )。
- 对某常规技术方案进行现金流量分析,当折现率为10%,财务净现值为900万元;当折现率为12%,财务净现值为16万元。则该方案财务内部收益率可能的范围是( )。
- 某投资方案的净现值与折现率之间的关系如下图所示。图中表明的正确结论有( )。
- 关于财务内部收益率的说法,正确的是( )。
- 某常规技术方案当折现率为10%时,财务净现值为-360万元;当折现率为8%时,财务净现值为30万元,则关于该方案经济效果评价的说法,正确的有( )。
- 对于待定的投资方案,若基准收益率增大,则投资方案评价指标的变化规律是( )。
- 某技术方案净现金流量和财务净现值如下表,根据表中数据,关于该方案评价的说法,正确的是( )。
- 下列关于大数据对工程计价领域的影响主要表现的描述中,错误的是( )。
- 建设工程领域中,人工智能的应用主要体现在( )中。
- 人工智能呈现( )等特征。
- 建筑信息模型(BIM)是在建设工程及设施( )内,对其物理特征和功能特性信息进行数字化表达。
- BIM软件的专业功能应符合下列规定( )。
- 下列不属于BIM对工程计价的影响的是( )。
- 施工图预算BIM应用的典型流程包括:①确定工程量清单项目;②计算工程量;③创建施工图预算模型;④总价计算;⑤单项计价。下列选项排序正确的是( )。
- BIM应用效果评价中,对于工程质量的影响,一般可采用( )的方法。
- 国际工程投标报价中,现场管理费应列入( )。
- 按照国际工程投标报价的程序,投标人在标前会议之前应该进行的工作是( )。
- 国际工程投标报价时,在工程所在国当地采购的材料设备的预算价格应按( )计算。
- 国际工程中业主在招标文件中规定的暂列金额正确处理方式( )。
- 分项工程人料机费常用的估算方法主要有( )。
- 估价师根据以往实际经验获得有关资料,直接估算出分项工程中人工、材料的消耗量,从而估算出分项工程的直接费单价,这种方法称为( )。
- 分项工程的单价分析中,分摊系数β的计算式为( )。
- 对于国际工程投标报价而言,以下关于总标价的计算公式,正确的是( )。
- 国际工程投标中,投标人做出最终报价前,应对估算人员算出的暂时标价进行对比分析,其目的是( )。
- 国际工程投标报价的动态分析类似于项目投资的敏感性分析,主要应考虑的影响因素有( )。
- 影响国际工程投标报价决策的因素主要有( )。
- 国际工程投标报价时考虑工程项目的不同特点、类别、施工条件等情况采用低价策略的情形是( )。
- 采用突然降价法而中标,为了取得更好的效益,则可以先签订合同再调整工程量表内的各项单价或价格,调整方法可采用( )。
- 国际工程项目招标中,如果业主规定了暂定工程量的分项内容和暂定总价款,且规定所有投标人都必须在总报价中加入这笔固定金额,则投标人对该暂定工程的报价策略是( )。
- 在国际工程投标报价的策略中,投标报价是以补偿企业任务不足,以追求边际效益为目标,以亏损为代价的低报价,属于( )。
- 确定完分包工作内容后,承包商发出分包询价单,分包询价单实际上与工程招标文件基本—致,一般包括的内容有()。
- 国际工程投标报价策略包括( )。
- 国际施工机械使用费包括( )。
- 关于国际工程投标报价的说法,错误的是( )。
- 在国际工程投标报价过程中,某分项工程的基础单价为20美元/m³,整个工程项目的待摊费用、直接费用的分别为700万美元和2000万美元,该分项工程的工程量为23万m³,则其综合单价应为( )。
- 某施工企业参加一国际工程的投标报价,由于多个工程项目没有盈利,企业已经连续多年亏损,且没有在建项目。为了在该国际工程招标中中标,该企业可以采用( )的投标报价策略。
- 投标人应认真硏究招标文件,招标文件对合同条件进行了规定。合同条件不包括( )。
- 对—些招标文件,如果发现工程范围不很眀确,条款不清楚或很不公正,或技术规范要求过于苛刻时,可在充分估计投标风险的基础上按( )处理。
- 以下应包括在国际工程报价开办费项目中的是( )。
- 关于工程量复核的目的,下列说法正确的是( )。
- 关于国际工程招标中的暂列金额的说法,正确的有( )。
- 建设项目的发包人应当根据某些特定的因素来选择选择恰当的阶段进行工程总承包的发包,这些因素包括( )。
- 以下关于建设项目的发包人进行工程总承包发包的说法中,正确的有( )。
- 以下关于工程总承包计价方式的说法中,正确的是( )。
- 一般地,建设项目的工程总承包费用由工程费用和工程总承包其他费两部分组成;以下属于工程总承包其他费用的有( )。
- 以下关于工程总承包费用项目清单的说法中,错误的是( )。
- 初步设计后清单编码应在可行性研究或方案设计后项目清单编码的基础上进行,该编码第( )位为第五级,表示( )。
- 以下关于工程总承包费用价格清单的表述中,正确的是( )。
- 在进行工程总承包模式下,以下关于发包人编制最高投标限价的说法中,错误的是( )。
- 以下关于工程总承包投标报价编制的说法中,正确的是( )。
- 以下关于工程总承包合同价格形式及计价风险的说法中,正确的有( )。
- 以下关于工程总承包合同索赔的说法中,正确的有( )。
- 以下关于工程总承包合同价款支付的说法中,错误的有( )。
- 以下关于工程总承包项目结算与支付的说法中,错误的有( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于单价合同计量的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于单价合同计量的说法,正确的是( )。
- 采用总价合同进行工程计量,承包人对已完成的工程量进行计量并向监理人提交达到工程形象目标完成的工程量和有关计量资料的报告。发包人应在收到报告后一定时间内核实,并将核实的计量结果通知承包人。该时间范围是( )。
- 提高价值的途径中,“节约型”途径的基本思路是( )。
- 某工程施工方案的计划工期为350天,对方案运用价值工程原理,优化后工期缩短了10天,可实现同样的功能,并降低了工程费用,根据价值工程原理,该价值提升的途径属于( )。
- 人防工程设计时,在考虑战时能发挥其隐蔽功能的基础上平时利用为地下停车场。这种提高产品价值的途径是( )。
- 运用价值工程原理提高产品价值的途径有( )。
- 下列有关价值工程的特点说法,正确的是( )。
- 价值工程中的价值指的是( )。
- 以产品为对象实施价值工程时,重点应放在产品的( )阶段。
- 价值工程对象选择过程中,从( )选择工程量大、工序繁琐、工艺复杂、原材料和能源消耗高、质量难于保证的工程项目或其分部分项工程。
- 价值工程对象选择的方法有很多种,常用的方法有( )。
- 根据对象在技术、经济方面的主要特征,进行分类排列,从而实现区别对待,将种类少但销售额或成本占比高,作为A类,作为价值工程主要研究对象的方法称为( )。
- ( )是以功能重要程度作为选择价值工程对象的一种方法。
- 某施工企业对建筑物的外墙进行功能性分析说法,错误的是( )。
- 功能定义应该( )的步骤依次进行。
- 对象的功能可按照不同标准进行分类,品位功能包括( )。
- 在价值工程的活动中,功能定义的目的有( )。
- 造成价值工程活动对象的价值系数V>1的可能原因有( )。
- 某分项工程施工采用方案A的成本为5万元,在相同条件下,采用其他方案的合理成本为4.5万元。对方案A实施价值工程时,可以认为方案A的价值系数为( )。
- 某单位工程由甲、乙、丙和丁4个分部工程组成,相关数据如下表,运用价值工程原理判断,应作为优先改进对象的是( )。
- 价值工程中方案创新的目的是( )。
- 下列方法中,可在价值工程活动中用于方案创造的有( )。
- 价值工程的实施阶段,需要做多方面的实施与检查,需要注意如下方面的落实( )。
- 下列导致现有设备贬值的情形中,属于设备有形磨损的有( )。
- 下列生产设备磨损形式中,属于无形磨损的有( )。
- 下列关于设备磨损的补偿方式,说法正确的是( )。
- 对设备可消除性的有形磨损进行补偿的方式有( )。
- 某企业2013年年初以3万元的价格购买了一台新设备,使用7年后发生故障不能正常使用,且市场上出现了技术更先进、性能更完善的同类设备,但原设备经修理后又继续使用,至2023年末不能继续修复使用而报废,则该设备的自然寿命为( )年。
- 某设备目前实际价值为30000元,有关资料如下表所示,则该设备的经济寿命为( )年。
- 某设备在不同使用年限时的平均年度资产消耗成本和平均年度运行成本数据见下表,则该设备的经济寿命为( )年。
- 关于确定设备经济寿命的说法,正确的有( )。
- 某设备目前实际价值为20万元,预计残值为2万元,第1年设备运行成本为1600元,每年设备的劣化增量是均等的,年劣化值为400元,则此设备的经济寿命是( )。
- 固定资产的账面价值是固定资产原值扣减( )后的金额。
- 某设备原值9万元,累计已提折旧3万元,现在市场价值4万元,若此对进行设备更新分析,则其沉没成本为( )万元。
- 某公司5年前购置一台设备,原价为10万元,因环保要求需更换,目前该设备的账面价值为5万元,市场价为4万元,则设备更新决策时的沉没成本是( )万元。
- 某设备10年前的原始成本是100000元,目前的账面价值是30000元,现在的市场价值为20000元。关于该设备沉没成本和更新决策时价值的说法,正确的是( )。
- 若旧设备继续使用1年的年成本低于新设备的年成本,则应采取的措施是( )。
- 关于设备租赁的说法,错误的是( )。
- 下列选项中,不属于融资租赁的初始直接费的是( )。
- 对于承租人来说,设备租赁与设备购买相比,不足之处主要在于( )。
- 影响设备选择的因素较多,其中设备租赁或购置都需要考虑的影响因素主要包括( )。
- 某施工企业以经营租赁方式租入一台设备,租赁保证费2万元,担保费5万元,年租金10万元,预计租赁设备年运行成本10万元,其中原材料消耗2万元,则设备第一年的租赁费是( )。
- 采用附加率法估算租赁设备租金时,影响每期租金的因素有( )。
- 施工企业拟向租赁公司承租一台设备,设备价格120万元,租期6年,年末支付租金,折现率10%,附加率4%。按照附加率法计算,应付租金为( )万元。
- 将租赁资产价值按动态等额分摊到未来各租赁期间以确定租金的方法,称为( )。
- 某租赁公司出租给某企业一台设备,年租金按年金法计算,折现率为12%,租期为5年,设备价格为68万元,承租企业年末支付租金与年初支付租金的租金差值是( )万元。
- 项目盈亏平衡分析时,下列成本费用中,属于固定成本的有( )。
- 某项目设计年生产能力为10万台,年固定成本为1500万元,单台产品销售价格为1200元,单台产品可变成本为650元,单台产品税金及附加为150元。则该项目产销量的盈亏平衡点是( )台。
- 某技术方案,年设计生产能力为8万台,年固定成本为100万元,单位产品售价为50元,单位产品变动成本为售价的55%,单位产品税金及附加为售价的5%,则达到盈亏平衡点时的生产能力利用率为( )。
- 某技术方案年设计生产能力为10万台,年固定成本为1200万元。满负荷生产时,产品年销售收入为9000万元,单台产品可变成本为560元,以上均为不含税价格,单台产品税金及附加为12元,则该方案以生产能力利用率表示的盈亏平衡点是( )。
- 某投资项目有四个互斥的方案,设计生产能力和盈亏平衡点产量如下表。仅从方案抗风险能力的角度考虑,投资者应选择的方案是( )。
- 对投资项目进行单因素敏感性分析首先要的工作是( )。
- 在建设项目敏感性分析中,确定敏感性因素可以通过计算敏感度系数和( )来判断。
- 关于敏感度系数的说法,正确的是( )。
- 某投资方案的净现值NPV为200万元,假定各不确定性因素分别变化+10%,重新计算得到该方案的NPV见下表,则最敏感因素为( )。
- 已知某投资方案财务内部收益率(FIRR)为10%,现选择4个影响因素分别进行单因素敏感性分析,计算结果如下:当产品价格上10%时,FIRR=11.0%;当原材料价格上涨10%时,FIRR=9.5%;当建设投资上涨10%时,FIRR=9.0%;当人民币汇率上涨10%时,FIRR=8.8%。根据上述条件判断,最敏感的因素是( )。
- 对某技术方案的财务净现值(FNPV)进行单因素敏感性分析,投资额、产品价格、经营成本以及汇率四个因素的敏感性分析如下图所示,则对财务净现值指标来说最敏感的因素是( )。
- 某方案单因素敏感性分析示意图如下。根据该图,可以得出的结论有( )。
- 关于投资项目敏感性分析中临界点的说法,正确的是( )。
- 某项目采用净现值指标进行敏感性分析,有关数据见下表。则各因素的敏感程度由大到小的顺序是( )。
- 根据对项目不同方案的敏感性分析,投资者应选择( )的方案实施。
- 下列关于方案之间的关系描述中,错误的是( )。
- 方案比选方法中,描述正确的是( )。
- 计算期相同的互斥方案的比选常用的评价指标有( )。
- 计算期不同的互斥方案的比选方法中,表述错误的是( )。
- 计算期不相同的互斥型投资方案比选,可用的方法有( )。
- 下列关于增量指标分析法的工作内容中,正确的排序是( )。①确定基础方案以临时最优方案,作为整个方案序列计算的基础;②确定最优方案优选序列;③计算相邻两个方案的增量现金流量的评价指标;④将方案按照投资额从小到大的顺序排列。
- 下列企业资产中,属于流动资产的是( )。
- 企业的非流动资产,不包括( )。
- 根据我国现行《企业会计准则》,应列入流动负债的会计要素有( )。
- 企业的非流动负债包括( )。
- 以下属于所有者权益核算要素的有( )。
- 关于会计核算中历史成本计量原则的说法,正确的是( )。
- 某企业2年前20万元购买的一台设备,累计已提取折旧4万元,现在市场上购买同样的设备需要15万元,则在会计计量时该设备的历史成本和重置成本分别为( )。
- 某企业3年前购置一台价值为30万元的设备,现在若以20万元卖出,卖出该设备需发生维修成本2万元,发生销售费用1万元,缴纳税金0.5万元,则该设备可变现净值为( )万元。
- 某企业3年前购买的设备原价为20万元,当前累计已提折旧4万元,现在市场上可以18万元价格卖出,卖出该设备需发生成本、税费共1万元,该设备现在的可变现净值( )万元。
- 企业财务会计的基本职能是( )。
- 会计确认的标准是( )。
- ( )是会计核算有关工作中的关键环节,也是实施会计监督的手段。
- 企业会计应当以( )为前提,对各种经济活动信息按其发生的时间、顺序不间断地进行核算和监督。
- 以下需要办理会计手续,进行会计核算的事项有( )。
- 下列会计资料,应当进行归档的有( )。
- 下列关于会计档案管理内容描述中,错误的是( )。
- 以下关于会计档案管理的说法中,错误的有( )。
- 对会计核算的范围从空间上加以界定是通过( )实现的。
- ( )为会计核算提供了必要的手段。
- 根据我国《企业会计准则》,某施工企业2022年3月收到建设单位支付的2021年完工工程的结算款200万元,则该笔款项在会计核算上正确的处理方式是计入( )。
- 某施工企业5月份购买原材料380万元,其中5月份消耗120万元,其余260万元6月份生产使用;施工用的模板是3月份租赁的,租期8个月,并支付租金160万元,按月均摊;6月份企业办公费支出10万元;不计算其他费用,则权责发生制下该企业6月份的生产成本为( )万元。
- 根据现行《企业会计准则》,关于会计核算基础的说法,正确的是( )。
- 根据现行《企业会计准则》,下列交易事项中,应计入当期利润的是( )。
- 以下根据会计核算过程的基本排序,正确顺序应该是( )。①编制财务会计报告②登记账簿、对账相结账③设置会计科目和账簿④填制会计凭证
- 会计核算时,以下各步骤表述中,正确的是( )。
- 以下关于会计核算基本过程的说法中,不正确的有( )。
- 复式记账法不包括( )。
- 下列会计要素中,属于静态会计要素的有( )。
- 下列会计要素中属于动态会计等式组成要素的有( )。
- 综合会计等式是( )。
- 下列选项中,不影响静态会计等式左右两侧的总额的有( )。
- ( )是内部会计控制的核心。
- 以下会计监督内容中,属于企业内部监督的有( )。
- 以下关于会计监督的说法中,错误的是( )。
- 根据我国现行《企业会计准则》,收益性支出不包括( )。
- 下列企业支出中属于利润分配支出的是( )。
- 企业处置无形资产净损失计入当期的( )。
- 某企业因排放的污水超出当地市政污水排放标准而缴纳罚款200万元,财务上该笔罚款应计入企业的()。
- 以下关于支出与费用关系的说法中,不正确的有( )。
- 下列关于费用与成本的关系及区别表述中,错误的是( )。
- 某企业接受委托生产一台定制设备,约定售价50万元,生产完成后由客户自提。企业生产该设备的生产费用为30万元,应分摊的管理费用为5万元,财务费用2万元,代垫设备运输费用4万元,从财务会计角度,企业生产销售该设备的费用为( )万元。
- 下列关于费用确认的表述中,错误的是( )。
- 工程成本核算时,要求为取得本期收入而发生的成本和费用应与本期实现的收入在同一时期内确认入账,不得提前或延后,该要求体现了成本核算的( )原则。
- 费用是资产的耗费,费用计量实际上是耗费的资产计量。费用计量一般应当采用( )。
- 其他货币资金包括( )。
- 存货的特点有( )。
- 存货按照成本进行初始计量,存货成本包括( )。
- 以下关于存货计量的说法中,不正确的有( )。
- 下列固定资产相关费用中,构成固定资产原值(原价)的有( )。
- 房屋、建筑物的最低折旧年限为( )。
- 某施工机械预算价格140万元,折旧年限12年(按年限平均法折旧),残值率5%,年平均工作260台班。该机械台班折旧费为( )元。
- 某施工企业购买一台新型挖土机械,价格为50万元,预计使用寿命为2000台班,预计净残值为购买价格的3%,若按工作量法折旧,该机械每工作台班折旧费应为( )元。
- 某施工企业的自卸汽车原价为30万元,确定的折旧年限为5年,净残值率为3%,预计总行驶里程为8万千米。2020年行驶里程2万千米,按照行驶里程法,则2020年应计提折旧额为( )元。
- 对于采用双倍余额递减法计算固定资产折旧的说法,正确的有( )。
- 如果计划在固定资产投入使用的前期提取较多的折旧,后期提取较少的折旧,适合采用的折旧方法有( )。
- 下列关于无形资产初始计量的表述中,错误的是( )。
- 关于无形资产的摊销,下列说法中正确的是( )。
- 制造费用指为生产产品和提供劳务所发生的各项间接费用,不包括( )。
- 下列关于施工成本构成的表述中,正确的是( )。
- 下列关于成本核算的说法中,不正确的有( )。
- 工程成本核算的角度,属于工程直接费用机械使用费的有( )。
- 在对工程成本核算时,下列安装工程费用中,可以直接计入其他直接费用的有( )。
- 下列关于工程成本核算过程的表述中,错误的是( )。
- 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定,从事建筑、安装、装配工程业务或者提供其他劳务等,持续时间超过( )个月的,可以按照纳税年度内完工进度或者完成的工作量确认收入的实现。
- 施工企业发生的期间费用中,应计入财务费用的是( )。
- 企业会计核算中,施工企业行政管理部门使用的固定资产的维修费用属于( )。
- 广义上的收入包括( )。
- 收入的特点包括( )。
- 施工企业收取的下列款项中,不能计入企业收入的是( )。
- 收入可以有不同的分类,按照收入的性质,可以分为( )。
- 建筑企业对外提供机械作业取得的收入属于( )。
- 建筑业企业取得的下列收入中,属于提供劳务收入的有( )。
- 施工企业转让一项专利技术取得的收入属于( )。
- 2017年某施工企业施工合同收入为2000万元,兼营销售商品混凝土收入为500万元,出租起重机械收入为80万元,代收商品混凝土运输企业运杂费为100万元,则2017年该企业的营业收入为( )万元。
- 建筑业企业的其他业务收入主要包括( )。
- 以下属于企业在确认为收入时应该满足的条件有( )。
- 企业应当在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入,下列关于收入确认的表述中,正确的是( )。
- 某建筑工程公司与建设单位签订一份大型资产建造合同,合同规定,以双方约定的基本成本为该资产的实际成本,合同总价款由实际成本加15%来确定,根据《企业会计准则第15号》的分类,该合同是( )。
- 将一项包括数项资产的建造合同分立为单项合同需同时具备一定的条件,这些条件包括( )。
- 建造合同收入包括合同规定的初始收入和( )形成的收入。
- 从施工企业的角度,建造(施工)合同收入包括( )。
- 合同执行过程中,合同变更形成的收入确认为合同收入时,应同时满足的条件有( )。
- 判断固定造价合同的结果能够可靠估计,需同时具备的条件有( )等。
- 根据《企业会计准则第15号-建设合同》,判断成本加成合同的结果能够可靠估计,至少需同时具备的条件有( )。
- 确定建造(施工)合同完工进度的方法有( )。
- 根据《企业会计准则第15号--建造合同》,按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度时,累计实际发生的合同成本不包括( )。
- 某施工企业与业主订立了一项总造价为10000万元的施工合同,合同约定工期为3年,第1年实际发生合同成本3200万元,年末预计为完成合同尚需发生成本6000万元,则第1年合同完工进度为( )。
- 某施工合同项目预计总成本为3000万元,至第1年末,承包人自行施工部分累计实际发生的合同成本为1200万元,合同约定由承包人采购的已进场待安装工程设备200万元,已进场待使用的工程材料100万元。已预付分包工程款150万元(分包工作量尚未完成),则第1年末承包人的合同完工进度为( )。
- 某施工企业签订了总造价为2000万元的固定总价合同,工期为3年。经测算第1年末完工进度为30%,第2年累计完成完工进度为65%。则按完工百分比法确认该企业第2年的收入为( )万元。
- 某施工企业签订了总造价为2000万元的固定总价合同,工期为2年。经测算第1年完工进度为60%,实际收到工程结算款1000万元;第2年工程全部完工。则按完工百分比法确认该企业第2年的收入为( )万元。
- 某固定造价实施合同,合同造价为4000万元,合同工期3年。假定第一年完工进度为30%,第二年完成合同工程量的35%,第三年完工交付使用。合同结果能可靠估计。关于该合同完工进度和收入确认的说法,正确的有( )。
- 对于合同结果不能可靠地估计,合同成本能够确认收回的施工合同,其合同收入应按照( )确认。
- 某建筑企业与甲公司签订了一项总造价为1000万元的造价合同,建设期为2年。第1年实际发生工程成本400万元,双方均履行了合同规定义务,但在第1年末由于建筑企业对该项工程的完工进度无法可靠的估计,所以与甲公司只办理了工程款结算360万元,随后甲公司陷入经济危机而面临破产清算,导致其余款可能无法收回。则关于该合同收入与费用确认的说法正确的有( )。
- 企业在资产负债表日,不能可靠地估计所提供劳务的交易成本,已经发生的劳务成本预计只能部分得到补偿,此时( )。
- 当建筑业企业不能可靠地估计施工合同的结果时,会计核算确认和计量当期合同收入可能采用的处理方法有( )。
- 企业的( )集中反映了企业经济活动的效益,是衡量企业经营管理水平和经济效益的重要综合指标。
- 企业收到某机构的捐赠款50万元,该捐赠款应计入企业的( )。
- 某施工企业2012年度工程结算收入为1000万元,营业成本和税金及附加为300万元,管理费用200万元,财务费用为100万元,其他业务收入为200万元,投资收益150万元,营业外收入为100万元,营业外支出为80万元,所得税为100万元,则企业当年营业利润为()万元.
- 某施工企业在2022年取得营业利润5000万元,固定资产盘亏600万元,处置无形资产净收益500万元,缴纳罚款支出20万元,债务重组损失800万元,该企业2022年度利润总额为( )万元。
- 下列关于企业利润的描述中,正确的有( )。
- 下列公司税后利润的分配原则中,既是公司税后利润分配的基本原则,也是公司税后利润分配的基本出发点的是( )。
- 税后利润的分配原则可以概括为( )。
- 企业实现的净利润应按照有关规定进行分配,其分配顺序如下所述正确的是( )。①弥补以前年度亏损;②提取法定公积金;③提取任意公积金;④未分配利润;⑤向投资者分配利润。
- 在可供分配的利润中,应最先提取的是( )。
- 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的( )列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的( )以上的,可以不再提取。
- 根据相关规定,法定公积金可以( )。
- 某企业2019年度实现收入总额5000万元(其中财政拨款300万元),实现利润总额1000万元,允许从当年所得中弥补以前年度亏损100万元。不考虑其他因素,核算企业所得税时,2019年该企业应纳税所得额为( )。
- 某建筑公司2010年度利润总额为1200万元,投资收益为200万元,适用所得税税率为25%,则当期的所得税为( )。
- 企业所得税法所称企业以非货币形式取得的收入,应当按照( )确定收入额。
- 根据《中华人民共和国企业所得税法》,下列企业取得的收入中,属于不征税收入的是( )。
- 某企业2023年实现利润总额1000万元,2023年通过红十字会向偏远小学捐赠200万元,通过市政府向养老院捐赠60万元,该企业2023年计算应纳税所得额时可以列支的捐赠支出为( )万元,超过部分,准予结转以后( )年内在计算应纳税所得额时扣除。
- 某施工企业2014年利润总额8000万元,企业当年发生公益性捐款支出1000万元,现在计算2014年度应纳税所得额时该笔捐赠支出准予扣除的最大金额( )万元。
- 计算企业应纳税所得额时,不能从收入中扣除的支出是( )。
- 计算企业应纳税所得额时,下列资产中,不得计算折旧扣除的是( )。
- 在计算企业所得税应纳税所得额时,下列项目准予从收入总额中扣除的是( )。
- 下列项目中,不属于企业所得税优惠政策的是( )。
- 在所得税费用确认的下列说法中,正确的有( )。
- 根据企业所得税法律制度的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,给予企业所得税税率优惠,优惠税率为( )。
- 资产负债表是反映企业在某一特定日期( )的报表。
- 资产负债表中的资产项目是按照资产的( )顺序排列。
- 资产负债表的作用主要体现在( )。
- 利润表是反映企业在一定会计期间( )的财务报表。
- 关于利润表作用的说法,正确的有( )。
- 企业编制现金流量表时,短期投资视为现金等价物必须同时具备的条件是期限短、流动性强,易于转换为已知金额的现金以及( )。
- 在编制企业财务报告中的现金流量表时,可视为现金和现金等价物的有( )。
- 企业现金流量表中,属于经营活动产生的现金流量有( )。
- 下列财务计划现金流量表的构成项中,属于投资活动的现金流量的有( )。
- 下列财务计划现金流量表的项目中属于筹资活动现金流量的有( )。
- 反映构成所有者权益的各组成部分当期的增减变动情况的财务报表是( )。
- 所有者权益变动表是企业财务报表的重要组成部分,在该表中,至少应该单独反映( )。
- 关于财务报表附注的说法,错误的是( )。
- 根据《企业会计准则》,关于财务报表列报要求的说法,正确的是( )。
- 关于企业财务报表列报要求的说法,正确的有( )。
- 关于工程总承包计价原理,下列说法正确的是( )。
- 某房屋建筑工程初步设计后项目清单编码为A0110000101,下列说法正确的是( )。
- 通过对两期或连续多期财务报告中相同指标不同时期的数值进行对比,求出比率,以分析其增减变化的方向和幅度,来说明企业财务状况、经营成果和现金流量变动趋势的分析方法是( )。
- 通常采用基期指数和环比指数两种方法,计算的是( )。
- 采用基期指数的优点是简便、直观。但在采用时,应注意的问题有( )。
- 要分别分析材料消耗量和采购单价对工程材料费用的影响,可采用的财务分析方法是( )。
- 某企业本月产品产量和材料消耗情况如下表。用因素分析法(三个因素的重要性按表中顺序)计算,本月单位产品材料消耗量变化对材料费用总额的影响是( )。
- 关于资产负债率的说法,错误的是( )。
- 下列属于短期偿债能力指标的是( )。
- 某企业2021年末的流动资产构成为:货币资金800万元,存货500万元,交易性金融资产300万元,应收账款450万元,其他应收款200万元,流动负债为1050万元,该企业2021年末的速动比率是( )。
- 分析企业债务清偿能力时,可列入速动资产的有( )。
- 某企业资产负债表日的流动资产总额为300万元(其中货币资金60万元,存货160万元,应收账款等80万元),流动负债总额为80万元,则该企业的速动比率为()。
- 在流动资产总额一定的情况下,关于速动比率的说法,正确的是( )。
- 有同一行业的四家企业拟从银行申请一笔短期贷款,每家企业均向银行提供了能反映自身偿债能力的财务数据,如下表。仅根据上述信息,银行应优先考虑给予贷款的企业是( )。
- 某企业流动比率为3.2,速动比率为1.5,该行业平均的流动比率和速动比率分别为3和2,关于该企业流动资产和赔偿能力的说法,正确的是( )。
- 关于利息备付率的说法,正确的是( )。
- 偿债备付率指标中“可用于还本付息的资金”包括( )。
- 某项目运营期第6年的相关数据为:利息备付率5,息税前利润5000万元,应偿还借款本金3000万元,折旧费3000万元,摊销费100万元,利润总额4000万元(无需弥补前年度亏损),所得税税率为25%,第6年的偿债备付率是( )。
- 关于偿债备付率的说法,正确的是( )。
- 下列关于投资方案偿债能力指标的说法中,正确的有( )。
- 下列关于利息备付率与偿债备付率的表述中,正确的是( )。
- 营运能力比率是用于衡量公司资产管理效率的指标,常用的指标有( )。
- 下列有关营运能力比率常用指标的说法中,错误的是( )。
- 下列财务指标中,数值越大则表示企业销售能力越强的指标是( )。
- 某企业在一个会计期间的主营业务收入为600万元,期初应收账款为70万元,期末应收账款为130万元,则该企业应收账款周转率为( )。
- 企业应收账款周转率与上一年度相比有明显提高,说明该企业的经营状况是( )。
- 企业的盈利能力只涉及正常的营业状况,因此,分析企业盈利能力时,下列情形中,应当排除的有( )。
- 反映企业盈利能力的指标很多,常用的主要有( )。
- 据某公司期末报表资料,期初总资产为100万元,期末总资产为120万元,利润总额为19万元,所得税费用为4万元,则该公司总资产净利率为( )。
- 数值越高,则表明企业全部资产的利用效率越高、盈利能力越强的财务指标是( )。
- 在下列财务分析指标中,属于企业发展能力指标的是( )。
- 某企业上年初所有者权益总额为5000万元,年末所有者权益相对年初减少200万元。本年末所有者权益总额为5500万元,则该企业本年度的资本积累率为( )。
- 下列财务指标中,属于杜邦财务分析体系核心指标的是( )。
- 杜邦财务分析体系揭示的是( )对权益净利率的影响。
- 某企业2019年实现净利润为1000万元,营业收入为10000万元,总资产周转率为0.8,权益乘数为1.5,不考虑其他因素,用杜邦财务分析体系计算的权益净利率是( )。
- 某施工企业当期主营业务收入为9000万元,期初存货为4000万元,期末存货为2000万元,则存货周转次数为( )。
- 某企业年初资产总额为500万元,年末资产总额为540万元,当年总收入为900万元,其中主营业收入为832万元,则该企业一年中的总资产周转率为( )次。
- 某施工企业在经营过程中,同时发行可转换债券和认股权证从资本市场直接筹集资金,该筹资方式属于( )。
- 下列企业筹集资金的方式中,属于外源筹资渠道中间接融资方式的是( )。
- 关于项目融资特点的说法,正确的有( )。
- 项目融资的特点有( )。
- 关于项目融资特点的说法,正确的有( )。
- PPP模式中,经营性项目对于具有明确的收费基础,并且经营收费能够完全覆盖投资成本的项目,可通过政府( )操作。
- 根据《支持民营企业参与的特许经营新建(含改扩建)项目清单(2023年版)》,对于关系国计民生、公共属性较强的项目,民营企业股权占比原则上不低于( )。
- 下列筹资方式中,属于商业信用形式的有( )。
- 根据承兑人的不同,应付票据可分为商业承兑汇票和银行承兑汇票两种,支付期最长不超过( )。
- 采用周转信贷协定向银行借款时,企业( )。
- 某企业获得的周转信贷额为3000万元,承诺费率为0.5%,企业在借款年度内使用了2000万元,则企业该年度向银行支付的承诺费为( )万元。
- 银行短期借款信用条件中的补偿性余额条款是指( )。
- 某企业与开户银行有多种借款业务,以下是借款合同协议中的相关条款:在正式协议下约定企业的信用额度为50万元;年内企业未使用部分的余额企业需要向银行支付承诺费,承诺费率为0.5%;企业在银行中保持按贷款限额的20%计算的最低存款余额;贷款期内企业需按月等额偿还贷款。上述合同条款中,涉及到的信用条件包括( )。
- 长期负债筹资可分为( )。
- 长期借款的偿还方式有( )。
- 与其他长期负债筹资相比,长期借款筹资的特点为( )。
- 公司长期债券的发行价格,可能采用( )方式。
- 当市场利率大于债券票面利率时,一般应采用的发行方式是( )。
- 与其他长期负债筹资方式相比,发行长期债券的突出优点在于( )。
- 根据现行会计准则和税法,关于融资租赁的说,正确的有( )。
- 融资租赁的租金应由( )构成。
- 融资租赁作为一种融资方式,其优点主要有( )。
- 下列关于资金成本的相关说法,错误的是( )。
- 资金成本的概念广泛地运用于企业财务管理中,其主要作用表现在( )。
- 权益资金成本主要包括( )。
- 某企业从银行取得5年的长期借款1000万元,该笔借款的担保费费率为0.5%,利率为6%,每年结息一次,到期一次还本,企业所得税税率为25%,则该笔借款年资本金成本率为( )。
- 某公司长期资本总额为20000万,其构成为:长期借款5000万,长期债券8000万,普通股7000万,对应的资金成本率分别5%,6%和10%,该公司综合资金成本率为( )。
- 某企业为扩大投资规模,拟筹资15000万元,现有四个筹资方案,其中筹资方案甲的相关数据如下表,筹资方案乙、丙、丁的综合资金成本分别为11.36%、10.71%和11.93%,则仅根据上述条件,为完成筹资,依据综合资金成本应选择的筹资方案为( )。
- 某企业通过长期借款和长期债券两种方式筹资,其中长期借款3000万元,债券2000万元。期限均为3年,每年结息一次,到期一次还本。长期借款利率为6%,手续费率2%;长期债券年利率为6.5%,手续费率1.5%,企业所得税率25%。关于该企业资金成本的说法,错误是( )。
- 在企业有多种筹资方案和多种筹资方式时,通常应选择( )的方法。
- 某企业2016年综合资金成本为12%,全部投资收益率为8%,2017年拟投资新项目的最低投资收益预计为10%。不考虑其他因素,关于该企业资金成本的说法正确的有( )。
- 企业某时点所有者权益资本为1000万元,企业长期债务资本为800万元,短期负债为500万元,则应列入资本结构管理范畴的金额为( )万元。
- 资本结构决策常用的分析方法不包括( )。
- 关于企业最优资本结构的说法,正确的是( )。
- 以下关于资本结构表述中,错误的有( )。
- 企业现金管理的目标是在资产的( )之间做出抉择,以获得最大的长期利益。
- 为了提高现金使用效率,企业可采取的现金管理方法有( )。
- 企业为提高现金使用效率,利用已经开出了支票而银行还未将该款项划出这一时间段内的资金,此现金管理的方法属于( )的方法。
- 采用成本分析模式确定企业现金持有量时,考虑的成本有( )。
- 用成本分析模式确定企业最佳现金持有量时,随着现金持有量增加而降低的现金持有成本是( )。
- 某企业有甲乙丙丁四个现金持有方案如下表(单位:元),机会成本是现金持有量的8%,按成本分析模式选择最佳现金持有方案应为( )方案。
- 某企业有甲、乙、丙、丁四个现金持有方案,各方案的现金持有量依次是6000元,7000元,84000元,120000元。四个方案的机会成本均为现金持有量的10%,管理成本均为24000元,短缺成本依次是8100元,3000元,2500元和0元。若采用成本分析模式进行现金持有量决策,该企业应采用( )方案。
- 关于企业现金持有成本的说法,正确的是( )。
- 应收账款是企业流动资产中的一个重要项目,是( )的直接产物。
- 下列不属于“5C”系统的是( )。
- 下列各项中,属于现金折扣目的的有( )。
- 企业为了对应收票据和应收账款回收情况进行监督,可采取的措施( )。
- 企业存货的总成本是存货的取得成本、储存成本和( )之和。
- 在存货管理中,缺货成本主要包括( )。
- 存货决策涉及到的内容有( )。
- 企业生产所需某种材料,年度采购总量为8000吨,材料单价为400元/吨,一次订货的变动成本为3000元,每吨材料的年平均储备成本为300元。则该材料的经济采购批量为( )吨。
- 某施工企业生产所需的甲材料年度采购总量为3000吨,材料单价为6000元/吨,一次订货的固定成本和变动成本分别为3000元和1500元,每吨材料的年平均储存成本为100元,则甲材料的经济采购周转次数为( )次。
- 采用ABC分析法实施存货管理时,A类存货的特点是( )。
- 关于企业存货管理的说法,正确的是( )。
- 补偿性余额是指银行要求借款人在银行中保持按贷款限额或实际借用额( )计算的最低存款余额。
- 商业信用中的不属于应付账款分类的为( )。
- 某企业按照1/30,n/45的条件购入100万元材料,同期银行贷款的年利率为4.35%,若企业在第40天付款,则企业放弃现金折扣的成本是( )。
- 某施工企业按2/10、1/20、n/30的条件购入材料40万元,关于该项业务付款的说法,正确的是( )。
- 某建筑企业按2/10、n/30的条件购入货物100万元,若该企业在第30天付款,则放弃现金折扣的成本为( )。
- 企业短期筹资时,贷款的实际利率高于名义利率的利息支出方法有( )。
- 某施工企业需要从银行借款200万元,期限1年,有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款,年利率均为7%,但利息支付方式不同:甲要求采用贴现法;乙要求采用收款法;丙、丁均要求采用加息法,并且丙要求12个月内等额还本付息,丁要求12个月内等额本金偿还,利息随各期的本金一起支付,其他贷款条件都相同。则该企业借款应选择的银行是( )。
- 企业选择金融机构时,除了要选用适宜的借款种类、借款成本和借款条件,还应考虑的因素不包括( )。
- 下列组成建设工程项目总概算的费用中,属于工程费用的是( )。
- 某建设项目设备工器具购置费为1000万元,建安费为2500万元,工程建设其他费为700万元,基本预备费210万元,价差预备费310万元,建设期利息320万元,静态投资为( )万元。
- 下列建设项目总投资中,属于动态投资部分的是( )。
- 建设工程项目总投资组成中,工程建设其他费包括( )。
- 以下关于建设项目计价特点的表述中,错误的是( )。
- 下列关于建设项目计价特点的表述中,正确的是( )。
- 建设项目投资计价依据及计价过程的先后顺序正确的是( )。
- 建设项目计价的基本原理就在于( )。
- 某项目建设期为2年,共向银行借款20000万元,借款年有效利率为6%。第1和第2年借款比例分别为45%和55%。借款在各年内均衡,建设期内只计息不付息。则编制设计概算时该项目建设期利息总和为( )万元。
- 铺底流动资金是指经营性建设项目为保证初期生产和经营正常进行所需的流动资金,并按规定在建设期列入建设项目总投资的流动资金,一般按全部流动资金的( )计算。
- 流动资金的估算方法有( )。
- 流动资产的构成一般包括( )。
- 提供不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,增值税税率为( )。
- 下列进项税额准予从销项税额中抵扣的有( )。
- 计算一般纳税人增值税应纳税额时,不得从销项税额中抵扣的进项税额有( )。
- 根据现行的相关规定,以下关于建筑业增值税计算的说法中,正确的有( )。
- 下列情况可用简易计税方法的是( )。
- 根据我国现行规定,关于预备费的说法中,正确的是( )。
- 某建设工程项目的建筑安装工程费为2000万元,设备及工器具购置费为800万元,工程建设其他费用为300万元,基本预备费率为8%,该项目的基本预备费为( )万元。
- 某建设工程项目在建设初期估算的建筑安装工程费、设备及工器具购置费为5000万元,按照项目进度计划,建设前期为3年,建设期为2年,第1年投资2000万元,第2年投资3000万元,预计建设期内价格总水平上涨率为每年5%,则该项目的价差预备费估算是( )万元。
- 某建设工程的静态投资为8000万元,其中基本预备费率为5%,工程的建设前期的年限为0.5年,建设期2年,计划每年完成投资的50%。若平均投资价格上涨率为 5%,则该项目建设期价差预备费为( )万元。
- 根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成,下列有关建设项目费用开支,应列入项目建设管理费的是( )。
- 项目建设管理费以建设投资中的( )为基数乘以项目建设管理费费率计算。
- 征收集体土地的费用包括土地征收补偿费用、相关税费和其他费用,其中土地征收补偿费用一般包括( )
- 关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算,下列说法正确的是( )。
- 某建设项目的工程费用为1500万元,工程建设其他费用为200万元,场地准备和临时设施费按工程费用的5%计算,预计项目完工后拆除工程产生的清理费用为20万元,拆除工程可收回材料作价5万元,则该项目的场地准备和临时设施费为( )万元。
- 下列选项中,属于专项评价费的是( )。
- 下列费用中,应在研究试验费中列出的是( )。
- 下列费用中,属于工程建设其他费用中联合试运转费的有( )。
- 下列费用中,应计入建设工程项目投资中“生产准备费”的有( )。
- 改建项目生产准备费的计算基数是( )。
- 从事建筑安装工程施工生产的工人,工伤期间的工资属于人工费中的( )。
- 下列费用中,属于建筑安装工程人工费的有( )。
- 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号文),建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入( )。
- 下列施工中发生的与材料有关的费用,属于建筑安装工程费中材料费的是( )。
- 施工机械台班单价包括台班( )。
- 下列费用项目,属于施工仪器仪表台班单价组成内容的有( )。
- 下列费用中,属于施工企业管理费的有( )。
- 施工企业按规定标准发放的工作服、手套、防暑降温饮料等发生的费用,属于建筑安装工程费中的( )。
- 施工项目部对进场建筑材料进行一般鉴定检查所发生的费用属于( )。
- 在施工过程中承包人按发包人和设计方要求,对构件做破坏性试验的费用应在( )中列支。
- 施工企业提供预付款担保和履约担保所发生的各项费用,属于建筑安装工程费中的( )。
- 纳税人所在地为市区的,城市维护建设税的税率为( )。
- 教育费附加以纳税人( )的税额为计费依据,教育费附加的征收率为3%。
- 某施工企业投标报价时确定企业管理费率以人工费为基础计算,据统计资料,该施工企业生产工人年平均管理费为1.2万元,年有效施工天数为240天,人工单价为300元/天,人工费占分部分项工程费的比例为75%,则该企业的企业管理费费率应为( )。
- 工程造价管理机构在确定计价定额中的利润时,应以( )作为计算基数,其费率根据历年工程造价积累的资料,并结合建筑市场实际确定。
- 以下属于规费的是( )。
- 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的相关规定,企业按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费应计入建筑安装工程费用中的( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》施工企业为建筑安装施工人员支付的失业保险费属于建筑安装工程费中的( )。
- 《建设工程工程量清单计价规范》中分部分项工程的综合单价除包括人、料、机费用外,还包括( )。
- 建筑工人实名制管理费应计入( )。
- 下列措施项目费中,属于安全文明施工费的有( )。
- 塔式起重机自停放地点运至施工现场的运输、拆卸、安装的费用属于建筑安装工程费中的( )。
- 施工过程中,施工测量放线和复测工作发生的费用应计入( )。
- 下列各项中,属于国家计量规范规定不宜计量的措施项目的是( )。
- 对于国家计算规范规定不宜计量的措施项目中,安全文明施工费的计算基数可为( )。
- 按照造价形成划分的建筑安装工程费用中,暂列金额主要用于( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,总承包人为配合协调业主进行专业工程分包所需的费用,在投标报价时应计入( )。
- 必须按照省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的标准计算,不得作为竞争性费用的是( )。
- 某项目建筑安装工程费,设备及工器具购置费合计为7000万元,建设期2年,分期投入4000万和3000万。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为5%,建设期贷款利息为735万元。工程建设其他费用为400万元。基本预备费率为10%,流动资金为800万元,则该项目的静态投资为( )万元。
- 编制设计概算时,国产标准设备的原价一般选用( )。
- 国产非标准设备原价有多种不同的计算方法有( )。
- 采用装运港船上交货价的进口设备,估算其购置费时,货价按照( )计算。
- 采用装运港船上交货价(FOB)时卖方的责任是( )。
-
某建设工程项目购置的进口设备采用装运港船上交货价,属于买方责任的有( )。
- 按人民币计算,某进口设备离岸价为1000万元,到岸价1050万元,银行财务费5万元,外贸手续费15万元,进口关税70万元,增值税税率13%,不考虑消费税和海关监管手续费,则该设备的抵岸价为( )万元。
- 按人民币计算,某进口设备离岸价5200万元,到岸价5500万元,银行财务26万元,外贸手续费82.5万元,进口关税500万元,增值税为780万元,不考虑消费税,国内设备运杂费100万元,则该设备的购置费为( )万元。
- 某企业拟进口一套机电设备,离岸价折合人民币为1830万元,国际运费和国外运输保险费为22.53万元,银行手续费为15万元,关税税率为22%,增值税税率为16%,则该进口设备的增值税为( )万元。
- 某项目拟从国外进口一套设备,重1000吨,装运港船上交货价300万美元,国际运费标准每吨360美元,海上运输保险费率0.266%。美元银行外汇牌价6.1元人民币。则该台设备国外运输保险费为( )万元。
-
按人民币计算,某进口设备的离岸价1000万元,到岸价1050万元,银行财务费5万元,外贸手续费费率为1.5%,则该设备的外贸手续费为( )万元。
- 进口设备增值税额的计税基数为( )。
- 关于进口设备原价消费税的计算,下列计算方式正确的是( )。
- 某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元,关税税率为20%,消费税税率为10%。增值税税率为16%,则该台设备进口环节增值税额为( )万元。
- 构成进口设备原价的费用项目中,应以到岸价为计算基数的有( )。
- 下列费用中,不应计入到设备运杂费的是( )。
- 某工程采用的进口设备拟由设备成套公司供应,则成套公司的服务费在估价时应计入( )。
- 某进口机电设备,离岸价1500万,国外运费75万,国外运输保险费3.16万,银行财务费6万,外贸手续费22.9万,关税税率8%,增值税率13%,国内运杂费率3%,设置购置费(含增值税)( )万元。
- ( )是市场经济体制下,准确反映工程价格的重要支撑,也是政府提供公共服务的重要内容。
- 工程造价管理标准体系的划分包括( )。
- 人工消耗定额也称劳动定额,其表现形式有( )。
- 按编制用途分类,可以把工程定额分为( )。
- 工程定额中分项最细、定额子目最多的一种定额是( )。
- 关于施工定额作用的说法,正确的有( )。
- 以合格分项工程、结构构件为对象编制的定额是( )。
- 反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是( )。
- 关于工程计价定额中的概算指标,下列说法错误的是( )。
- 下列选项中,属于计价性定额的有( )。
- 按照工程费用性质,可将工程定额分为( )。
- 建设工程人工定额是在( )的施工条件下测定和计算的。
- 确定人工定额,常用方法有( )。
- 下列人工定额制定方法中属于技术测定法的是( )。
- 根据生产技术和施工组织条件,对施工过程中各工序采用一定的方法测出其工时消耗等资料,再对所获得的资料进行分析,制定出人工定额的方法是( )。
- 某施工企业编制砌砖墙人工定额,该企业有近5年同类工程的施工工时消耗资料,则制定人工定额适合采用的方法是( )。
- 适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大和统计工作制度健全的施工过程的人工定额确定方法是( )。
- 在制定人工定额时,对于同类型产品规格多,工序重复、工作量小的施工过程,常用( )。
- 人工定额的制定方法中,通常作为一次性定额使用的是( )。
- 施工企业编制人工定额时,应区分工人工作必需消耗的时间和损失时间。下列工人工作时间中,属于必需消耗时间的是( )。
- 下列人工消耗量定额测定时间中,其长短与所负担的工作量大小无关,但往往与工作内容有关的是( )。
- 编制人工定额时,基本工作结束后的整理劳动工具时间应计入( )。
- 编制人工定额时,工人必需消耗的工作时间包括( )。
- 人工定额中的定额时间不包括( )。
- 对工人工作时间消耗的分类中属于必需消耗时间而被计入时间定额的是( )。
- 关于在工程施工过程中抹灰工不得不补上偶然遗留墙洞等工作所耗费时间的说法,正确的是( )。
- 编制人工定额时,工人定额工作时间中应予以合理考虑的情况是( )。
- 下列工人工作时间中,虽属于损失时间,但在拟定定额时又要适度考虑它的影响的是( )。
- 某机械台班产量为4m³,与之配合的工人小组由5人组成,则单位产品的人工时间定额为( )工日/m³。
- 人工定额按标定对象的不同,可分为( )。
- 必需消耗的材料是指在合理用料的条件下,生产合格产品所需消耗的材料,不包括( )。
- 关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法,下列说法正确的是( )。
- 在对材料消耗过程测定与观察的基础上,通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是( )。
- 某一砖半厚混水墙,采用规格为 240×115×53 的烧结煤矸石普通砖砌筑,灰缝厚度 为 10mm,每 10m³该种墙体砖的净用量为( )千块。
- 用规格为290mm×240mm×190mm的烧结空心砌块砌筑240mm厚墙体,灰缝宽度为10mm,砌块损耗率为1%,则每 10m³该种砌体空心砌块的消耗量为( )m³。
- 砌筑每m³一砖厚砖墙,砖(240mm×115mm×53mm)的净用量为529块,灰缝厚度为10mm,砖的损耗率为1%,砂浆的损耗率为2%。则每 m³一砖厚砖墙的砂浆消耗量为( )m³。
- 编制过程周转性材料消耗定额时,影响周转材料消耗的因素主要有()。
- 关于周转性材料消耗及其定额的说法,正确的是( )。
- 下列施工机械工作时间中,属于必需消耗的时间是( )。
- 汽车运输重量轻而体积大的货物时,不能充分利用载重吨位因而不得不在低于其计算负荷下工作的时间应计入( )。
- 筑路机在工作区末端调头所消耗的时间,属于施工机械工作时间中的()。
- 在机械工作时间消耗分类中,由于工人装料不足引起的机械不能满负荷工作的时间属于( )。
- 下列机械工作时间中,属于有效工作时间的是( )。
- 下列施工机械消耗时间中,属于机械必需消耗时间的是( )。
- 某型号施工机械循环作业一次,各循环组成部分的正常延续时间分别为3min、5min、4min、2min,交叠时间为2min,一次循环的产量为2m³,机械时间利用系数为0.9,则该机械的产量定额为( )m³/台班。
- 某斗容量1m³正铲挖土机的机械台班产量为4.96(定额单位100m³),小组成员两人,则挖100m³土的人工时间定额为( )工作日。
- 关于建筑安装工程费人工费中日工资单价的说法,错误的是( )。
- 某材料从两地采购,采购量分别是600t和400t。采购价(含税)分别为500元/t和550元/t。运杂费(含税)分别为20 元/t和25元/t,运输损耗费率、采购与仓储保管费率为0.5%、3%,采用“一票制”支付方式,增值税率为13%。则该材料的预算单价(不含税)为( )元/t。
- 采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的,在进行增值税进项税抵扣的,正确的做法是( )。
- 关于材料单价的构成和计算,下列说法中正确的有( )。
- 下列材料单价的构成费用,包含在采购及保管费中进行计算的有( )。
- 某工程采购的一批钢材的出厂价为3980元/吨,运费为50元/吨,运输损耗率为0.5%,采购保管费率为2%,则该批钢材的材料单价为( )元/吨。
- 关于施工机械台班单价的确定,下列表达式正确的是( )。
- 一台设备原值5万元,使用期内大修3次,每维修期运转400台班,设备残值率 5%。 该设备台班折旧费为( )元。
- 已知某施工机械寿命期内检修周期为 10,一次检修费为 10000 元,自行检修比例为60%,修理修配劳务适用 13%的增值税税率。耐用总台班为 5000 台班,台班维护费系数为1.2,则台班维护费为( )元/台班。
- 下列与施工机械安拆和进出场费用中,应计入施工机械台班单价的是( )。
- 下列费用中,不计入机械台班单价而单独列项计算的有( )。
- 某施工机械配备司机 2人,若年制度工作日为254天,年工作台班为250台班,人工日工资单价为 80元,则该施工机械的台班人工费为( )元/台班。
- 关于施工机械安拆费和场外运费的说法,正确的是( )。
- 某施工机械预算价格为65万元,预算残值率为3%,折旧年限为5年(年限平均法折旧),每年工作250台班,机械台班检修费为120元,机械台班人工费为130元,台班燃料动力费为15元,台班车船税费为10元,不计安拆费及场外运费和维护费,则该机械台班单价为( )。
- 预算定额的编制原则为( )。
- 编制预算定额人工消耗量时,人工幅度差用于人工定额中未包括的,而在一般正常施工情况下又不可避免的一些( )。
- 编制预算定额人工消耗指标时,下列人工消耗量属于人工幅度差用工的有( )。
- 施工过程中对隐蔽工程质量检查验收影响工人操作的时间,属于预算定额人工消耗量指标组成中的( )。
- 编制预算定额人工消耗指标时,下列人工消耗量属于人工幅度差用工的有( )。
- 按照单位工程量和劳动定额中的时间定额计算出的基本用工数量为15工日,超运距用工量为3工日,辅助用工为2工日,人工幅度差系数为10%,则人工幅度差用工数量为( )工日。
- 机械幅度差是指在施工定额中未曾包括的,而机械在合理的施工组织条件下所必需的停歇时间,在编制预算定额时应考虑,下列不属于机械幅度差内容的是( )。
- 下列关于概算定额内容表述中,错误的是( )。
- 下列关于概算指标的内容表述中,正确的是()。
- 关于建设工程项目设计概算的内容与作用的说法,正确的有( )。
- 下列投资概算中,属于建筑单位工程概算的是( )。
- 下列单位工程概算中,属于设备及安装工程概算的是( )。
- 单位建筑工程概算的编制方法有( )。
- 一般对建设项目中占投资比例大的主体工程或主要生产设施的概算编制采用( )。
- 利用概算定额编制的单位工程概算的工作有:①计算单位工程的人、料、机费用;②列出分项工程并计算工程量;③计算企业管理费、利润、规费和税金;④确定分部分项工程的概算定额单价;⑤计算单位工程概算造价。编制步骤正确的是( )。
- 某单位建筑工程初步设计深度不够,不能准确地计算工程量,但工程采用的技术比较成熟而又有类似指标可以利用时,编制该工程设计概算宜采用的方法是()。
- 某拟建砖混结构工程,结构特征与概算指标相比,仅外墙装饰面不同。概算指标中,外墙面为水泥砂浆抹面,单价为8.75元/㎡,每平方米建筑面积消耗量为0.62㎡;拟建工程外墙为贴釉面砖,单价为41.50元/㎡,每平方米建筑面积消耗量为0.84㎡,已知概算指标为508元/㎡,则该拟建工程修正后的概算指标为( )元/㎡。
- 某新建住宅的建筑面积为4000㎡,按概算指标和地区材料预算价格计算出一般土建工程单位造价为1304元/㎡(其中人、料、机费用为900元/㎡)。按照当地造价管理部门规定,企业管理费费率为8%;规费以人、料、机和企业管理费之和为计算基础,规费费率为15%;利润以人、料、机、企业管理费和规费之和为计算基础,利润率为7%;增值税税率为9%。由于土建工程与概算指标相比结构构件有部分变更,变更后每100㎡土建工程的人、料、机费用比概算指标对应部分的费用增加3000元。则修正后的土建工程单位造价为( )元/㎡。
- 单位设备安装工程概算的编制方法有( )。
- 当初步设计有详细设备清单时,编制设备及安装工程概算宜采用的编制方法是()。
- 当初步设计的设备清单不完善,或仅有成套设备重量时,编制设备安装工程概算应选用的方法是( )。
- 编制设备及安装工程概算,当初步设计的设备清单不完备,可供采用的安装预算单价及扩大综合单价不全时,适宜采用的概算编制方法是()。
- 下列设备安装工程概算计算式中,属于概算指标法的有( )。
- 某建设工程项目拟订购5台国产设备,订货价格为50万元/台,设备运杂费率为8%,设备安装费率为20%,采用概算指标法确定该项目的设备安装费为( )万元。
- 非经营性建设工程项目总概算的完整组成是( )。
- 某建设项目工程费用6800万元,其他费用1200万元,预备费500万元,建设期贷款利息370万元,铺底流动资金710万元。预计在建设中原房屋拆除变现收入100万元,试车收入大于支出金额150万元,则该项目总概算为()万元。
- 建设项目设计概算书有编制说明和( )。
- 关于施工图预算对施工单位作用说法正确的有( )。
- 施工图预算对于工程造价管理部门的作用主要有( )。
- 建筑安装工程施工图预算编制依据( )。
- 某建设项目只有一个单项工程,关于该项目施工图预算编制要求的说法,正确的是( )。
- 施工图预算的三级预算编制形式由( )组成。
- 单位工程预算的编制方法有( )。
- 采用定额单价法计算工程人、料、机费用时,若分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时,对定额的处理方法一般是( )。
- 关于定额单价法编制施工图预算的说法,正确的有( )。
- 全费用综合单价中除了综合了人、料、机费用外,还综合了( )。
- 实物量法编制施工图预算时采用的人工、材料、机械的单价应为( )。
- 关于采用实物量法与定额单价法编制施工图预算的说法,正确的是( )。
- 采用定额单价法和实物量法编制施工图预算的主要区别是( )。
- 实物量法编制施工图预算时,计算工程量后紧接着进行的工作是( )。
- 采用定额单价法和实物量法编制施工图预算,都需要做的一项工作是( )。
- 对设计概算编制依据的审查主要审查其( )。
- 建筑工程概算的审查,除审查工程量以外,还要审查( )。
- 关于设备安装工程概算审查内容的说法,正确的有( )。
- 设计概算的审查可采用( )。
- 在对某建设项目设计概算审查时,找到了与其关键技术基本相同、规模相近的同类项目的设计概算和施工图预算资料,则该建设项目的设计概算最适宜的审查方法是( )。
- 设计概算审查时,对图纸不全的复杂建筑安装工程投资,通过向同类工程的建设施工企业征求意见判断其合理性。这种审查方法属于( )。
- 施工图预算审核的重点包括( )。
- 对于设计方案比较特殊,无同类工程可比,且审查精度要求高的施工图预算,适宜采用的审查方法是( )。
- 对采用通用图纸的多个工程施工图预算进行审查时,为节省时间,宜采用的审查方法是( )。
- 施工图预算审核时,利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼面找平层、天棚抹灰等工程量进行审查的方法,属于( )。
- 某拟建工程与已完工程地上部分的建设条件和设计完全相同,但地下部分不同。审查拟建工程施工图预算的地上部分,最适宜采用的方法是( )。
- 工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础,其理由在于( )。
- 工程量清单的主要作用有( )。
- 工程量清单编制程序中,需要按照施工组织设计、施工规范、工程验收规范进行的环节不包括( )。
- 下列资料中,属于编制最高投标限价和投标报价的共同依据的有( )。
- 与全费用综合单价相比,现行《建设工程工程量清单计价规范》中分部分项工程的综合单价中没有涵盖的项目有( )。
- 根据《建筑工程量清单计价规范》,工程量清单计价计算公式正确的有( )。
- 工程量清单由( )等组成。
- 实行工程量清单计价的工程其合同价格形式可采用单价合同、总价合同或成本加酬金合同,下列有关说法错误的是( )。
- 招标工程量清单是工程量清单计价的基础,应作为( )等的依据之一。
- 下列资料中,属于招标工程量清单编制依据的有( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,代表专业工程的项目编码是( )。
- 某分部分项工程的清单编码为010302004014,则该分部分项工程的清单项目名称顺序码为( )。
- 根据《建设工程量清单计价规范》关于项目特征的说法,正确的有( )。
- 工程量清单项目特征描述的重要意义在于( )。
- 下列属于工程量清单项目特征涉及的有( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013),关于分部分项工程量清单的编制,下列说法正确的有( )。
- 在工程量清单计价模式下,分部分项工程量的确定方法是( )。
- 编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时,编制人应作补充,下列关于编制补充项目的说法中正确的是( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于措施项目清单编制的说法,正确的有( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,编制措施项目清单时,措施项目设置的依据有( )。
- ( )等都直接影响其他项目清单的具体内容。
- 编制工程量清单时,应列入其他项目清单的是( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),编制工程量清单时,计日工表中的人工应按( )列项。
- 工程总承包人按照合同的约定对招标人依法单独发包的专业工程承包人提供了现场垂直运输设备,由此发生的费用属于( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,应计入社会保险费的有( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,在编制工程量清单时,招标人对施工中噪声污染提出防护要求的描述应列在( )中。
- 建设工程项目最高投标限价的编制主体是( )。
- 工程量清单计价应用过程中,招标人编制最高投标限价的依据不包括( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,一般情况下编制最高投标限价采用的材料价格优先选用( )。
- 以下关于最高投标限价中总承包服务费编制的说法正确的有( )。
- 关于最高投标限价编制的说法,正确的是( )。
- 某建设项目分部分项工程的费用为20000万元(其中定额人工费占分部分项工程费的15%),措施项目费为500万元,其他项目费为740万元。以上数据均不含增值税。规费为分部分项工程定额人工费的8%,增值税税率为9%,则该项目的最高投标限价为()万元。
- 投标报价编制的依据有( )。
- 投标过程中,投标人发现招标工程量清单项目特征描述与设计图纸的描述不符时,报价时应以( )为准。
- 当工程量清单给出的分部分项工程与所用企业定额的单位不同或工程量计算规则不同时,则需要按企业定额的计算规则重新计算工程量,并按照( )步骤来确定综合单价。①确定计算基础②分析每一清单项目的工程内容③计算工程内容的工程数量与清单单位的含量④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算⑤计算综合单价
- 在投标报价确定分部分项工程综合单价时,应根据所选的计算基础计算工程内容的工程量,该数量应为( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于投标报价的说法,错误的是( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,编制投标文件时,招标文件中已提供暂估价的材料价格应根据( )填报。
- 工程量清单计价模式下,投标人应按照招标工程量清单中列出的金额填写且不得变动的项目是( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,下列费用中,应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计价,不得作为竞争性费用的有( )。
- 关于投标人进行工程量清单报价的说法,正确的有( )。
- 合同约定不得违背招标、投标文件中关于工程范围、工期、造价、质量等方面的实质性内容。依法必须招标的工程,招标文件与中标人投标文件不一致的地方,应以( )为准。
- 对于合同工期较短、建设规模较小,技术难度较低,且实际施工与预计施工差异较小的建设工程可以采用( )。
- 根据现行规定,发承包双方在施工合同中约定的合同价款事项有( )。
- 下列( )事项发生,发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。
- 采用单价合同的工程,已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,由( )根据实施工程的合理成本和利润协商确定综合单价。
- 某混凝土结构工程,工程量清单中估计工程量为8000m³,合同规定综合单价为11.3元/m³,并且当实际工程量超过估计工程量15%时,应调整单价,单价调为10元/m³。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为10000m³,则该项工程结算款为( )万元。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,采用清单计价的某分部分项工程,最高投标限价的综合单价为350元,承包人投标报价的综合单价为300元,该工程投标报价总价的下浮率为5%,结算时,该部分分项工程工程量清单工程量增加了16%,且合同未确定综合单价调整方法,则对该综合单价的正确处理方式是( )。
- 某工程项目最高投标限价的综合单价为350元,投标报价的综合单价为406元,则工程变更后的综合单价调整为( )元。
- 某分项工程招标工程量清单数量为4000㎡,施工中由于设计变更调减为3000㎡,该项目最高投标限价综合单价为600元/㎡,投标报价为450元/㎡。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时,综合单价以最高投标限价为基础调整。若承包人报价浮动率为 10%,该分项工程费结算价为( )万元。
- 采用计日工计价的任何一项工作,在该项工作实施过程中,承包人应报送发包人核实的报表和有关凭证包括( )。
- 发包人应在收到承包人提交计日工签证报告后的( )天内予以确认并将其中一份返还给承包人,作为计日工计价和支付的依据。
- 当人工、材料、施工机具台班价格波动超过( )或约定幅度时,可按价格指数调差法或价格信息调差法调整合同价格。
- 由于发包人设计变更原因导致承包人未按期竣工,需对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时,宜采用的价格指数是( )。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程采用价格指数调差法进行价格调整,施工中由于承包人返工的原因导致工期延误,则约定竣工日期后继续施工的工程在使用价格调整公式时,应采用的价格指数是( )。
- 某工程施工合同约定根据价格调整公式调整合同价,已知不调值部分占合同价的比例为15%,可参与调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数见下表,若结算当月完成的合同额为1000万元,则调整后的合同金额为( )。
- 某项目合同约定采用调值公式法进行结算,合同价为50万元,并约定合同价的70%为可调部分。可调部分中,人工占45%,材料占45%,其余占10%。结算时,仅人工费价格指数增长了10%,而其他未发生变化。则该工程项目应结算的工程价款为( )万元。
- 价格信息调差法中,非招标工程为合同签订前( )天工程造价管理机构发布的信息价作为基准价。
- 价格信息调差法中,对于招标工程采用( )工程造价管理机构发布的信息价作为基准价。
- 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于暂列金额的说法,正确的是( )。
- 除专用合同条款另有约定外,在履行合同中发生下列( )情形之一时,应进行变更。
- 施工合同变更程序中的变更指示应该说明( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,变更工程项目单价应( )按商定或确定条款变更工作的单价。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,当合同履行期间出现工程变更时,若变更在已标价工程量清单中无相同项目,但有类似项目单价的,则变更估价的原则是( )。
- 关于承包人对原设计进行变更,下列说法错误的是( )。
- 工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日,在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2018年7月30日竣工,但由于2018年7月1日起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列因不可抗力事件导致的损失或增加的费用中,应由承包人承担的有( )。
- 某施工项目因新冠疫情停工两个月,承包人在停工期间发生如下费用和损失:按照发包人要求照管工程发生费用5万元,承包人施工机具损坏损失2万元,已经建成的永久工程损坏损失3万元,疫情过后发包人要求赶工增加的赶工费用10万元,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,上述产生的费用和损失中,发包人应承担( )万元。
- 某工程在施工过程中,因不可抗力造成永久性工程损失55万元,承包人受伤人员医药费6万元,施工机具损失18万元,复工前承包人按发包人要求清理工程费用8万元。以上费用应由发包人承担的金额为( )万元。
- 工程实施过程中,发包人要求合同工程提前竣工的,根据《建设工程工程量清单计价规范》,其正确的做法是( )。
- 赶工费用主要包括( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本》,承包人向监理人正式递交索赔报告应在发出索赔意向通知书后( )天内。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于承包人索赔的说法,正确的有( )。
- 某建设工程施工过程中,由发包人供应的材料没有及时到货,导致承包人的工人窝工5个工日,每个工日单价为200元;承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班,台班租赁费为500元;承包人自有的一台自卸汽车窝工2个台班,该自卸汽车折旧费每台班300元,工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是( )元。
- 根据《标准施工招标文件》,下列导致承包人工期延误和费用增加的事件中,承包人能同时获得工期、费用和利润索赔的有( )。
- 根据《标准施工招标文件》,下列索赔事件中,只可补偿工期、费用,不可补偿利润的是( )。
- 实际费用法是工程索赔时最常用的一种方法,在这种计算方法中,需要注意的是( )。
- 索赔的计算方法中,对业主不利的是( )。
- 施工过程中,需要进行现场签证的事项是( )。
- 承包人应在接受发包人要求的( )天内向发包人提出签证,发包人签证同意后施工。
- 在现场签证过程中,发包人应在收到承包人的签证报告的( )小时内给予确认或提出修改意见,否则视为该签证报告已经认可。
- 现场签证费用的计价方式中,对于完成合同以外的零星工作,按( )。
- 工程计价依据主编单位应在收到申请的( )个工作日内就发承包双方提请的争议问题进行书面解释。
- 当发承包双方中任一方对调解人或调解机构的调解书有异议时,应在收到调解书后( )天内向另一方发出异议通知,并应说明争议的事项和理由。
- 某施工过程结算款支付申请报告包含的部分内容:①累计已完成的施工过程结算款;②累计已实际支付的施工过程结算款;③本节点已完成的计日工价款;④本节点应扣回付预付款。据此,发包人本节点应支付的合同价款是( )。
- 根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定,发包人在签发进度款结算支付证书后的( )天内,按照支付结算证书列明的金额向承包人支付进度款。
- 发包人在施工过程结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的施工过程结算款支付申请7天后的( )内仍未支付,且双方未达成延期协议,导致施工无法进行的,承包人有权暂停施工。
- 关于施工过程结算的相关说法,错误的是( )。
- 工程竣工结算文件编制与核对的责任分工是( )。
- 竣工结算确定后,承包人应根据办理的竣工结算文件向发包人提交竣工结算款支付申请。申请包括的内容有( )。
- 发包人应在收到承包人提交的竣工结算款支付申请后的( )天内予以核实,向承包人签发竣工结算支付证书。
- 因不可抗力导致合同无法履行连续超过( )天或累计超过( )天的,发包人和承包人均有权解除合同。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,质量保证金扣留的方式原则上采用( )。
- 发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的( )。
- 关于工程质量保证金的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于工程保修期的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于工程保修期内的保修责任和修复费用的说法,正确的有( )。
- 某工程采用单价合同计价方式,其中某个分项工程的全费用综合单价为500元/m³,合同约定:发包人第1个月起,从承包人工程进度款中按3%扣留质量保证金,监理人每月签发付款凭证的最低金额为25万元,在第一个月承包人仅进行了该分项工程施工实际完成并经监理人计量的该分项工程量为450m³。第1个月监理人实际签发的付款金额为( )万元。
- 发包人收到承包人提交的最终结清申请单,并在规定时间内予以核实后,向承包人签发( )。
- 因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械( )计算索赔费用。
- 关于索赔费用的描述,下列说法中正确的是( )。
- 根据相关规定,在具备施工条件的前提下,预付款支付的至迟时间为( )。
- 关于安全文明施工费的说法,错误的是( )。
- 关于进度款审核和支付的说法,正确的是( )。
- 某工程项目预付款120万元,合同约定:每月进度款按结算价的80%支付;每月支付安全文明施工费20万元;预付款从开工的第4个月起分3个月等额扣回,开工后前6个月结算价如下表,则第5个月应支付的款项为( )万元。
- 工程合同价6000万元,合同约定:工期6个月,预付款120万元,每月进度款按实际完成工程价款的80%支付;每月再单独支付安全文明施工费50万元;质量保证金按进度款的3%逐月扣留;预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成工程价款金额如下表,则第2个月发包人实际应支付的工程款金额为( )万元。
- 索赔费用的组成中,人工费包括( )。
- 人工智能中,可以在通用领域胜任人类所有工作,属于()。
- 以下属于人工智能对工程计价影响的内容的有()。
- 以下属于BIM在工程计价应用中面临的挑战有()。
- 强化设计与施工协调的数智化技术是( )。
- 某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效;施工企业有权提前提取或逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是( )。
- 根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是( )。
- 关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是( )。
- 甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是( )。
- 关于建设工程质量保修的说法,正确的是( )。
- 关于保险索赔的说法,正确的是( )。
- 某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是( )。
- 关于工程建设强制性标准的说法,正确的是( )。
- 根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是( )。
- 甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是( )。
- 下列主体中属于法人的是( )。
- 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生起()日内及时补报
- 根据建筑节能的有关规定,合同约定由建设单位采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合( )要求。
- 关于行政行为特征的说法,正确的是( )。
- 甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于( )。
- 关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是( )。
- 下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是( )。
- 建筑物倒塌造成他人损害的,由( )承担连带责任
- 施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的,可能承担的行政责任是( )。
- 根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是( )。
- 根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是( )
- 关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程安全生产管理条例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是( )。
- 关于行政许可的说法,正确的是( )。
- 关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是( )。
- 乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付,乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是( )。
- 关于工程再分包的说法,正确的是( )。
- 关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是( )。
- 根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是( )。
- 某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为( )。
- 关于确定中标人的说法,正确的是( )。
- 根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果说法,正确的是( )。
- 在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是( )。
- 安装.拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案.制定安全施工措施,并由( )对现场实施全过程监督。
- 关于工程总承包的说法,正确的是( )。
- 甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求( )。
- 关于评标规则的说法,正确的是( )。
- 根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动房屋,应当具有( )。
- 注册建造师担任施工项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是( )。
- 在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准( )。
- 劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是( )。
- 关于施工许可制度的说法中,正确的是( )。
- 关于代理的说法,正确的是( )。
- 关于行政调解的说法,正确的是( )。
- 关于建设工程返修的说法,正确的是( )。
- 根据《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护.文明施工措施费用的使用负总责的单位是( )。
- 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是( )。
- 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,应当由( )组织召开专家论证会。
- 在乡.村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理( )。
- 乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是( )。
- 施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当( )。
- 可以撤销建筑业企业资质的情形是( )。
- 根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,( )。
- 2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是( )。
- 关于联合体共同承包的说法,正确的是( )。
- 根据《物权法》建设用地使用权自( )时设立。
- 关于民事纠纷和解的说法,正确的是( )。
- 根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是( )。
- 经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是( )。
- 关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是( )。
- 位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地填埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是( )。
- 建设单位办理工程项目质量监督手续应在( )。
- 某设计院指派本院工程师张某为某建设单位设计住宅楼,设计合同中没有约定设计图著作权的归属,该设计图的著作权属于( )。
- 关于民事诉讼中简易程序的说法,正确的是( )。
- 下列物权种类中,属于担保物权的是( )。
- 2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后,3月4日,乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法,正确的是( )。
- 甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲之间债的产生根据属于( )。
- 关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是( )。
- 甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%,甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还( )元。
- 下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有( )。
- 根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有( )。
- 关于行政纠纷的说法,正确的有( )。
- 根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有( )。
- 关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有( )。
- 下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有( )。
- 关于工程监理职责和权限的说法,正确的有( )。
- 关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有( )。
- 下列施工合同中,属于可撤销合同的有( )
- 投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有( )。
- 关于知识产权法律特征的说法,正确的是( )。
- 关于建设工程保修责任的说法,正确的是( )。
- 根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有( )。
- 关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有( )。
- 关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有( )。
- 关于法律责任的说法,正确的有( )。
- 根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有( )。
- 关于仲裁裁决的说法,正确的有( )。
- 根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证应当具备的条件有( )。
- 根据《招标投标法实施条例》,招标人的下列行为中属于以不合理条件限制.排斥投标人的有( )。
- 关于施工合同中债权债务的说法,正确的有( )。
- 根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有( )。
- 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有( )。
- 根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当及时修订的情形有( )。
- 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有( )。
- 企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有( )。
- 施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有( )。
- 建筑施工企业变更法定代表人的,应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间,为变更后( )内。
- 关于建设工程代理的说法,正确的是( )。
- 甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记,乙将自己的土地使用权让给丙,关于各方权利的说法,正确的是( )。
- 在施工过程中,某施工企业的安全生产条件不符合国家规定,致使多人重伤和死亡,该施工企业的行为构成( )。
- 关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法,正确的是( )。
- 关于建设单位安全责任的说法,正确的是( )。
- 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是( )。
- 某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同,承担该合同付款责任的是( )。
- 关于评标的说法,正确的是( )。
- 关于工伤医疗停工留薪期的说法,正确的是( )。
- 关于民事诉讼举证期限的说法,正确的是( )。
- 关于仲裁的说法,正确的是( )。
- 在施工过程中,施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同,但施工企业误将应支付给甲材料供应商的贷款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法,正确的是( )。
- 甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同,后因供电局无故断电,乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟,给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法,正确的是( )。
- 根据《注册建行师执业管理办法(试行)》,注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,( )除外。
- 某施工企业准备将一项发明创造申请专利,导致该发明创造新颖性丧失的情形是( )。
- 关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是( )。
- 关于工程建设地方标准实施的说法,正确的是( )。
- 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,属于应当注销安全生产许可证情形的是( )。
- 在工程建设中,建设单位对在建工程的权利是( )。
- 施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的,应( )。
- 关于设计单位质量责任和义务的说法,正确的是( )。
- 关于工程建设中使用建筑材料的说法,正确的是( )。
- 关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法,正确的是( )。
- 关于建筑市场行为公布的说法,正确的是( )。
- 关于行政诉讼案件审理的说法,正确的是( )。
- 下列债中,属于当事人之间按照约定产生的债是( )。
- 关于招标文件的说法,正确的是( )。
- 当事人对仲裁协议的效力有异议的,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由( )。
- 仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法,正确的是( )。
- 根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》,关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是( )。
- 建设单位领取施工许可后,因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的,关于其后果的说法,正确的是( )。
- 关于分包工程的说法,正确的是( )。
- 在仲裁程序中,当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在( )提出。
- 根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,关于对个人挂靠行为处罚的说法,正确的是( )。
- 根据《文物保护法实施条例》,关于文物保护单位保护范围的说法,正确的是( )。
- 根据《消防法》,关于建设工程竣工消防验收的说法,正确的是( )。
- 关于地方性法规批准和备案的说法,正确的是( )。
- 2015年9月15日,甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权,同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法,正确的是( )。
- 根据《立法法》,下列事项中必须由法律规定的是( )。
- 根据《环境保护法》,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚,可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法,正确的是( )。
- 根据《民事诉讼法》及司法解释,因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为( )。
- 甲公司和乙施工企业订立一份合同,其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用,乙施工企业按期交纳租金,租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》,此协议为( )。
- 同一债权既有保证又有物的担保的,当债务人不履行债务时,如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式,关于债权人债权实现的说法,正确的是( )。
- 某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地,发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡,依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于( )。
- 关于抵押实现的说法,正确的是( )。
- 下列合同中,属于实践合同的是( )。
- 按照《建筑业企业资质管理规定》,企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的,由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令限期改正;逾期未改正的,可以( )。
- 建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年,工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏,则承担该工程维修责任的是( )。
- 根据《建设工程质量管理条例》,建设单位在申领施工许可证之前,应当按照有关规定办理( )
- 关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法,正确的是( )。
- 下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中,应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是( )。
- 关于竣工工程质量问题处理的说法,正确的是( )。
- 关于投标保证金的说法,正确的是( )。
- 关于转代理的说法,正确的是( )。
- 关于工程建设标准的说法,正确的是( )。
- 根据《绿色施工导册》,关于临时用地指标和临时用地保护的说法,正确的是( )。
- 关于安装工程一切险保险期限的说法,正确的是( )。
- 关于法人的说法,正确的是( )。
- 甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由( )。
- 关于建筑节能的说法,正确的是( )。
- 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》,关于实际施工人主张工程价款的说法,正确的是( )。
- 根据《特种设备安全法》,特种设备安全管理人员.检测人员和作业人员不履行岗位职责,违反操作规程和有关安全规程制度,造成事故,其应承担的法律责任是( )。
- 关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法,正确的是( )。
- 关于工程总承包单位与工程项目管理的说法,正确的是( )。
- 根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,在历史文化街区.名镇.名村核心保护范围内,允许建设的工程是( )。
- 在财产保险合同有效期内,保险标的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人( )。
- 根据《建筑业企业资质管理规定》,由省级人民政府住房城乡建设主管部门办理的施工企业资质证书的变更结果,应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后( )内。
- 关于劳务派遣的说法,正确的是( )。
- 关于工程建设缺陷责任期的说法,正确的有( )。
- 关于电子招标投标的说法,正确的有( )。
- 关于商标专用权的说法,正确的有( )。
- 关于安全专项施工方案审核的说法,正确的有( )。
- 关于土地权属的说法,正确的有( )。
- 关于安全生产许可证有效期的说法,正确的有( )。
- 根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,属于强制性标准监督检查内容的有( )。
- 使用各单位自购的建筑起重机械中,应当报废并向原备案机关办理注销手续的有( )。
- 甲公司以国产设备为样品,谎称进口设备,与已施工企业订立设备买卖合同,后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法,正确的有( )。
- 根据《建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法(试行)》,施工企业有转包.违法分包违法行为,应承担的法律责任有( )。
- 根据《环境噪声污染防治法》,关于对环境噪声的企业事业单位监管的说法,正确的有( )。
- 关于调解法律效力的说法,正确的有( )。
- 在建设工程专利保护中,专利权人有证据证明他人正在实施侵犯专利权的行为,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向法院申请责令停止有关行为措施的说法,正确的有( )。
- 下列责任种类中,属于行政处罚的有( )。
- 关于工程建设中债的说法,正确的有( )。
- 关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法,正确的有( )。
- 某工程采暖制冷系统出现严重问题给业主造成损失,经查,其主要原因是施工企业使用的采暖制冷系统不符合施工图设计文件要求。《民用建筑节能条例》,该施工企业应当承担的法律责任有( )。
- 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》,下列人员中,属于五方责任主体项目负责人的有( )。
- 关于买卖合同的说法,正确的有( )。
- 施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可,符合法律规定的认可方式有( )。
- 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》,发生工程质量事故,施工企业项目经理承担的法律责任有( )。
- 关于施工许可制度和开工报告制度的说法,正确的有( )。
- 申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的,可以申请行政复议。关于该行政复议的说法,正确的有( )。
- 关于和解的说法,正确的有( )。
- 关于劳动工资保障制度的说法,正确的有( )。
- 根据《建设工程质量管理条例》,属于建设工程竣工验收应当具备的条件有( )。
- 关于仲裁协议效力的说法,正确的有( )。
- 生产安全事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,确因特殊情况需要移动事故现场物件的,必须同时满足的条件有( )。
- 根据《物权法》,下列各项财产抵押的,抵押权自登记时设立的有( )。